2024版机电类施工合同书范本

编号：__________2024版机电类施工合同书范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版机电类施工合同书范本合同目录第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.2合同相关术语定义第二章：合同标的2.1工程概况2.2工程量清单2.3工程质量标准第三章：合同价格3.1合同价格构成3.2合同价格确认3.3价格调整机制第四章：合同履行4.1施工准备4.2施工进度计划4.3施工质量控制4.4安全生产管理第五章：材料与设备5.1材料供应与验收5.2设备供应与验收5.3质量标准及要求第六章：技术规范与标准6.1技术规范6.2施工标准6.3验收标准第七章：工期与进度7.1合同工期7.2进度计划编制与调整7.3工期延误及违约责任第八章：质量保修8.1质量保修范围8.2质量保修期限8.3质量保修责任及处理第九章：合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同变更程序9.3合同解除条件9.4合同解除程序第十章：违约责任10.1违约行为及责任10.2违约赔偿金额计算10.3违约责任免除第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.2仲裁地点及机构11.3诉讼地点及法院第十二章：合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件第十三章：其他约定13.1合同的转让13.2合同的保密13.3合同的附件第十四章：附则14.1合同的修订14.2合同的解释14.3合同的签订日期及地点合同编号_________第一章：合同主体及定义1.1合同双方主体1.1.1甲方：_________（甲方全称）1.1.2乙方：_________（乙方全称）1.2合同相关术语定义1.2.1工程：指_________（工程名称）的机电安装工程。1.2.2施工：指按照本合同约定的工程范围、工程量和质量标准进行的建筑安装施工活动。第二章：合同标的2.1工程概况2.1.1工程地点：_________（工程地点）2.1.2工程内容：_________（工程内容）2.1.3工程规模：_________（工程规模）2.2工程量清单2.2.1工程量清单明细：_________（附件一）2.3工程质量标准2.3.1质量标准依据：_________（质量标准文件）2.3.2质量验收标准：_________（质量验收标准）第三章：合同价格3.1合同价格构成3.1.1工程总价：_________（人民币大写：_________元整）3.1.2价格构成：_________（价格构成明细）3.2合同价格确认3.2.1价格确认方式：_________（价格确认方式）3.2.2价格确认时间：_________（价格确认时间）3.3价格调整机制3.3.1价格调整条件：_________（价格调整条件）3.3.2价格调整程序：_________（价格调整程序）第四章：合同履行4.1施工准备4.1.1乙方责任：_________（乙方施工准备责任）4.1.2甲方责任：_________（甲方施工准备责任）4.2施工进度计划4.2.1施工进度计划编制：_________（乙方应提交的进度计划）4.2.2施工进度计划审批：_________（甲方审批程序）4.3施工质量控制4.3.1质量控制体系：_________（质量控制体系描述）4.3.2质量控制措施：_________（质量控制措施描述）4.4安全生产管理4.4.1安全生产责任：_________（安全生产责任分配）4.4.2安全生产措施：_________（安全生产措施描述）第五章：材料与设备5.1材料供应与验收5.1.1材料供应：_________（材料供应责任及要求）5.1.2材料验收：_________（材料验收程序及标准）5.2设备供应与验收5.2.1设备供应：_________（设备供应责任及要求）5.2.2设备验收：_________（设备验收程序及标准）5.3质量标准及要求5.3.1材料质量标准：_________（材料质量标准）5.3.2设备质量标准：_________（设备质量标准）第六章：技术规范与标准6.1技术规范6.1.1技术规范文件：_________（技术规范文件名称及编号）6.1.2技术规范要求：_________（技术规范要求描述）6.2施工标准6.2.1施工标准文件：_________（施工标准文件名称及编号）6.2.2施工标准要求：_________（施工标准要求描述）6.3验收标准6.3.1验收标准文件：_________（验收标准文件名称及编号）6.3.2验收标准要求：_________（验收标准要求描述）第八章：质量保修8.1质量保修范围8.1.1保修工程：_________（保修工程范围）8.1.2保修期限：自工程验收合格之日起算，_________（保修期限）年。8.2质量保修期限8.2.1保修期限内，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应负责免费维修或更换。8.2.2保修期限外，因乙方施工原因造成的质量问题，乙方应负责维修，费用双方协商解决。8.3质量保修责任及处理8.3.1乙方在保修期内接到维修通知后，应在_________（规定时间）内到达现场进行维修。8.3.2乙方对质量问题的处理结果，应得到甲方的认可。第九章：合同的变更与解除9.1合同变更条件9.1.1变更条件：_________（变更条件描述）9.1.2变更程序：_________（变更程序描述）9.2合同变更程序9.2.1变更申请：_________（变更申请流程）9.2.2变更审批：_________（变更审批流程）9.3合同解除条件9.3.1解除条件：_________（解除条件描述）9.3.2解除程序：_________（解除程序描述）第十章：违约责任10.1违约行为及责任10.1.1乙方违约行为：_________（乙方违约行为描述）10.1.2甲方违约行为：_________（甲方违约行为描述）10.1.3违约责任：_________（违约责任描述）10.2违约赔偿金额计算10.2.1赔偿计算方式：_________（赔偿计算方式描述）10.3违约责任免除10.3.1免除条件：_________（免除条件描述）第十一章：争议解决11.1争议解决方式11.1.1友好协商：双方通过友好协商解决争议。11.1.2调解：协商不成的，可向_________（调解机构）申请调解。11.1.3仲裁：调解不成的，任何一方均可向_________（仲裁机构）提交仲裁申请。11.2仲裁地点及机构11.2.1仲裁地点：_________（仲裁地点）11.2.2仲裁机构：_________（仲裁机构名称）11.3诉讼地点及法院11.3.1诉讼地点：_________（诉讼地点）11.3.2法院：_________（法院名称）第十二章：合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.1.1生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同变更程序12.2.1变更程序：按照第九章的约定执行。12.3合同终止条件12.3.1终止条件：工程验收合格，保修期满。第十三章：其他约定13.1合同的转让13.1.1转让条件：_________（转让条件描述）13.1.2转让程序：_________（转让程序描述）13.2合同的保密13.2.1保密内容：_________（保密内容描述）13.2.2保密期限：_________（保密期限）13.3合同的附件13.3.1附件内容：_________（附件内容描述）第十四章：附则14.1合同的修订14.1.1修订条件：_________（修订条件描述）14.1.2修订程序：_________（修订程序描述）14.2合同的解释14.2.1解释权：本合同的解释权归_________（解释权归属方）所有。14.3合同的签订日期及地点14.3.1签订日期：_________（签订日期）14.3.2签订地点：多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊条款1.1甲方指令变更1.1.1在合同执行过程中，甲方有权根据工程实际需要对工程内容、工程量、质量标准等进行变更。乙方应根据甲方的变更指令，及时调整施工计划，并承担因变更引起的额外费用。1.1.2甲方变更指令应采用书面形式，并经乙方确认后生效。1.2甲方监督权1.2.1甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工质量、进度、安全等方面。1.2.2乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料，接受甲方的检查和指导。1.3甲方终止权1.3.1在合同履行过程中，如乙方严重违约或发生不可抗力事件，导致合同无法继续履行，甲方有权终止合同。1.3.2甲方终止合同应采用书面形式，并通知乙方。合同终止后，乙方应立即停止施工，并按照甲方的要求进行工程交接。附加条款二：乙方为主导时的特殊条款2.1乙方自主施工2.1.1乙方应按照合同约定的工程范围、工程量和质量标准自主完成施工。2.1.2乙方应确保施工过程中的质量、进度和安全，并对施工质量承担责任。2.2乙方进度报告2.2.1乙方应定期向甲方报告施工进度，报告内容包括完成工程量、工程质量、存在的问题及解决措施等。2.2.2乙方应在每月末向甲方提交详细的施工进度报告。2.3乙方变更申请2.3.1如乙方因特殊情况需要对合同内容进行变更，应向甲方提交变更申请，并说明变更的必要性和影响。2.3.2甲方应在收到乙方变更申请后_________（规定时间）内予以答复。附加条款三：第三方中介的特殊条款3.1第三方中介职责3.1.1第三方中介负责协调甲方和乙方的关系，协助双方履行合同义务。3.1.2第三方中介应确保甲乙双方的信息沟通畅通，及时处理合同履行过程中的问题。3.2第三方中介的报酬3.2.1第三方中介的报酬由甲方和乙方协商确定，并在合同中明确。3.2.2第三方中介的报酬应在合同履行完毕后支付。3.3第三方中介的违约责任3.3.1如第三方中介未能履行其职责，导致合同履行出现问题，应承担相应的违约责任。3.3.2第三方中介的违约责任应由甲方和乙方协商确定，并在合同中明确。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单明细2.技术规范文件3.施工标准文件4.质量验收标准文件5.材料质量标准文件6.设备质量标准文件7.施工进度计划明细8.安全生产管理措施文件9.合同变更申请表10.合同终止通知书11.质量保修书12.争议解决机构名录13.第三方中介服务协议14.合同履行报告二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定的标准。2.乙方未按约定的时间进度完成工程，导致工期延误。3.乙方未按合同约定提供材料或设备，或提供的材料或设备质量不合格。4.乙方在施工过程中发生安全事故，未及时报告甲方并采取措施。5.乙方在合同履行过程中，未遵守相关法律法规，导致合同无效。6.甲方未按约定时间支付合同价款，或未提供乙方所需的施工条件。7.甲方未按约定时间接受工程，或接受工程后未及时支付剩余价款。8.甲方在合同履行过程中，违反相关法律法规，导致合同无效。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方当事人之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。2.违约行为：当事人不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的行为。3.工期延误：因乙方原因导致工程未能在合同约定的时间内完成。4.质量保修：乙方对完成的工程在保修期限内承担质量问题的维修或更换责任。5.争议解决：双方在合同履行过程中发生的争议通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。6.第三方中介：独立于甲方和乙方的第三方机构，负责协调双方关系和协助履行合同。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措施加快施工进度，必要时可与甲方协商调整工期