花岗岩施工合同(2024版)

编号：__________花岗岩施工合同(2024版)甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

花岗岩施工合同(2024版)合同目录第一章：合同主体及定义1.1甲方名称及资质1.2乙方名称及资质1.3合同术语定义第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算第三章：材料供应3.1花岗岩材料规格及数量3.2材料质量标准3.3材料供应时间及方式3.4材料验收程序第四章：施工要求及标准4.1施工方案及工艺流程4.2施工进度计划4.3施工质量标准4.4施工安全措施第五章：合同价格及支付5.1合同总价5.2价格调整条款5.3付款方式及时间5.4价款结算程序第六章：工期及违约责任6.1工程开工日期6.2工程竣工日期6.3违约责任及赔偿第七章：质量保证及售后服务7.1质量保证期限7.2质量问题的处理7.3售后服务承诺第八章：变更及解除合同8.1合同变更条件8.2合同解除条件8.3变更及解除合同的程序第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁机构9.3诉讼管辖法院第十章：合同的生效、终止和保存10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同文件保存第十一章：其他约定11.1保密条款11.2广告及宣传11.3合作开发第十二章：附件12.1工程设计图纸12.2材料供应合同12.3施工方案及工艺流程说明第十三章：合同的修订及补充13.1修订及补充的条件13.2修订及补充的程序13.3修订及补充的效力第十四章：法律适用及争议解决14.1法律适用14.2争议解决方式14.3适用法律的解释机构合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1甲方名称及资质甲方：_________（公司名称），注册地址：_________，营业执照号：_________，为花岗岩施工项目的委托方。1.2乙方名称及资质乙方：_________（公司名称），注册地址：_________，营业执照号：_________，为具有花岗岩施工资质的专业施工方。1.3合同术语定义花岗岩：指用于施工的天然石材，符合国家相关质量标准的产品。第二章：工程概况2.1工程名称花岗岩施工工程2.2工程地点_________（具体地址）2.3工程规模_________（工程面积或工程量）2.4工程预算总预算：_________元（大写：_________元整）第三章：材料供应3.1花岗岩材料规格及数量规格：_________（具体规格），数量：_________（具体数量）3.2材料质量标准符合国家及行业相关质量标准，具体要求见附件一。3.3材料供应时间及方式供应时间：_________（具体时间），方式：_________（自提或送货上门）3.4材料验收程序验收程序：乙方应在收货后_________天内进行验收，并将验收结果通知甲方。第四章：施工要求及标准4.1施工方案及工艺流程施工方案及工艺流程见附件二。4.2施工进度计划进度计划见附件三。4.3施工质量标准施工质量应符合国家及行业相关质量标准，具体要求见附件四。4.4施工安全措施施工安全措施见附件五。第五章：合同价格及支付5.1合同总价合同总价：_________元（大写：_________元整）5.2价格调整条款价格调整方式及条件见附件六。5.3付款方式及时间付款方式：_________（银行转账/现金支付等），时间：按工程进度分阶段支付。5.4价款结算程序结算程序：工程完成后，乙方提交完整工程资料，经甲方审核无误后_________天内支付尾款。第六章：工期及违约责任6.1工程开工日期开工日期：_________（具体日期）6.2工程竣工日期竣工日期：_________（具体日期）6.3违约责任及赔偿违约责任及赔偿标准见附件七。第七章：质量保证及售后服务7.1质量保证期限质量保证期限为_________年。7.2质量问题的处理质量问题处理流程见附件八。7.3售后服务承诺乙方承诺在质量保证期内，对施工质量问题提供免费维修或更换服务。第八章：变更及解除合同8.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。8.2合同解除条件合同解除条件见附件九。8.3变更及解除合同的程序变更及解除合同的程序见附件十。第九章：争议解决9.1争议解决方式争议通过友好协商解决；协商不成的，提交_________（仲裁机构名称）仲裁。9.2仲裁机构仲裁机构：_________（具体名称）9.3诉讼管辖法院诉讼管辖法院：_________（具体法院名称）第十章：合同的生效、终止和保存10.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件合同终止条件见附件十一。10.3合同文件保存合同文件一式两份，甲乙双方各保存一份。第十一章：其他约定11.1保密条款双方应对合同内容及谈判过程中的商业信息予以保密，未经对方同意不得泄露给第三方。11.2广告及宣传广告及宣传事项见附件十二。11.3合作开发合作开发事项见附件十三。第十二章：附件12.1工程设计图纸附件一：工程设计图纸12.2材料供应合同附件二：材料供应合同12.3施工方案及工艺流程说明附件三：施工方案及工艺流程说明（其他附件依次列出）第十三章：合同的修订及补充13.1修订及补充的条件合同修订或补充需双方书面确认。13.2修订及补充的程序修订及补充的程序见附件十四。13.3修订及补充的效力修订及补充的效力见附件十五。第十四章：法律适用及争议解决14.1法律适用本合同适用_________（国家或地区）的法律。14.2争议解决方式争议解决方式见第九章。14.3适用法律的解释机构适用法律的解释机构见附件十六。甲方（签字）：_________日期：_________乙方（签字）：_________日期：_________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.甲方指定材料供应商甲方有权指定乙方使用的花岗岩材料供应商。乙方应按照甲方提供的供应商名单进行采购，并保证材料的质量和供应时间。2.甲方监督施工过程甲方有权对施工过程进行监督，以确保施工质量和进度符合合同要求。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的施工资料和信息。3.甲方变更设计甲方在合同执行过程中有权对工程设计进行变更。乙方应根据甲方的变更要求，及时调整施工方案和进度计划，并通知乙方。4.甲方提前终止合同甲方在合同执行过程中有权提前终止合同。甲方应向乙方支付合同总价款的_________%作为违约金。5.甲方迟延付款甲方迟延支付价款时，应按迟延部分价款的_________%支付违约金，并承担由此产生的其他损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明1.乙方质量保证乙方应对施工质量承担责任。工程完成后，乙方应提供完整的工程资料和质量保证书。2.乙方提前完成工程乙方提前完成工程时，甲方应按合同总价款的_________%奖励乙方。3.乙方工程延期乙方因自身原因导致工程延期时，应向甲方支付合同总价款的_________%作为违约金。4.乙方材料供应乙方应按照合同约定的规格和数量供应花岗岩材料，并保证材料的质量和供应时间。5.乙方保密义务乙方应对合同内容及谈判过程中的商业信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明1.第三方中介职责第三方中介负责协调甲乙双方的关系，确保合同的顺利执行。中介费用由甲方承担。2.第三方中介违约第三方中介未能履行协调职责，导致合同执行出现问题时，中介应承担相应的违约责任。3.第三方中介费用第三方中介的费用按合同总价款的_________%计算，由甲方在合同签订后支付。4.第三方中介保密义务第三方中介应对合同内容及谈判过程中的商业信息予以保密，未经甲方同意不得泄露给第三方。5.第三方中介解除合同第三方中介在合同执行过程中有权解除合同。解除合同的条件和程序见附件十七。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.材料供应合同3.施工方案及工艺流程说明4.质量保证书5.材料质量标准6.施工安全措施说明7.广告及宣传协议8.合作开发协议9.工程进度计划10.价款结算程序说明11.争议解决协议12.合同修订及补充协议13.保密协议14.第三方中介服务协议15.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付价款，或迟延支付价款。2.乙方未按约定时间完成工程，或工程质量不符合标准。3.乙方未按约定供应材料，或材料质量不符合标准。4.第三方中介未履行协调职责，导致合同执行出现问题。5.任何一方未履行合同约定的保密义务。6.合同双方未经过协商一致，单方面解除或变更合同。7.甲方未按约定提前终止合同。8.乙方未按约定提前完成工程。9.甲方未按约定奖励乙方提前完成工程。10.第三方中介未按约定解除合同。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.花岗岩：一种天然石材，用于建筑施工。3.违约金：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当承担的违约责任。4.合同解除：合同当事人双方协商一致，依法终止合同关系。5.仲裁：一种解决合同争议的方式，由仲裁机构根据双方达成的仲裁协议作出具有法律效力的裁决。6.诉讼：一种解决合同争议的方式，通过法院根据双方之间的诉讼请求作出判决。7.质量保证期限：乙方对施工质量承担责任的期限。8.售后服务：乙方在质量保证期限内对施工质量问题提供免费维修或更换服务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，并承担相应的违约责任。2.材料质量问题：乙方应更换不符合标准的材料，并承担由此产生的费用。3.安全事故：乙方应立即报告并采取措施防止事故扩大，甲方有权要求乙方承担赔偿责任。4.合同变更：双方应协商一致并签订书面变更协议。5.合同解除：双方应协商一致，并