临时建筑施工合同的工程合同解除_第1页
临时建筑施工合同的工程合同解除_第2页
临时建筑施工合同的工程合同解除_第3页
临时建筑施工合同的工程合同解除_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

临时建筑施工合同的工程合同解除合同编号:__________鉴于甲方为实施某一项目需要建设临时建筑物,乙方具备临时建筑物的施工资质和经验,经双方友好协商,就乙方为甲方提供临时建筑物施工服务事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:__________1.2工程地点:__________1.3工程规模:__________1.4工程内容:乙方按照甲方的要求,完成临时建筑物的设计和施工,包括土建、安装、装饰等全部工程。1.5工期要求:乙方应按照双方约定的工期完成工程的施工。二、合同价格2.1合同总价:__________元(大写:___________________________元整)。2.2支付方式:双方约定按照工程进度分阶段支付。2.3价款支付条件:甲方按照约定支付乙方工程价款,乙方按约定履行施工义务。三、合同的解除(1)不可抗力因素导致合同无法履行;(2)甲方因政策调整、规划变更等原因要求解除合同;(3)乙方严重违约,导致合同无法履行;(4)法律、法规及政策变化导致合同解除。3.2合同解除后,乙方应按照甲方的要求,完成工程的收尾工作,并承担因解除合同所产生的损失。3.3合同解除后,甲方应按照实际完成的工程量支付乙方相应的工程价款。四、违约责任4.1甲方逾期支付工程价款的,应按照逾期支付金额的每日千分之五向乙方支付违约金。4.2乙方未按照约定工期完成工程的,应按照逾期完成工程部分的工程价款的每日千分之五向甲方支付违约金。4.3双方违反合同约定的其他条款的,应承担相应的违约责任。五、争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期至工程竣工验收合格之日止。6.2合同一式两份,甲、乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):__________乙方(盖章):__________代表(签名):__________代表(签名):__________签订日期:__________签订日期:__________一、附件列表:1.乙方施工资质证明文件2.工程设计图纸3.施工方案及施工组织设计4.工程量清单5.材料及设备采购合同6.质量保证书7.安全施工措施8.环保措施9.合同履行过程中的相关沟通记录二、违约行为及认定:1.甲方逾期支付工程价款的,认定为违约行为。2.乙方未按照约定工期完成工程的,认定为违约行为。3.乙方施工质量不符合约定的,认定为违约行为。4.甲方未按照约定提供施工场地的,认定为违约行为。5.甲方未按照约定提供材料的,认定为违约行为。6.不可抗力因素导致合同无法履行,不认定为违约行为。三、法律名词及解释:1.临时建筑物:指为满足临时需要而建造的建筑物,具有临时性、可移动性等特点。2.施工资质:指从事建筑施工活动的资格证书。3.不可抗力:指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况,如自然灾害、社会事件等。4.违约金:指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时,按照合同约定向对方支付的金钱。5.质量保证书:指施工方向使用方承诺工程质量符合约定标准的书面文件。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.遇到甲方逾期支付工程价款的问题,乙方可以与甲方进行沟通,要求甲方按时支付工程价款。如果沟通无果,乙方可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。2.遇到乙方未按照约定工期完成工程的问题,甲方可以与乙方进行沟通,要求乙方按时完成工程。如果沟通无果,甲方可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.遇到乙方施工质量不符合约定的问题,甲方可以要求乙方进行整改,直至达到约定的质量标准。4.遇到甲方未按照约定提供施工场地或材料的问题,乙方可以与甲方进行沟通,要求甲方履行合同约定的义务。如果沟通无果,乙方可以依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景:1.甲方为实施某一项目需要建设临时建筑物时。2.乙方具备

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论