建设工程法规及相关知识考试试卷（含答案）

建设工程法规及相关知识考试试卷（含答案）一、单项选择题（共70题，每题1分，每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得一分，没选或选错均不得分）。1、在保险合同中，负有支付保险费义务的当事人是（）。A、受益人B、保险人C、被保险人D、投保人【参考答案】：D【解析】：根据《保险法》第10条规定，保险合同是投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。投保人是指与保险人订立保险合同，并按照合同约定负有支付保险费义务的人。保险人是指与投保人订立保险合同，并按照合同约定承担赔偿或者给付保险金责任的保险公司。故应选D项。2、《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经（）认可。A、监理单位B、设计单位C、建设单位D、勘察单位【参考答案】：C【解析】：本题涉及的考点是分包单位的条件与认可。《建筑法》规定，建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单位。3、下列关于不符合建筑节能标准的建筑工程说法，错误的是（）。A、不得批准开工建设B、已开工建设的，应当责令停止施工C、已开工建设的，应当责令限期改正D、已经建成的，可以正常使用【参考答案】：D【解析】：《节约能源法》规定，不符合建筑节能标准的建筑工程，建设主管部门不得批准开工建设；已经开工建设的，应当责令停止施工、限期改正；已经建成的，不得销售或者使用。因此选项D符合题意。4、关于终止劳动合同经济补偿的表述中，不正确的是（）。A、工作时间为6个月以上不满1年的，按1年计算B、工作时间不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿C、经济补偿的标准，按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付D、月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前24个月的平均工资【参考答案】：D5、建设工程施工合同应以（）为合同履行地。A、发包方住所地B、合同签证地C、施工行为地D、承包方住所地【参考答案】：C【解析】：履行地点是指当事人履行合同义务和对方当事人接受履行的地点。在建设工程施工合同中，施工单位履行合同义务的地点是施工现场，所以施工行为地为合同履行地。6、甲建筑公司为项目总承包单位，按照合同约定将幕墙工程分包给乙施工单位，竣工验收后使用中幕墙密封出现质量问题造成建设单位一定损失，则（）。A、建设单位自己承担责任B、建设单位可以直接要求乙施工单位予以赔偿C、建设单位只能要求甲建筑公司予以赔偿D、在乙施工单位无力赔偿的情况下，建设单位才可以向甲建筑公司要求赔偿【参考答案】：B【解析】：尽管幕墙工程施工单位为幕墙工程的实际施工人，但其作为甲建筑公司的分包单位，甲建筑公司作为总包单位仍须就分包工程的施工质量同分包单位向建设单位承担连带责任，此时建设单位可向甲公司提出赔偿请求，也可以直接向乙施工单位提出赔偿请求。故B为正确选项。7、施工单位与供货商因采购的防水材料质量问题发生争议，双方多次协商，但没有达成和解，则关于此争议的处理，下列说法正确的是（）。A、双方依仲裁协议申请仲裁后，不可以和解B、双方在申请仲裁后达成和解协议，仲裁庭依据该和解协议作出的裁决书具有强制执行力C、如果双方通过诉讼方式解决争议，不能再和解D、如果在人民法院执行中，双方当事人达成和解协议，则原判决书终止执行【参考答案】：B【解析】：AC两项，和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序，只要终审裁判未生效或者仲裁裁决未作出，当事人均可自行和解；D项，在执行中，双方当事人自行和解达成协议后，一方当事人不履行该和解协议的，人民法院可以根据对方当事人的申请，恢复对原生效法律文书的执行。8、对于达到一定规模的危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，应由（）组织专家论证、审查。A、建设单位B、安全监督管理机构C、施工企业D、监理单位【参考答案】：C9、定金与违约金的区别不包括（）。A、定金须于合同履行前交付，而违约金只能发生违约行为以后交付B、定金有证约和预先给付的作用，而违约金没有C、定金为诺成合同，违约金为实践合同D、定金主要起担保作用，而违约金主要是违反合同的民事责任形式【参考答案】：C【解析】：定金是交付后才生效，也就是说，即使合同约定了定金，但是定金实际没有交付，则该定金条款不生效；而违约金是诺成生效的，只要双方签字约定，就具有法律效力。定金的数额不能超过法律规定的数额，根据《担保法》的规定，定金最高不能超过合同标的额的20%，超过部分无效。而违约金因具有预定赔偿金的性质，是根据违约可能造成的损失额来确定的。10、人民调解的基本原则不包括（）。A、当事人自愿B、当事人平等C、合法D、经济【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是人民调解的基本原则。人民调解的基本原则是：①当事人自愿原则；②当事人平等原则；③合法原则；④尊重当事人权利原则。11、建筑工程开工时，施工单位应当按照国家有关规定向建设单位所在地的县级以上人民政府申请领取施工许可证。该表述中存在的错误有（）处。A、3B、4C、5D、6【参考答案】：B【解析】：《建筑法》规定，建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。本题表述共存在4处错误，即：开工时；施工单位办理施工许可证；在建设单位所在地办理；向人民政府办理。故B为正确选项。12、某生产经营单位按照《安全生产法》的有关规定，只配备了兼职安全生产管理人员，则该单位从业人员的人数上限是（）。A、100人B、200人C、300人D、500人【参考答案】：C13、施工企业甲与砖厂乙签订了透水砖的采购合同，数量10万块，总价款j万元。后来，砖厂乙因故将3万元的债权转让给砖厂丙，并通知了施r『[企业甲。依据《合同法》的规定，施工企业甲对砖厂乙3万元债权的抗辩权应向（）主张。A、乙B、丙C、乙或丙均可D、乙或丙均不可【参考答案】：B14、下列法律责任中，属于刑事处罚的是（）A、处分B、暂扣执照C、恢复原状D、罚金【参考答案】：D【解析】：题目说的是刑事处罚，根据我国刑法的规定，刑事处罚包括主刑和附加刑两部分。主刑有：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑和死刑；附加刑有：罚金、剥夺政治权利和没收财产；此外还有适用于犯罪的外国人的驱逐出境。15、甲、乙因工程款纠纷引起诉讼，在案件审理过程中，甲对乙提交的工程造价鉴定结论有异议，申请重新鉴定。法院在（）情况下，予以重新鉴定。A、可以通过补充鉴定解决B、可以通过重新质证解决C、可以通过补充质证解决D、鉴定程序严重违法【参考答案】：D【解析】：本题涉及的考点是重新鉴定的申请。当事人对人民法院委托的鉴定部门作出的鉴定结论有异议申请重新鉴定，提出证据证明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：①鉴定机构或者鉴定人员不具备相关的鉴定资格的；②鉴定程序严重违法的；③鉴定结论明显依据不足的；④经过质证认定不能作为证据使用的其他情形。16、关于建筑活动中发生的债的说法，正确的是（）。A、对于施工任务，建设单位是债权人，施工企业是债务人B、对于建筑采购买卖合同中建筑材料的交付，材料供应商是债权人C、在施工中产生噪音，扰乱居民，不会有债的发生D、材料供应商为施工企业自愿保管财物不会产生债【参考答案】：A【解析】：本题考查的是建设工程债的发生依据。债是按照合同的约定或者按照法律规定，在当事人之间产生的特定的权利和义务关系，享有权利的人是债权人，负有义务的人是债务人。建设工程债产生根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。选项B错误，材料供应商是债务人。选项C错误，发生环境侵权之债。选项D错误，产生无因管理之债。17、根据《安全生产许可证条例》的规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。A、安全B、重大死亡C、死亡D、重伤【参考答案】：C18、作业人员何某在脚手架上施工时，发现部分扣件松动而可能导致架体坍塌，故停止了作业，何某的行为属于行使（）。A、拒绝权B、知情权C、紧急避险权D、检举权【参考答案】：C【解析】：为了保证施工作业人员的安全，在施工中遇有直接危及人身安全的紧急情况时，施工作业人员享有停止作业和紧急撤离的权利。《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所。19、某施工单位在参加投标中有违法行为，建设行政主管部门的处罚决定于5月20日作出，施工单位5月25日收到。如果施工单位申请行政复议，申请的最后期限为（）。A、6月4日B、6月9日C、7月19日D、7月24日【参考答案】：D【解析】：本题考核的是行政复议的申请期限。公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之E1起60日内提出行政复议申请；但法律规定的申请期限超过60日的除外。20、根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期三年。A、安全B、重大死亡C、死亡D、重伤【参考答案】：C【解析】：《安全生产许可证条例》第九条规定，安全生产许可证的有效期为3年。安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。21、《民法通则》规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，（）。A、无需通知被代理人B、该转托行为无效C、应当事先取得被代理人的同意D、事后及时告知被代理人即可【参考答案】：C【解析】：本题考核的是转托他人代理应当事先取得被代理人的同意。《民法通则》规定，委托代理人为被代理人的利益需要转托他人代理的，应当事先取得被代理人的同意。22、关于法人，下列表述错误的是（）。A、享有民事权利能力和民事行为能力B、依法成立C、是自然人和企事业单位的总称D、有必要的财产，能够独立承担民事责任【参考答案】：C【解析】：《民法通则》第三十六条第一款规定，法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法享有民事权利和承担民事义务的组织。第三十七条规定，法人应当具备下列条件：①依法成立；②有必要的财产或者经费；③有自己的名称、组织机构和场所；④能够独立承担民事责任。23、甲、乙双方因工程施工合同发生纠纷，甲公司向法院提起了民事诉讼。审理过程中，在法院的主持下，双方达成了调解协议，法院制作了调解书并送达了双方当事人。双方签收后乙公司又反悔，则下列说法正确的是（）。A、甲公司可以向人民法院申请强制执行B、人民法院应当根据调解书进行判决C、人民法院应当认定调解书无效并及时判决D、人民法院应当认定调解书无效并重新进行调解【参考答案】：A【解析】：本题涉及的考点是法院调解。《民事诉讼法》规定：“人民法院审理民事案件，根据当事人自愿的原则，在事实清楚的基础上，分清是非，进行调解。”法院调解是人民法院对受理的民事案件、经济纠纷案件和轻微刑事案件在双方当事人自愿的基础上进行的调解，是诉讼内调解。法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。24、下列关于房屋建筑工程总承包一级企业法定的专业技术人员的表述中，正确的是（）。A、企业经理具有10年以上工程管理丁作经历或具有高级职称B、总工程师具有10年以上施T技术管理工作经历或本专业高级职称C、企业具有一级资质的项目经理不少于12人D、企业的工程技术人员不少于300人，其中有高级职称的不少于10%【参考答案】：C25、建筑工程的消防设计图纸及有关资料应由（）报送公安消防机构审核。A、建设单位B、设计单位C、施工单位D、监理单位【参考答案】：A26、下列关于投标人法定要求的表述中，错误的是（）。A、投标人是响应招标、参加投标竞争的法人或其他组织B、任何单位或个人不得非法干涉投标人投标C、存在控股、管理关系的不同单位，可参加同一标段的投标D、投标人发生合并、分立等重大变化可能影响招标公正性的，其投标无效【参考答案】：C27、根据《安全生产法》，不属于生产经营单位主要负责人的主要安全生产职责的是(1。A、保证本单位安全生产投入的有效实施B、及时、如实报告生产安全事故C、为从业人员缴纳意外伤害保险费D、建立、健全本单位安全生产责任制【参考答案】：C【解析】：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的项目负责人应当由取得相应资格的人员担任，对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制度、安全生产规章制度和操作规程，确保安全生产费用的有效使用，并根据工程的特点组织制定安全施工措施，消除安全事故隐患．及时、如实报告生产安全事故。因此选项C应为正确答案。28、承包人超越其企业资质等级签订的施工承包合同应当属于（）。A、有效合同B、无效合同C、可撤销合同D、效力待定合同【参考答案】：B【解析】：根据《建筑法》第26条规定：承包建筑工程的单位应当持有依法取得的资质证书，并在其资质等级许可的业务范围内承揽工程。禁止建筑施工企业超越本企业资质等级许可的业务范围或者以任何形式用其他建筑施工企业的名义承揽工程。故B为正确选项。29、下列法律中，属于行政法的是（）。A、《统计法》B、《建筑法》C、《预算法》D、《土地管理法》【参考答案】：B【解析】：行政法是调整行政主体在行使行政职权和接受行政法制监督过程中而与行政相对人、行政法制监督主体之间发生的各种关系，以及行政主体内部发生的各种关系的法律规范的总称。ACD三项均属于经济法。30、工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受（）委托，按照合同约定，代表其对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。A、建设单位B、施工单位C、勘察单位D、监理单位【参考答案】：A【解析】：本题考核的是工程项目管理。工程项目管理是指从事工程项目管理的企业受建设单位委托，按照合同约定，代表建设单位对工程项目的组织实施进行全过程或若干阶段的管理和服务。31、人民法院审理行政案件，不适用（）。A、调解B、开庭审理C、公开审理D、两审终审制【参考答案】：A【解析】：人民法院审理行政案件，不适用调解。32、我国的四级人民法院即基层人民法院、中级人民法院、高级人民法院和最高人民法院均可受理的案件是（）。A、第一审民事案件B、第二审民事案件C、重大涉外案件D、在全国有重大影响的民事案件【参考答案】：A【解析】：根据我国《民事诉讼法》第17条至第20条的规定，各级人民法院均可受理第一审民事案件，但第二审民事案件不能由基层人民法院管辖，重大涉外民事案件只能由中级以上人民法院管辖，在全国有重大影响的民事案件由最高人民法院管辖。故A选项正确。33、在施工现场使用的装配式临时活动房屋，应当具有（）。A、安全许可证B、销售许可证C、产品合格证D、安装许可证【参考答案】：C【解析】：施工单位不得在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有产品合格证。34、下列不属于劳动合同必备条款的是（）。A、劳动合同期限B、工作内容和工作地点C、社会保险D、试用期【参考答案】：D35、某结构工程施工中，模板支撑系统坍塌导致重大质量事故，则施工单位应在事故发生后（）小时内报告工程所在地建设行政主管部门。A、1B、2C、12D、24【参考答案】：D【解析】：根据《建设工程质量管理条例》的规定，建设工程发生质量事故，有关单位应当在24小时内向当地建设行政主管部门和其他有关部门报告。故D为正确选项。36、施工单位未按照批准的安全设施设计施工的，可能要承担的最重的法律责任是（）。A、停产停业整顿B、吊销营业执照C、处以20万元罚款D、追究刑事责任【参考答案】：D37、建筑企业认为()行为侵犯其合法权益，可以提请行政复议。A、建设单位B、人民法院C、所属集团公司D、工程所在地建设行政管理部门【参考答案】：D38、建设单位将工程发包给不具有相应资质条件的施工企业，或者违反规定将建筑工程肢解发包的，责令改正，处以()行政处罚。A、吊销资质证书B、罚款C、停业整顿D、降低资质等级【参考答案】：B【解析】：本题上课时讲过，我把它叫做“无法准备的题”。什么叫无法准备的题呢?整本书背下来，也不见得就能做对;一个字不看，瞎蒙，也不见得蒙不出。对付这类题型，有一个技巧：问你“包括”哪个，你选最轻的;问你“不包括”哪个，你选最严重的。39、张某是项目经理部新聘请的员工，其职责是负责运输拌制混凝土的材料。一天，项目经理要求张某将一些不合格的石料掺进合格的石料中，张某拒绝了这个要求，张某行使了施工作业人员权利中的（）。A、知情权B、拒绝权C、批评权和检举控告权D、紧急避险权【参考答案】：B【解析】：本题涉及的考点是施工作业人员享有的安全生产权利。《建设工程安全生产管理条例》规定，作业人员有权对施工现场的作业务件、作业程序和作业方式中存在的安全问题提出批评、检举和控告，有权拒绝违章指挥和强令冒险作业。40、安装、拆卸施工起重机械，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由（）现场实施全过程监督。A、施工单位负责项目管理的技术负责人B、装、拆卸单位的专业技术人员C、监理单位负责安全的工程师D、出租单位生产管理人员【参考答案】：B【解析】：《建设工程安全生产管理条例》规定，安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当编制拆装方案、制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督。41、合同的订立原则中，（）作为合同当事人的行为准则，可以防止当事人滥用权利，保护当事人的合法权益，维护和平衡当事人之间的利益。A、公平原则B、自愿原则C、平等原则D、合法原则【参考答案】：A【解析】：本题考核的是合同的订立原则。在合同的订立原则中，公平原则作为合同当事人的行为准则，可以防止当事人滥用权利，保护当事人的合法权益，维护和平衡当事人之间的利益。42、建设单位实施拆除工程施工前，应当将（）资料报送建设工程所在地县级以上地方人民政府主管部门备案。A、安全施工措施B、施工承包合同C、施工单位资质登记证明D、拆除施工组织方案【参考答案】：D【解析】：《建设工程安全生产管理条例》第十一条规定，建设单位应当将拆除工程发包给具有相应资质等级的施工单位。建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：①施工单位资质等级证明；②拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明；③拆除施工组织方案；④堆放、清除废弃物的措施。43、分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的（），出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。A、1/5B、1/4C、1/3D、1/2【参考答案】：A【解析】：分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一的，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。故A为正确选项。44、根据《担保法》规定，债权人依法将主债权转让给第三人，在通知债务人和保证人后，保证人（）。A、可以在减少保证范围的前提下再承担保证责任B、必须在原担保范围内继续承担保证责任C、可以拒绝再承担保证责任D、同意后，才继续承担保证责任【参考答案】：B【解析】：《担保法》第22条规定，保证期间，债权人依法将主债权转让给第三人的，保证人在原保证担保的范围内继续承担保证责任。保证合同另有约定的，按照约定。第23条规定，保证期间，债权人许可债务人转让债务的，应当取得保证人书面同意，保证人对未经其同意转让的债务，不再承担保证责任。45、关于留置权的表述中，不正确的是（）。A、留置权人负有妥善保管留置物的义务B、当事人不得在合同中约定不得留置的物C、留置是一种比较强烈的担保方式D、因保管不善致使留置物灭失或者毁损的，留置权人应当承担民事责任【参考答案】：B【解析】：本题考核的是留置。由于留置是一种比较强烈的担保方式，必须依法行使。《担保法》规定，因保管合同、运输合同、加工承揽合同发生的债权，债务人不履行债务的，债权人有留置权。法律规定可以留置的其他合同，适用以上规定。当事人可以在合同中约定不得留置的物。46、工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（）。A、暂时停止施工，并及时报告建设单位B、整改，并及时报告建设单位C、暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D、整改，并及时报告有关主管部门【参考答案】：A【解析】：根据《建设工程安全生产管理条例》第14条第2款的规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改；情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。施工单位拒不整改或者不停止施工的，工程监理单位应当及时向有关主管部门报告。故应选A项。47、关于安全生产许可证的说法，错误的是（）。A、没有取得施工许可证的，不得颁发安全生产许可证B、未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动C、建设主管部门在颁发施工许可证时，应当审查安全生产许可证D、在取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件【参考答案】：A【解析】：《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》第13条规定：建设主管部门在颁发施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证；第2条规定：建筑施工企业未取得安全生产许可证的，不得从事建筑施工活动；第15条规定：建筑施工企业取得安全生产许可证后，不得降低安全生产条件，并应当加强日常安全生产管理，接受安全生产许可证颁发管理机关的监督检查。故A为正确选项。48、下列叙述中，符合《合同法》对承揽合同规定的是（）。A、定作人可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当予以赔偿B、承揽合同具有法律约束力，任何一方不得随时解除合同C、未经同意，承揽人不得把任何工作交由第三人完成D、承揽合同应当采用书面形式【参考答案】：A【解析】：B项，《合同法》第二百六十八条规定，定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。C项，第二百五十三条第二款规定，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责；未经定作人同意的，定作人也可以解除合同。D项，承揽合同属于非要式合同，既可以采用书面形式，也可以采用口头形式。49、对《环境保护法》关于污染者付费的不正确理解是（）。A、谁污染，谁治理B、付费即可免责C、谁开发，谁保护D、污染者必须承担治理污染．保护环境的责任【参考答案】：B50、按规定批准开工报告不再办理施工许可证的建设工程，必须符合（）的规定。A、施_丁许可证发证机关B、省市人民政府C、国务院D、建设项目主管部门【参考答案】：C51、工程监理单位应当审查施工组织设计中的安全技术措施或专项施工方案是否符合工程建设的（）标准。A、推荐性B、国家C、强制性D、行业【参考答案】：C【解析】：“(一)”第1段，2010年刚刚考过的点。52、土地使用者需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得（）的同意。A、土地管理部门B、城市规划行政主管部门C、有批准权的人民政府D、出让方和城市规划行政主管部门【参考答案】：D【解析】：根据《城市房地产管理法》第18条规定，土地使用者需要改变土地使用权出让合同约定的土地用途的，必须取得出让方和市、县人民政府城市规划行政主管部门的同意，签订土地使用权出让合同变更协议或者重新签订土地使用权出让合同，相应调整土地使用权出让金。故D为正确选项。53、关于建设用地使用权流转、续期和消灭的说法，正确的是（）。A、建设用地使用权流转时附着于该土地上的建筑物，构筑物及附属设施应一并处分B、建设用地使用权流转时使用期限的约定不得超过50年C、建设用地使用权期间届满的，自动续期D、建设用地使用权消灭的，建设用地使用权人应当及时办理注销登记【参考答案】：A54、某施工单位拟按照《绿色施工导则》要求对施工现场进行扬尘污染的防治，则其主体结构施工阶段，现场作业区内目测扬尘高度不超过（）米。A、0．5B、1C、1．5D、2【参考答案】：A【解析】：《绿色施工导则》规定，结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0．5米。故A选项正确。55、按照《建设工程安全生产管理条例》规定，（）不属于建设单位安全责任范围。A、向建设行政主管部门提供安全施工措施资料B、向施工单位提供准确的地下管线资料C、对拆除工程进行备案D、向施工现场从事特种作业的施工人员提供安全保障【参考答案】：D【解析】：A项，《建设工程安全生产管理条例》第十条第一款规定，建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料。B项，第六条第一款规定，建设单位应当向施工单位提供施工现场及毗邻区域内供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，并保证资料的真实、准确、完整。C项，第十一条规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将有关资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。56、在《民法通则》对民事权利的分类中，只有（）具有财产权和人身权的双重属性。A、知识产权B、劳动权C、债权D、物权【参考答案】：A【解析】：本题考核的是知识产权的法律特征。在《民法通则》对民事权利的分类中，其他的民事权利都只有财产权或人身权的单一属性，只有知识产权具有财产权和人身权的双重属性。57、保证合同是（）订立的合同。A、债权人与债务人B、债务人和保证人C、债权人与保证人D、债权人与债务人和保证人【参考答案】：C【解析】：本题考查的是建设工程保证担保的方式和责任。保证人和债权人可以就单个主合同分别订立保证合同，也可以协议在最高债权额限度内就一定期间连续发生的借款合同或者某项商品交易合同订立的一个保证合同。58、根据《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》的规定，对于按规定需要验收的危险性较大的分部分项工程，（）应当组织有关人员进行验收。A、施工单位和监理单位B、施工单位和建设单位C、建设单位和监理单位D、施工单位和设计单位【参考答案】：A59、下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是（）。A、制定完备的安全生产规章制度和操作规程B、配备兼职安全生产管理人员C、各分部分项工程有应急预案D、管理人员每年至少进行2次安全生产教育培训【参考答案】：A【解析】：本题考查的是申领安全生产许可证的条件。《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：“（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；”选项B配套专职安全生产管理人员，且经建设主管部门考核合格60、注册建造师异地执业的，工程所在地省级人民政府建设主管部门应当将处理建议转交注3册建造师注册所在地（）。A、省级人民政府建设主管部门B、县级人民政府建设主管部门C、市级人民政府建设主管部门D、省级人民政府工商行政管理部门【参考答案】：A【解析】：本题考核的是注册机关的监督管理。注册建造师异地执业的，工程所在地省级人民政府建设主管部门应当将处理建议转交注册建造师注册所在地省级人民政府建设主管部门，注册所在地省级人民政府建设主管部门应当在14个工作日内作出处理，并告知工程所在地省级人民政府建设行政主管部门。61、在某案件仲裁裁决作出过程中，3名仲裁员针对某争议问题的意见不能形成多数意见，则该部分仲裁裁决()。A、暂不作出B、由秘书长裁定C、应当按首席仲裁员意见作出D、由专家委员会裁定【参考答案】：C62、合同变更、解除、终止或被确认无效后，（）。A、仲裁协议也相应无效B、仲裁裁决也相应无效C、不影响仲裁协议的效力D、不影响仲裁裁决的效力【参考答案】：C63、某工程施工过程中，总承包单位没有按照分包合同的约定支付安全文明施工措施费用，导致分包单位现场安全防护措施不完善发生安全事故，则应由()负主要责任。A、总承包单位B、分包单位C、建设单位D、总承包单位和分包单位共同【参考答案】：A64、根据相关法律规定，建设工程总承包单位完工后向建设单位出具质量保修书的时间为（）A、竣工验收合格后B、提交竣工验收报告时C、竣工验收时D、交付使用时【参考答案】：B【解析】：本题是命题热点。“一、建设工程质量保修书的提交时间及主要内容”第一句。65、关于仓储合同法律特征的说法，正确的是（）。A、因仓储物包装不符合约定造成仓储物变质、损坏的，不免除保管人的损害赔偿责任B、仓储合同自仓储物交付时成立C、第三人对仓储物主张权利的，保管人不得自行向存货人交付D、仓储合同自成立时生效【参考答案】：D【解析】：仓储合同是诺成合同。仓储合同自成立时生效，不以仓储物是否交付为要件。因仓储物的性质、包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质、损坏的，保管人不承担损害赔偿责任。第三人对仓储物主张权利起诉或扣押时，保管人应立即通知存货人或仓单持有人。故D为正确选项66、某施工企业承揽拆除旧体育馆工程，作业过程中，体育馆屋顶突然坍塌，压死2人，重伤11人，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，该事故属于（）。A、特别重大事故B、重大事故C、一般事故D、较大事故【参考答案】：D67、如果承诺期限届满，受要约人未作出承诺的，则（）。A、要约生效B、要约中止C、要约失效D、要约效力待定【参考答案】：C【解析】：《合同法》第二十条规定的要约失效的情形有：(1)拒绝要约的通知到达要约人；(2)要约人依法撤销要约；(3)承诺期限届满，受要约人未作出承诺；(4)受要约人对要约的内容作出实质性变更。故C为正确选项。68、某建设工程采用招标方式选择承包人，则关于该建设工程招投标过程中的各行为，下列说法中，正确的是（）。A、虽然投标邀请书的对象是明确的，但仍属要约邀请B、投标人购买招标文件，属要约行为C、投标人参加现场考察，属要约行为D、评标委员会推荐中标候选人，属承诺行为【参考答案】：A【解析】：要约邀请是希望他人向自己发出要约的意思表示；要约是希望和他人订立合同的意思表示；承诺是受要约人同意要约的意思表示。根据定义，投标邀请书属于要约邀请，投标属于要约，中标通知书属于承诺。69、根据《合同法》，下列合同转让合法生效的是（）。A、某教授与施丁企业约定培训一次，但因培训当天临时有急事，便让自己的博士生代为授课B、甲因急需用钱便将对乙享有的一万元债权转让给了第三人，并打电话通知了乙C、建设单位到期不能支付工程款，书面通知施工企业其已经将债务转让给第三人，请施工企业向第三人主张债权D、监理单位将监理合同概括转让给其他具有相应资质的监理单位【参考答案】：B【解析】：AC错，债务转移需债权人同意;B正确，债权转让须通知债务人，但无须债务人同意。D错误，监理合同依法不得转让。70、关于建设工程分包的说法，正确的是（）。A、分包单位没有资质要求B、分包单位不得再次分包C、分包单位有总包单位自有确定D、分包的工作内容没有限制【参考答案】：B【解析】：接受分包的人应当具备相应的资格条件，并不得再次分包。二、多项选择题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有两个或两个以上的符合题意，有一个错选则本题不得分，少选，所选的每个选项得0.5分）。71、民事活动中，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，（）可以向人民法院申请保全证据。A、原告B、证人C、被告D、鉴定人E、有利害关系的第三人【参考答案】：ACE【解析】：《民事诉讼法》第八十一条规定，在证据可能灭失或者以后难以取得的情况下，诉讼参加人可以向人民法院申请保全证据，人民法院也可以主动采取保全措施。诉讼参加人包括原告、被告、有利害关系的第三人。72、关于债权相对性的说法，正确的有（）。A、债券客体的相对性B、债券期限的相对性C、债权主体的相对性D、债权内容的相对性E、债权责任的相对性【参考答案】：CDE【解析】：债权相对性理论的内涵，可以归纳为以下三个方面：（1）债权主体的相对性；（2）债权内容的相对性；（3）债权责任的相对性。73、关于自然人之问的借款行为，下列说法错误的是（）。A、必须以书面方式订立借款合同B、如果未约定利息，应按银行同类贷款利率计算C、利率不得低于银行同类贷款利率D、利率最高不得超过银行同类贷款利率的4倍E、利息不得按复利计算【参考答案】：ABC【解析】：《合同法》第197规定：“借款合同采用书面形式，但自然人之间借款另有约定的除外”；第211条规定：“自然人之间的借款合同对支付利息没有约定或者约定不明确的，视为不支付利息。自然人之间的借款合同约定支付利息的，借款的利率不得违反国家有关限制借款利率的规定”。《最高人民法院关于人民法院审理借贷案件的若干意见》第6条规定：“民间借贷的利率可以适当高于银行的利率，……但最高不得超过银行同类贷款利率的四倍(包含利息本数)。超出此限度的，超出部分的利息不予保护”；第7条规定：“出借人不得将利息计入本金谋取高利。审理中74、依据《建设工程质量检测管理办法》明确规定，检测机构应当将检测过程中发现的（）违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。A、建设单位B、监理单位C、施工单位D、设计单位E、勘察单位【参考答案】：ABC【解析】：本题考核的是工程质量检测单位的资质和检测规定。检测机构应当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规和工程建设强制性标准的情况，以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主管部门。75、工程建设企业标准一般包括企业的（）。A、技术标准B、管理标准C、组织标准D、工作标准E、操作标准【参考答案】：ABD【解析】：《关于加强工程建设企业标准化工作的若干意见》指出，工程建设企业标准一般包括企业的技术标准、管理标准和工作标准。76、注册建造师不得有下列（）的行为。A、不履行注册建造师的义务B、同时在两个企业受聘并执业C、对本人执业活动进行解释和辩护D、超出执业范围执业E、允许他人以自己的名义从事执业活动【参考答案】：ABDE【解析】：《注册建造师管理规定》第二十六条规定，注册建造师不得有下列行为：①不履行注册建造师义务；②在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益；③在执业过程中实施商业贿赂；④签署有虚假记载等不合格的文件；⑤允许他人以自己的名义从事执业活动；⑥同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；⑦涂改、倒卖、出租、出借、复制或以其他形式非法转让资格证书、注册证书和执业印章；⑧超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；⑨法律、法规、规章禁止的其他行为。77、根据我国《担保法》的规定，担保方式包括（）。A、抵押B、违约金C、保证D、留置E、质押【参考答案】：ACDE【解析】：本题考核的是保证担保的方式。《担保法》规定，担保方式为保证、抵押、质押、留置和定金。78、根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，应当报项目审批、核准部门审批、核准的有（）。A、投标人的组织形式B、招标公告C、招标方式D、招标范围E、招标组织形式【参考答案】：CDE【解析】：根据《招标投标法实施条例》，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，其招标范围，招标方式、招标组织形式应当报项目审批、核准部门审批、核准。故C、D、E为正确选项。79、根据《合同法》的相关规定，下列施工合同履行过程中发生的情形，当事人可以解除劳动合同的有（）。A、发生泥石流将拟建工厂选址覆盖B、由于报价失误，施工单位在订立合同后表示无力履行C、建设单位延期支付工程款，经催告后同意提供担保D、施工单位施工组织不力，导致工程工期延误，使该项目已无投产价值E、施工单位未经建设单位同意，擅自更换了现场技术人员【参考答案】：ABD【解析】：本题涉及的考点是解除劳动合同的情形。有下列情形之一的，当事人可以解除合同：因不可抗力致使不能实现合同目的；在履行期限届满之前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能实现合同目的；法律规定的其他情形。80、根据《仲栽法》，当事人有证据证明仲裁裁决存在（）情形的，可以向人民法院申请撤销该仲栽栽决。A、双方当事人均不满意仲栽结果B、没有仲栽协议C、仲裁员隐瞒了应该回避的事由D、没有对另一方当事人形成强制作用E、栽决事项超出仲栽委员会权限【参考答案】：BCE81、开标时，由工作人员当众拆封，当众宣读（）。A、评标委员会成员B、投标人名称C、投标价格D、中标人名称E、投标文件的其他主要内容【参考答案】：BCE【解析】：《招标投标法》第三十六条第一款规定，开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，当众宣读投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。82、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的处理原则是（）。A、建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期B、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以竣工验收合格之日为竣工日期C、承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期D、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以竣工验收合格之日为竣工日期E、建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期【参考答案】：ACE【解析】：本题考核的是建设工程当事人对建设工程实际竣工日期有争议的处理原则。《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；(3)建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。83、下列属于工程总承包方式的是（）。A、设计一施工总承包(D-B)B、设计采购施工(EPC)＼交钥匙总承包C、采购一施工总承包(P-C)D、建设一转让总承包(B-T)E、设计一采购总承包(E-P)【参考答案】：ABCE【解析】：按照2003年2月建设部发布的《关于培育发展工程总承包和工程项目管理企业的指导意见》，工程总承包主要有下列方式：(1)设计采购施工(EPC)＼交钥匙总承包；(2)设计一施工总承包(D—B)；(3)设计一采购总承包(E—P)；(4)采购一施工总承包(P-C)。故A、B、C、E为正确选项。84、某施工机械厂因经营需要分立为挖掘机制造厂及推土机制造厂两个法人企业。分立前由于三台挖掘机未能及时供货，买方欲追究违约责任，则下列关于本案中违约责任承担的说法中，正确的有（）A、买方可要求挖掘机生产厂承担违约责任B、买方可要求推土机生产厂承担违约责任C、买方可要求推土机与挖掘机生产厂共同承担违约责任D、如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务有约定，应按规定处理E、如果推土机与挖掘机生产厂对于该债务没有约定，则各自承担一半【参考答案】：ABCE85、根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，使用承租的机械设备和施工机具及配件的，应由（）共同进行验收，验收合格的方可使用。A、建设单位B、分包单位C、出租单位D、安装单位E、施工总承包单位【参考答案】：BCDE【解析】：施工单位在使用施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同进行验收。验收合格的方可使用。86、关于违约金条款的适用，下列说法正确的有（）。A、约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加B、违约方支付迟延履行违约金后，另一方仍有权要求其继续履行C、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金条款或定金条款D、当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以同时适用违约金条款及定金条款E、约定的违约金高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构按实际损失金额调减【参考答案】：ABCE【解析】：D项，《合同法》第一百一十六条规定，当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。ABE三项，第一百一十四条规定，约定的违约金低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人就迟延履行约定违约金的，违约方支付违约金后，还应当履行债务。87、下列属于监理工程师在建设工程施工中的监理形式的是()。A、旁站B、巡查C、巡视D、重点抽查E、平行检验【参考答案】：ACE88、当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，（）视为应付款时间。A、建设工程已实际交付的，为交付之日B、建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日C、建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日D、建设工程已实际交付的，为竣工验收备案之日E、建设工程没有交付的，为竣工验收之日【参考答案】：ABC【解析】：本题涉及的考点是工程价款的支付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下列时间视为应付款时间：①建设工程已实际交付的，为交付之日；②建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；③建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。89、决定撤销、变更或确认具体行政行为违法的情况包括（）。A、部分事实不清，证据不足的B、适用依据错误的C、违反法定程序的D、超越或滥用职权的E、具体行政行为明显不当的【参考答案】：BCDE【解析】：本题涉及的考点是行政复议决定。对于具体行政行为有下列情形之一的，应当决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法：①主要事实不清、证据不足的；②适用依据错误的；③违反法定程序的；④超越或者滥用职权的；⑤具体行政行为明显不当的。90、诉讼管辖分为（）。A、级别管辖B、地域管辖C、专属管辖D、移送管辖E、指定管辖【参考答案】：ABDE91、《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训。施工单位的教育培训通常包括（）。A、法律知识培训B、职业道德培训C、各类质量教育D、社会认知培训E、岗位技能培训【参考答案】：CE【解析】：《建设工程质量管理条例》第三十三条规定，施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。施工单位建立健全教育培训制度，加强对职工的教育培训，是其重要的基础工作之一。施工单位的教育培训通常包括各类质量教育和岗位技能培训等。92、下列行为中，属于侵犯注册商标专用权行为的有（）。A、销售明知是侵犯注册商标专用权的商品B、销售伪造的他人注册商标标识C、经授权制造他人的注册商标标识D、销售他人注册商标标识E、伪造他人注册商标标识【参考答案】：ABE【解析】：根据《商标法》第五十七条规定，有下列行为之一的，均属侵犯注册商标专用权：