监理工程师之合同管理自我提分评估(附答案)

监理工程师之合同管理自我提分评估(附答案)

单选题（共60题）1、仲裁协议是采取仲裁方式解决争议的前提条件，这体现了仲裁制度的()A.自愿原则B.公平合理原则C.依法独立进行原则D.一裁终局原则【答案】A2、关于合同转让的说法，正确的是()A.债权人转让权利，不需经债务人同意B.债权人转让权利，不需通知债务人C.债务人转移义务，不需经债权人同意D.债务人转移义务，新债务人不承担从债务【答案】A3、（2021年真题）根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。A.30B.60C.90D.120【答案】C4、在FIDIC的《施工合同条件》中，争端裁决委员会的成员在与本工程有关的其他工作中()A.不得担任业主咨询顾问，但提交仲裁时可担任仲裁员B.不得担任业主咨询顾问，提交仲裁时也不得担任仲裁员C.可以担任业主咨询顾问，但提交仲裁时不得担任仲裁员D.可以担任业主咨询顾问，提交仲裁时也可担任仲裁员【答案】B5、建筑工程一切险的被保险人则范围较宽，所有在工程进行期间，对该项工程承担一定风险的有关各方（即具有可保利益的各方），均可作为被保险人。以下属于被保险人的是（）。A.审批人B.建设行政主管部门C.技术顾问D.材料商【答案】C6、按ECC合同文本，关于主要选项条款的说法，下列不正确的是()。A.选项A：带有分项工程表的标价合同B.选项B：带有工程量清单的标价合同C.选项C：带有分项工程表的标价合同D.选项D：带有工程量清单的目标合同【答案】C7、营养干预试验设计的类型在研究层面上常采用（）方案。A.动物实验B.随机对照C.临床试验D.类实验E.人体试验【答案】B8、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【答案】B9、根据FIDIC《施工合同条件》，如果在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，则下列说法正确的是（）A.应承包商的要求，工程师应为该使用的部分颁发接收证书B.该使用的部分视为自颁发接收证书之日起被业主接收C.该使用部分的照管责任自颁发接收证书之日起转由业主承担D.业主对该部分的使用使承包商招致了费用，承包商有权提出除利润以外的索赔【答案】A10、儿童维生素C缺乏时的临床表现不包括（）。A.腹泻B.易激惹C.呕吐D.体重增加【答案】D11、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A.雷电引起火灾B.洪灾引起的沉降C.台风导致脚手架坍塌D.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏【答案】D12、由于由承包人提出设计的初步方案和实施计划，因此清单价格费用的总和为（）。A.实际合同价B.签约合同价C.预计合同价D.约定合同价【答案】B13、施工评标过程中，发现投标报价大写金额与小写金额不一致时，评标委员会正确的处理办法是（）。A.以小写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认B.以大写金额为准修正投标报价并经投标人书面确认C.由投标人书面澄清，按大写或按小写来计算投标报价D.将该投标文件直接作废标处理【答案】B14、应按专用条款约定及时向承包人提供施工场地范围内地下管线和地下设施等有关资料的是（）。A.监理工程师B.发包人C.设计单位D.勘察单位【答案】B15、发包人代表在授权范围内的行为由（）承担法律责任。A.发包人代表B.发包人C.勘察人D.勘察人的项目负责人【答案】B16、在设计合同履行中，由（）进行设计交底。A.设计单位B.监理单位C.发包单位D.总承包单位【答案】A17、建设工程设计合同履行发包人的管理内容说法错误的是（）。A.如委托监理，监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师信息在专用合同条款中指明B.发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行某项工作C.发包人代表在授权范围内的行为由发包人代表承担法律责任D.发包人的指示应盖有发包人单位章【答案】C18、在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（）退还。A.发出中标通知书后B.完成评标后C.提交履约担保后D.合同履行完毕后【答案】C19、（2017年真题）作为合同法律关系主体的自然人必须具备（）能力。A.完全民事行为B.限制民事行为C.与合同履行相适应的民事行为D.一般民事行为【答案】C20、根据《英国工程施工合同文本》（ECC），如果采用固定价格承包，则应该选择（）。A.带有分项工程表的标价合同B.带有工程量清单的标价合同C.带有分项工程表的目标合同D.带有工程量清单的目标合同【答案】A21、关于建设工程设计合同当事人的说法，正确的是（）。A.发包人只能是建设单位B.特殊情况下，承包人可以没有设计资质C.承包人的综合资质只设甲级D.承包人必须是组织，不能是自然人【答案】C22、设计施工总承包合同模式下，某工程合同约定需要进行竣工后试验，则其履约担保需要在()一直有效。A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前【答案】D23、依据监理合同示范文本规定，下列职权中，不属于监理人的是()A.工程规划设计的建议权B.工程款支付审核和签认权C.工程项目设计标准的认定权D.协调工程项目有关协作单位的主持权【答案】C24、建设工程材料采购合同，材料在订立合同之前已为买受人占有，则材料所有权发生转移的时间为（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.买受人占有材料时B.合同订立时C.合同生效时D.买受人支付全部材料价款时【答案】A25、在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但在合同履行阶段必然发生的价格，称之为（）。A.暂估价B.暂列金额C.合同价格D.签约合同价【答案】A26、（2020年真题）某工程，施工招标文件规定的评标方法为最低评标价法。现有三家单位投标，甲投标报价6050万元，评标价6000万元；乙投标报价6200万元，评标价5950万元；丙投标报价5950万元，评标价6050万元，则中标单位及签约合同价分别为（）。A.乙，5950万元B.乙，6200万元C.丙，5950万元D.丙，6050万元【答案】B27、某工程由甲公司承包，施工现场检查发现，工程项目管理部的项目经理、技术负责人、质量管理员和安全管理员都不是甲公司的职工，而是乙公司的职工。如工程出现质量问题，则（）。A.由甲公司承担责任B.由乙公司承担责任C.由甲公司、乙公司承担连带责任D.由乙公司承担主要责任，甲公司承担次要责任【答案】C28、按照《招标投标法》的要求，招标人如果自行办理招标事宜，应具备的条件不包括（）A.具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员B.具有编制招标文件的能力C.具有组织评标的能力D.具有100万的注册资金【答案】D29、采用《建设工程施工合同(示范文本)》GF—2013—0201应当由（）投保建筑工程一切险。A.施工合同的发包人B.施工合同的承包人C.施工合同发包人和承包人D.工程项目的代建方和施工合同的发包人【答案】A30、建设单位将自己的一批建筑设备抵押给银行，签订了抵押合同，但未办理抵押登记，下列说法正确的是（）。A.设备转移给银行占有B.抵押权自签订之日起设立C.因未办理抵押登记，抵押权尚未设立D.设立的抵押权能够对抗善意第三人【答案】B31、关于要约撤销的说法，正确的是()A.撤销要约的通知应在要约到达受要约人之前到达受要约人B.要约撤销的目的是让要约丧失法律效力C.要约人确定承诺期限的要约可以撤销D.撤销要约的通知应当在受要约人发出承诺通知之后到达受要约人【答案】B32、下列各项中，不属于《标准设计施工总承包招标文件》的有（）。A.招标公告B.工程量清单C.投标人须知D.评标办法【答案】B33、（2020年真题）根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工招标文件时应遵循的原则是（）。A.结合行业特点，编制本行业的“专用合同条款”B.“专用合同条款”对“通用合同条款”的补充、细化，不得与“通用合同条款”相抵触C.对“通用合同条款”和“专用合同条款”应不加修改地引用D.对“通用合同条款”的修改，须征得行业主管部门的同意【答案】A34、（2017年真题）根据《标准施工合同》，监理人征得发包人同意后，应在开工日期（）天前向承包人发出开工通知。A.7B.14C.21D.28【答案】A35、（2017年真题）大型设备采购招标包括设备及伴随服务，投标人的伴随服务内容之一是（）。A.申请设备使用许可B.设备的技术指标改进C.设备的调试D.设备运抵现场的保管【答案】C36、依据《民法通则》的规定，委托代理中，如果授权范围不明确，则应当由（）。A.被代理人自行承担全部责任B.代理人自行承担全部责任C.被代理人(单位)向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的D.被代理人与代理人共同向第三人承担按份责任【答案】C37、取得资质证书的建设工程勘察、设计企业可以从事相应的建设工程（）。A.勘察、监理和技术服务B.勘察、设计咨询和施工C.设计、监理和施工D.勘察、设计咨询和技术服务【答案】D38、某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为()A.甲B.乙C.丙D.丁【答案】C39、关于国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，说法正确的是（）。A.可以公开招标B.如采用不可替代的专利技术，可以直接发包C.可以确定排名第一的中标候选人为中标人D.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标【答案】B40、根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于设计管理的说法，正确的是（）。A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划B.发包人无权对设计文件进行审查C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本【答案】D41、根据FIDIC《土木工程施工分包合同条件》，分包商收到工程师发出的分包工程变更指令后，正确的做法是()。A.立即执行B.拒绝执行C.请承包商代表确认后再执行D.请业主代表确认后再执行【答案】C42、根据九部委设计合同的规定，以下有关发包人代表和项目负责人的说法，正确的是（）。A.发包人代表发出的指示，在征得发包人同意后，由发包人承担法律责任B.设计单位应在合同签订后14天内指派项目负责人C.发包人更换发包人代表应事先征得设计人同意D.设计人更换项目负责人应事先征得发包人同意【答案】D43、（2013年真题）关于保证人资格的说法，正确的是（）。A.企业法人的职能部门，可以在授权范围内作为保证人B.企业法人的分支机构一律不得作为保证人C.医院可以作为保证人D.公立学校不得作为保证人【答案】D44、某工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用由（）承担。A.发包人B.承包人C.使用人D.以上都不正确【答案】B45、（2019年真题）根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（）。A.协议书中的签约合同价格B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款C.中标通知书中的中标价格D.承包人的投标报价【答案】B46、由于施工过程发现文物、古迹以及其他遗迹、化石、钱币或物品，导致工期延长和成本增加，则承包商有权索赔（）。A.工期.费用和利润B.工期.费用，但不包括利润C.工期，但不包括费用D.费用，但不包括工期【答案】B47、(2015年真题)根据《标准施工合同》，关于签约合同价总金额的说法，正确的是（）。A.只包括暂列金额，不包括暂估价B.即不包括暂列金额，也不包括暂估价C.不包括暂列金额，只包括暂估价D.既包括暂列金额，也包括暂估价【答案】D48、某施工合同约定的开工日期为2010年9月10日。承包人在9月1日向工程师递交了请求延至9月17日开工的书面申请，理由是主要施工机械因运输问题尚未运抵现场。工程师收到该书面申请后，迟迟未答复是否同意延期开工。承包人的主要施工机械迟至9月25日运抵施工现场，实际开工日期为9月30日。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，该工程的开工日期应为()。A.9月10日B.9月17日C.9月25日D.9月30日【答案】B49、下列合同计价方式中，在工程施工中“量”与“价”方面的风险分配对合同双方均显公平的是（）。A.单价合同B.固定总价C.可调总价D.成本加酬金【答案】A50、根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向书的时效是（）。A.7B.14C.28D.30【答案】C51、设计施工总承包合同模式下，一般其履约担保需要在（）一直有效。A.竣工验收前B.颁发工程接收证书前C.工程移交前D.竣工后试验通过前【答案】B52、下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（）。A.雷电引起火灾B.洪灾引起的沉降C.台风导致脚手架坍塌D.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏【答案】D53、某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向监理人送交了竣工验收申请报告，发包人于3月15日组织生产设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、监理人和设计代表在试车记录上签字确认质量合格，监理人于3月20日签发工程接收证书。当事人对工程实际竣工日期产生争议，则承包人的竣工日应为（）。A.3月1日B.3月15日C.3月18日D.3月20日【答案】C54、不是数据库的特点的是（）。A.实现数据共享B.减少数据的冗余度C.数据间相互关联D.数据实现集中控制【答案】C55、设计施工总承包合同模式下，承包人建议书是对“发包人要求”的响应文件，不包括（）。A.承包人的工程设计方案说明B.设备方案的说明C.设计模型D.对发包人要求中的错误的说明【答案】C56、关于承担违约责任的说法，正确的是()A.无效合同有过错的合同当事人一方也可能承担违约责任B.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当向合同对方承担违约责任C.合同当事人一方因第三人的原因造成违约时，应当由第三方向合同对方承担违约责任D.因不可抗力造成的违约，也应当承担违约责任【答案】B57、对于联合体投标申请人的资格要求不包括（）。A.联合体全体成员的平均资质B.联合体各成员的财务状况C.联合体的业绩D.联合体的信誉【答案】A58、监理人审查承包人提交的竣工验收申请报告后，认为已具备竣工验收条件的，应在收到申请报告的()天内提请发包人进行工程验收。A.7B.15C.28D.14【答案】C59、某项目的招标人具有编制招标文件和组织评标的能力，则招标人（）。A.可以采用直接委托方式发包B.可以自行招标，但应当备案C.可以自行招标，无需备案D.必须委托中介机构代理招标【答案】B60、某工程采用公开招标方式选定设计单位。2009年10月6日发包人下达中标通知书，2009年10月25日双方依法签订合同，2009年10月27日发包人支付了定金，2009年10月28日设计人收到定金。此设计合同中，设计期限起始时间应为()。A.2009年10月6日B.2009年10月25日C.2009年10月27日D.2009年10月28日【答案】D多选题（共45题）1、在总投资额为2000万元的使用国有资金的一个建设项目中，必须通过招标签订合同的有()。A.单项合同估算价为1000万元的施工项目B.单项合同估算价为170万元的材料采购项目C.单项合同估算价为30万元的设计项目D.单项合同估算价为20万元的勘察项目E.单项合同估算价为20万元的监理项目【答案】AB2、设计施工总承包合同模式下，承包人申请工程竣工应满足的条件包括()。A.合同范围内的全部区段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件C.已按监理人的要求编制了在质量保修期内完成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划D.监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作E.监理人要求提交的竣工验收资料清单【答案】BD3、施工过程中如果发包人要求提前竣工，应与承包商协商并签订提前竣工协议。根据《建设工程施工合同（示范文本）》，提前竣工协议书中应包括的内容有()。A.提前竣工的时间B.发包人为赶工应提供的便利条件C.承包人采取的赶工措施D.提前竣工需追加的合同价款E.承包人未能提前竣工的延误赔偿计算方法【答案】ABCD4、根据FIDIC《施工合同条件》的规定，工程师可以根据施工进展的实际情况，在认为必要时，就()发布变更指令。A.缩短合同约定的工期B.改变合同中任何工作的数量C.删减任何合同约定的工作内容D.改变原定的施工顺序E.变更任何工作的质量要求【答案】BCD5、资格预审申请文件包括（）。A.联合体协议书B.申请人须知C.近年财务状况D.资格审查方法E.正在施工的和新承接的项目情况表【答案】AC6、下列属于民事责任承担的方式的有（）。A.罚款B.停止侵害C.赔偿损失D.责令停产停业E.继续履行【答案】BC7、某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应由发包人承担延长工期和增加费用并支付合理利润的是()A.发包人要求的设计变更B.发包人未按期审查承包人文件C.承包人未按已确认修改的设计文件实施D.发包人提供的材料延误E.异常不利的气候条件【答案】ABD8、建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有（）。A.建设单位授权工程招标机构为其办理招标事宜B.施工企业授权其法定代表人代表企业参加施工投标C.监理单位授权总监理工程师组织完成监理任务D.施工企业授权项目经理负责具体工程项目的施工管理E.设计单位授权设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底【答案】ACD9、关于CM合同模式的说法，正确的有（）。A.风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式B.代理型CM承包商负责工程分包的发包C.CM合同属于管理承包合同D.代理型CM承包商不承担工程实施风险E.风险型CM承包商只负责施工阶段的组织管理工作【答案】ACD10、初步评审时，投标人（）的情形属于没有进行实质性响应，其投标将会被否决。A.投标保函的有效期不足B.单价计算结果和总价不一致C.没有提供资格证明文件D.有法定代表人的签字和盖章E.技术规格中响应虚假投标的【答案】AC11、根据《标准施工招标文件》，施工评标中，对施工组织设计和项目管理机构的评审内容包括（）。A.施工方案的技术措施B.质量、安全、环境保护管理体系与措施C.工程进度计划、资源配置计划D.技术负责人及主要管理人员配置E.工程投资绩效评审方案【答案】ABC12、通常情况下，在设备采购招标中对投标人的要求包括（）。A.具有独立订立合同的能力B.有专业技术资格能力C.具有完善的质量保证体系D.业绩良好E.注册资金达到100万以上【答案】ABCD13、关于《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款规定的“基准日期”的说法，正确的有（）。A.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价B.长期合同中调价公式中的可调因素价格指数以基准日的价格为准C.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价D.基准日期后，因法律政策、规范标准的变化，导致承包人工程成本发生约定以外的增减，相应调整合同价款E.基准日期即为投标截止日【答案】ABD14、（2012年真题）以下造成损失的事件中，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有（）。A.地震造成的工程损坏B.水灾的淹没损失C.气温变化导致材料变质D.施工机具的自然磨损E.非外力引起的机械本身损坏【答案】AB15、邀请招标的缺点是（）。A.投标人及投标人的数量事先难以预计B.可能漏掉更具优势的单位C.评标工作量大D.招标人不熟悉某些投标人的情况E.不能实现充分竞争【答案】B16、下列财产不可以作为抵押物的有（）。A.以招标方式取得的荒地等土地承包经营权B.以公开协商方式取得的荒地等土地承包经营权C.耕地、宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权D.学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位E.依法被查封、扣押、监管的财产【答案】CD17、根据FIDIC《施工合同条件》，关于指定分包商的说法，正确的有（）。（新教材删除该知识点，题目仅供参考）A.指定分包商由雇主或工程师选定B.指定分包商应当与雇主、承包商共同订立分包合同C.指定分包商完成的工作是招标文件中规定由承包商承包范围内的工作D.承包商不对指定分包商的施工协调收取管理费E.承包商不对指定分包商的违法行为承担责任【答案】A18、下列属于合同签订及履行阶段合同管理任务的是（）。A.组织做好合同评审工作B.制定完善的合同管理制度和实施计划C.倡导构建合同各方合作共赢机制D.细化项目参建各相关方的合同界面管理E.落实细化合同交底工作【答案】ABC19、“建设工程一切险”的被保险人可以包括()A.业主B.总承包商C.分包商D.业主聘用的监理工程师E.设备供应商【答案】ABCD20、(2017年真题)根据项目的具体情况，建设工程勘察合同双方可以在合同内约定由发包人负责保证勘察工作顺利开展应提供的条件，可能包括（）。A.落实土地征用、青苗树木赔偿B.拆除地上地下障碍物C.平整施工现场D.处理有关设计问题E.向施工承包人进行设计交底【答案】ABC21、根据IPD合同条件，任何一方提出的争议应提交到由（）所组成的争议处理委员会协商解决。A.业主B.设计单位C.承包商D.工程师E.项目中立人【答案】ABC22、依据《合同法》，下列合同属于建设工程合同的有()。A.勘察合同B.设计合同C.监理合同D.施工合同E.设备采购合同【答案】ABD23、监理合同中除正常的监理工作外，还包括附加监理工作和额外监理工作。下列工作中属于额外监理工作的有()A.由于工程设计变更而需要延长的监理工作B.由于承包人延误竣工而延长的监理工作C.发包人因承包人严重违约解除合同后，监理人的善后工作D.不可抗力影响消失后，恢复监理业务前的准备工作E.由于第三方的原因导致竣工时间延长而增加的监理工作【答案】CD24、在美国AIA合同文本中，关于风险型CM承包商的说法，正确的有()。A.了解施工成本的组成B.要有很高的施工管理C.工作内容一般只包括施工前阶段的咨询服务D.应非常熟悉施工工艺和方法E.要有基本的组织协调能力【答案】ABD25、（2014年真题）根据《担保法》，不得抵押的财产有（）。A.建设用地使用权B.正在建造的建筑物C.宅基地的土地使用权D.原材料E.公立学校的教育设施【答案】C26、根据《建设工程质量管理条例》，工程在正常使用条件下，承包人对工程质量保修期限最低为2年的工程有()。A.基础设施工程B.防水工程C.设备安装工程D.电气管线工程E.给水管道工程【答案】CD27、设计施工阶段承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括（）。A.设计B.采购C.改造D.施工E.安装【答案】ABD28、根据《建设工程委托监理合同示范文本》的规定，下列监理工作中，属于附加监理工作的有()。A.由于委托人的原因使工作受阻而增加的工作B.由于第三方的原因使工作受阻而增加的工作C.由于委托人要求增加服务内容和工作范围而增加的工作D.非监理人的原因导致监理业务暂停后的恢复工作E.非监理人的原因导致监理合同终止的善后工作【答案】ABC29、工程设计合同履行过程中，发包人的责任有（）。A.监督设计人有序开展设计工作B.提供必要的现场工作条件C.负责与设计相关的外部协调工作D.保护设计人的知识产权E.控制工程设计概算【答案】BCD30、设计合同履行中，关于“开始设计通知”说法不正确的是（）。A.提前7天向设计人发出B.从收到该通知之日起计算设计服务期限C.应在合同生效之日起90天内发出D.因发包人原因逾期未能发出，设计人应当解除合同E.因发包人原因逾期未能发出，发包人应承担除周期延误以外的设计人损失【答案】BCD31、依据FIDIC《施工合同条件》规定，承包商最终结算的合同价款可能与中标函中注明的业主接受的合同款额不一致，原因可能是()等。A.工程量清单中的工程量不准确B.承包商的报价漏项C.合同内列有调价条款D.采用不可调价合同E.发生承包商应承担质量责任的扣款【答案】AC32、按照《合同法》的分类，材料采购合同属于买卖合同，下列关于买卖合同的特点说法正确的有（）。A.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的B.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款；出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价C.买卖合同是双务.有偿合同D.买卖合同是诺成合同E.买卖合同是实践合同【答案】ABCD33、施工阶段发包人应在解除合同后28d内向承包人支付的金额有（）。A.合同解除日以前所完成工作的价款B.由于解除合同应赔偿的承包人损失C.承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程设备和其他物品的金额，发包人付款后，该材料、工程设备和其他物品仍归承包人所有D.承包人为完成工程所发生的，而发包人未支付的金额E.承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的赔偿金额【答案】ABD34、根据《标准设备采购合同》的规定，以下有关设备开箱检验的说法，正确的是（）。A.开箱检验应在施工场地进行B.如没有在交货时开箱，合同设备交付以后到开箱检验之前，应由买方负责保管设备C.在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验中发现的合同设备的短缺的，由卖方负责D.如果在开箱时合同设备外包装不是交货时的包装，则开箱检验中发现的损失由买方承担E.开箱检验完成后，设备应当由卖方进行安装调试【答案】BC35、下列关于代理的叙述，正确的是（）。A.无权代理行为的后果只能由行为人承担B.