2024版建设工程施工协议书书范本三方

编号：__________2024版建设工程施工协议书书范本三方甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建设工程施工协议书书范本三方合同目录第一章：总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3法律法规适用1.4合同文件的优先顺序1.5合同的成立与生效第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程预算与投资第三章：合同主体3.1建设单位3.2施工单位3.3监理单位第四章：合同价格4.1合同价格的确定4.2价格调整机制4.3预付款与进度付款4.4质量保证金4.5竣工结算第五章：工程质量与标准5.1工程质量要求5.2工程标准与规范5.3质量检查与验收5.4质量问题的处理第六章：工程进度与时间安排6.1施工计划6.2关键节点6.3工期延误6.4提前竣工奖励第七章：施工材料与设备7.1材料供应与验收7.2设备安装与调试7.3材料与设备质量保证7.4环保要求第八章：安全生产与环保8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3安全事故处理8.4环保要求与措施第九章：变更与调整9.1合同变更的条件9.2变更程序9.3变更内容的确认9.4变更后的合同价格与时间调整第十章：违约责任10.1违约行为10.2违约责任判定10.3违约赔偿10.4违约解除合同第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2协商与调解11.3仲裁11.4诉讼第十二章：合同的终止与解除12.1合同终止的条件12.2合同解除的程序12.3合同解除后的善后处理第十三章：其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4合同的转让13.5附件第十四章：附件14.1附件列表14.2附件内容与效力合同编号：_________第一章：总则1.1合同背景与目的1.2定义与解释1.3法律法规适用1.4合同文件的优先顺序1.5合同的成立与生效第二章：工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容2.5工程预算与投资第三章：合同主体3.1建设单位3.2施工单位3.3监理单位第四章：合同价格4.1合同价格的确定4.2价格调整机制4.3预付款与进度付款4.4质量保证金4.5竣工结算第五章：工程质量与标准5.1工程质量要求5.2工程标准与规范5.3质量检查与验收5.4质量问题的处理第六章：工程进度与时间安排6.1施工计划6.2关键节点6.3工期延误6.4提前竣工奖励第七章：施工材料与设备7.1材料供应与验收7.2设备安装与调试7.3材料与设备质量保证7.4环保要求第八章：安全生产与环保8.1安全生产责任8.2安全防护措施8.3安全事故处理8.4环保要求与措施第九章：变更与调整9.1合同变更的条件9.2变更程序9.3变更内容的确认9.4变更后的合同价格与时间调整第十章：违约责任10.1违约行为10.2违约责任判定10.3违约赔偿10.4违约解除合同第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2协商与调解11.3仲裁11.4诉讼第十二章：合同的终止与解除12.1合同终止的条件12.2合同解除的程序12.3合同解除后的善后处理第十三章：其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4合同的转让13.5附件第十四章：附件14.1附件列表14.2附件内容与效力第八章：变更与调整8.1合同变更的条件8.2变更程序8.3变更内容的确认8.4变更后的合同价格与时间调整第九章：违约责任9.1违约行为9.2违约责任判定9.3违约赔偿9.4违约解除合同第十章：争议解决10.1争议解决方式10.2协商与调解10.3仲裁10.4诉讼第十一章：合同的终止与解除11.1合同终止的条件11.2合同解除的程序11.3合同解除后的善后处理第十二章：其他条款12.1保密条款12.2知识产权保护12.3不可抗力12.4合同的转让12.5附件第十三章：附件13.1附件列表13.2附件内容与效力第十四章：附件14.1附件列表14.2附件内容与效力甲方（建设单位）：________________授权代表签字：_______________日期：________________乙方（施工单位）：________________授权代表签字：_______________日期：________________丙方（监理单位）：________________授权代表签字：_______________日期：________________多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方变更工程内容的权利和条件甲方在不违反法律法规和合同约定的前提下，有权根据工程实际需要变更工程内容。甲方应在变更前通知乙方和丙方，并协商调整合同价格和工期。1.2甲方对工程质量的监督权甲方有权对工程的施工质量进行监督和检查，要求乙方按照合同约定的质量标准进行施工。甲方对工程质量的不满，有权要求乙方及时整改。1.3甲方对工程进度的控制权甲方有权对工程的施工进度进行控制和协调，要求乙方按照合同约定的工期完成工程。甲方对工程进度的延误，有权要求乙方支付违约金。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方对工程质量的保证乙方应对工程的施工质量承担责任，确保工程质量符合合同约定的标准。乙方应按合同约定进行施工，并接受甲方的监督和检查。2.2乙方对工程进度的承诺乙方应按照合同约定的工期完成工程，并接受甲方的监督和协调。乙方对工程进度的延误，应承担违约责任。2.3乙方对工程安全的责任乙方应按照合同约定和相关的安全标准进行施工，确保工程施工的安全。乙方应对工程施工过程中发生的安全事故承担责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责和义务第三方中介应按照合同约定，公正、公平地协调甲乙双方的权益，并协助解决合同履行过程中的争议。3.2第三方中介的收费标准和支付方式第三方中介的收费标准和支付方式应按照合同约定执行。甲方、乙方应按照约定时间和方式支付第三方中介的费用。3.3第三方中介的违约责任第三方中介未能履行合同约定，导致甲方、乙方损失的，应承担违约责任。甲方、乙方有权要求第三方中介赔偿损失。甲方（建设单位）：________________授权代表签字：_______________日期：________________乙方（施工单位）：________________授权代表签字：_______________日期：________________丙方（监理单位）：________________授权代表签字：_______________日期：________________附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程设计图纸2.施工方案与施工组织设计3.工程量清单4.材料与设备的技术规格书5.安全生产与环保措施方案6.工程进度计划7.质量保证书8.工程验收标准9.合同履行过程中的相关协议和补充合同二、违约行为及认定：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款或竣工结算款，视为违约。2.乙方未按合同约定质量标准完成工程，或工程进度延误超过合同约定期限，视为违约。3.丙方未按合同约定履行监理职责，导致工程质量、进度问题，视为违约。4.任何一方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同履行：各方按照合同约定履行各自的权益和义务。2.违约行为：违反合同约定，未履行合同义务的行为。3.违约责任：违约方应承担的合同责任，包括赔偿损失、支付违约金等。4.工期延误：工程实际完成时间超过合同约定的工期。5.质量保证金：为保证工程质量，合同一方按约定向对方支付的保证金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程变更：协商确定变更内容、价格和工期调整。2.工期延误：协商确定延误责任和赔偿金额。3.质量问题：及时整改，必要时进行质量鉴定，责任方承担相应责任。4.支付争议：查阅合同条款，核实应付款项，协商解决支付争议