2024版国际工程合同

编号：__________2024版国际工程合同甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版国际工程合同合同目录第一章：前言1.1合同的签订日期和地点1.2合同文件的组成1.3合同的语言1.4合同的适用法律第二章：定义与解释2.1合同术语的定义2.2图纸和文件的解释2.3合同条款的定义与解释第三章：合同的履行3.1工程范围3.2工程进度3.3工程质量3.4工程变更3.5工程验收第四章：合同价格与支付4.1合同价格4.2预付款4.3进度付款4.4竣工付款4.5质量保证金第五章：合同的履行与维护5.1承包商的责任5.2发包人的责任5.3合同的转让5.4合同的终止第六章：违约责任6.1承包商的违约行为6.2发包人的违约行为6.3违约责任的处理方式第七章：争议解决7.1争议的解决方式7.2调解程序7.3仲裁程序7.4法院诉讼第八章：合同的变更与解除8.1合同变更的条件8.2合同解除的条件8.3变更与解除的程序第九章：合同的终止9.1合同终止的条件9.2合同终止的程序9.3合同终止后的义务第十章：合同的保密条款10.1保密信息的定义10.2保密信息的保护期限10.3保密信息的泄露责任第十一章：合同的保险11.1承包商的保险责任11.2发包人的保险责任11.3保险的有效期和范围第十二章：合同的税费12.1税费的种类12.2税费的支付责任12.3税费的申报和缴纳第十三章：合同的适用法律与管辖13.1合同的适用法律13.2合同争议的管辖法院13.3合同的诉讼地点第十四章：其他条款14.1合同的附件14.2合同的补充条款14.3合同的修改记录合同编号_________第一章：前言1.1合同的签订日期和地点合同于2024年某月某日在中华人民共和国某市签订。1.2合同文件的组成本合同文件包括：合同协议书、专用条款、通用条款、图纸、技术文件、其他文件等。1.3合同的语言本合同文件以中文为书写语言。1.4合同的适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二章：定义与解释2.1合同术语的定义（此处列出合同中使用的专业术语及其定义）2.2图纸和文件的解释图纸和文件是本合同的一部分，应按照图纸和文件的要求执行。2.3合同条款的定义与解释（此处解释合同中各条款的含义和适用范围）第三章：合同的履行3.1工程范围承包商应按照合同协议书、专用条款、通用条款、图纸、技术文件等要求完成工程。3.2工程进度承包商应按照合同约定的时间表完成工程的各个阶段。3.3工程质量承包商应保证工程的质量符合合同约定和国家相关标准。3.4工程变更工程变更应按照合同约定的程序进行。3.5工程验收工程验收应按照合同约定的程序进行，验收合格的工程交付使用。第四章：合同价格与支付4.1合同价格合同价格为固定价格，人民币金额为X元。4.2预付款发包人应在合同签订后30日内支付预付款，金额为合同价格的10%。4.3进度付款承包商完成合同约定的工程进度后，发包人按进度付款。4.4竣工付款工程验收合格后，发包人支付剩余的合同款项。4.5质量保证金承包商应按合同约定支付质量保证金，质量保证金的比例和退还条件应在专用条款中约定。第五章：合同的履行与维护5.1承包商的责任承包商应按照合同约定完成工程，并保证工程的质量、安全、进度等。5.2发包人的责任发包人应按合同约定提供施工场地、施工条件、支付合同款项等。5.3合同的转让未经另一方同意，合同不得转让。5.4合同的终止合同终止的条件和程序按合同约定执行。第六章：违约责任6.1承包商的违约行为（此处列出承包商违约的具体行为及其责任）6.2发包人的违约行为（此处列出发包人违约的具体行为及其责任）6.3违约责任的处理方式违约责任按合同约定处理，包括但不限于赔偿、延期、终止合同等。第七章：争议解决7.1争议的解决方式合同争议通过友好协商解决，协商不成的，可以选择调解、仲裁或诉讼。7.2调解程序调解程序按合同约定执行。7.3仲裁程序仲裁程序按合同约定执行，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。7.4法院诉讼如选择诉讼，可以向合同约定的法院提起诉讼。第八章：合同的变更与解除8.1合同变更的条件合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同解除的条件合同解除条件按合同约定执行，包括但不限于违约、不可抗力等。8.3变更与解除的程序合同变更或解除应按照合同约定的程序进行，涉及款项的应予以结清。第九章：合同的终止9.1合同终止的条件合同终止条件按合同约定执行，包括但不限于工程完工、合同解除等。9.2合同终止的程序合同终止程序按合同约定执行，包括但不限于工程验收、款项结算等。9.3合同终止后的义务合同终止后，承包商应按照合同约定承担相应的义务，包括但不限于工程保修等。第十章：合同的保密条款10.1保密信息的定义保密信息指合同履行过程中双方交换的商业秘密、技术秘密等。10.2保密信息的保护期限保密信息的保护期限按合同约定执行，但不少于5年。10.3保密信息的泄露责任泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。第十一章：合同的保险11.1承包商的保险责任承包商应按照合同约定购买并维持保险，包括但不限于施工保险、第三方责任保险等。11.2发包人的保险责任发包人应按照合同约定购买并维持保险，包括但不限于工程保险、第三方责任保险等。11.3保险的有效期和范围保险的有效期应覆盖合同履行期，保险范围应满足合同约定的要求。第十二章：合同的税费12.1税费的种类包括但不限于增值税、营业税、所得税等。12.2税费的支付责任税费的支付责任按税法规定和合同约定执行。12.3税费的申报和缴纳承包商和发包人应按照税法规定申报并缴纳相关税费。第十三章：合同的适用法律与管辖13.1合同的适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。13.2合同争议的管辖法院合同争议的管辖法院按合同约定执行，未约定的，可选择被告所在地法院或合同履行地法院。13.3合同的诉讼地点合同诉讼地点按合同约定执行，未约定的，可选择被告所在地或合同履行地。第十四章：其他条款14.1合同的附件附件为本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力。14.2合同的补充条款补充条款对本合同有解释或补充作用，与具有同等法律效力。14.3合同的修改记录合同修改记录应详细记录合同的变更、解除、终止等过程。（发包人签字）（承包商签字）签订日期：____年__月__日多方为主导时的，附件条款及说明甲方主导时的附加条款及说明：1.1甲方指定材料供应商甲方有权指定工程所需材料的供应商，乙方应按照甲方指定的供应商购买材料，并保证材料的质量、数量和交付时间符合合同要求。1.2甲方监督权甲方有权对工程的进度、质量、安全等方面进行监督，乙方应积极配合甲方的监督工作，确保工程顺利进行。1.3甲方变更权甲方有权根据工程实际情况对工程进度、工程量、工程质量等要求进行变更，乙方应按照甲方的变更要求及时调整工程计划和施工方案。乙方主导时的附加条款及说明：2.1乙方施工方案提交乙方应在合同签订后__日内向甲方提交详细的施工方案，包括施工方法、施工进度计划、施工组织设计等，以供甲方审查。2.2乙方施工质量保证乙方应保证工程的施工质量符合合同约定的标准，如工程质量出现问题，乙方应负责修复并承担修复费用。2.3乙方工程进度保证乙方应保证工程按照约定的进度进行，如工程进度出现延误，乙方应承担相应的违约责任。第三方中介时的附加条款及说明：3.1第三方中介的职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，协助解决合同履行过程中的争议和问题。3.2第三方中介的费用第三方中介的费用由甲方承担，费用金额和支付方式在专用条款中约定。3.3第三方中介的解除甲乙双方任何一方均有权解除第三方中介的职责，但应提前通知对方。附件及其他补充说明一、附件列表：1.合同协议书2.专用条款3.通用条款4.图纸5.技术文件6.其他文件7.工程量清单8.施工方案9.施工组织设计10.材料供应商名单11.保险单据12.审批文件13.变更订单14.验收报告15.付款凭证二、违约行为及认定：1.承包商未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定。2.承包商未按合同约定时间提交施工方案或施工组织设计。3.承包商未按合同约定购买并维持保险。4.发包人未按合同约定支付预付款、进度付款或竣工付款。5.发包人未按合同约定提供施工场地、施工条件。6.发包人延迟批准工程变更订单。7.任何一方未按合同约定履行保密义务。8.任何一方未按合同约定处理争议。三、法律名词及解释：1.合同履行：双方按照合同约定履行各自的权利和义务。2.违约行为：一方未履行合同约定的义务。3.不可抗力：无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。4.保险：为合同涉及的工程、人员等购买的保险。5.保密信息：合同履行过程中双方交换的敏感信息。6.争议解决：解决合同履行过程中发生的分歧和争议。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：协商调整工程进度计划，必要时签订进度调整协议。2.工程质量问题：及时修复并承担修复费用，必要时进行质量鉴定。3.保险购买及维护：双方共同确认保险条款，确保保险的