2024版建筑工程单项劳务分包合同书范本

编号：__________2024版建筑工程单项劳务分包合同书范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024版建筑工程单项劳务分包合同书范本合同目录第一章：总则1.1分包工程的范围与内容1.2分包工程的工期1.3分包工程的质量标准1.4分包工程的安全生产要求1.5分包工程的资料与信息第二章：分包商的义务与责任2.1分包商的资质与能力要求2.2分包商的项目负责人2.3分包商的施工组织与管理2.4分包商的劳动力与材料供应2.5分包商的工程质量与进度第三章：发包人的义务与责任3.1发包人的工程款支付3.2发包人的工程变更与调整3.3发包人的工程协调与支持3.4发包人的安全生产管理3.5发包人的工程验收与支付第四章：合同价格与支付4.1合同价格的确定4.2工程款的支付方式与时间4.3工程变更与调整的价款处理4.4合同价款的调整与结算4.5工程款的支付凭证与记录第五章：工程质量与验收5.1工程质量标准与要求5.2工程质量的检查与验收5.3工程质量问题的处理5.4工程质量的保修与维护5.5工程质量的评定与奖励第六章：工期与进度6.1工程工期的确定与承诺6.2工程进度的监控与报告6.3工期延误的处理6.4工程提前完工的奖励与补偿6.5工程进度的协调与配合第七章：安全生产与环保7.1安全生产的责任与要求7.2安全生产的管理与培训7.3安全事故的处理与报告7.4环保要求与措施7.5安全生产的检查与评估第八章：违约责任与赔偿8.1分包商的违约行为与责任8.2发包人的违约行为与责任8.3违约赔偿的计算与支付8.4违约责任的法律适用与争议解决第九章：争议解决与法律适用9.1合同争议的解决方式9.2合同争议的调解与仲裁9.3合同争议的法律适用9.4合同争议的诉讼与执行第十章：合同的变更、解除与终止10.1合同变更的条件与程序10.2合同解除的条件与程序10.3合同终止的条件与程序10.4合同变更、解除与终止的法律后果第十一章：保密条款11.1保密信息的范围与内容11.2保密信息的保护措施与期限11.3保密信息泄露的赔偿责任第十二章：合同的生效、履行与终止12.1合同的签订与生效12.2合同的履行与管理12.3合同的终止与解除第十三章：附件与补充协议13.1附件的构成与内容13.2补充协议的签订与生效第十四章：其他条款14.1合同的解释与适用14.2合同的修改与补充14.3合同的解除与终止14.4合同的争议解决与法律适用14.5合同的违约责任与赔偿合同编号_________第一章：总则1.1分包工程的范围与内容分包工程包括：建筑工程的土建施工、装修施工、安装施工等。1.2分包工程的工期分包工程的工期为：自合同签订之日起至工程竣工交付之日止。1.3分包工程的质量标准分包工程的质量标准应符合国家相关规范和标准，并满足发包人的要求。1.4分包工程的安全生产要求分包商应严格遵守国家安全生产法律法规，确保工程施工安全。1.5分包工程的资料与信息分包商应按照发包人的要求，及时提供工程施工的相关资料与信息。第二章：分包商的义务与责任2.1分包商的资质与能力要求分包商应具备相应的资质，并具备完成分包工程的能力。2.2分包商的项目负责人分包商应指定项目负责人，全面负责分包工程的施工管理。2.3分包商的施工组织与管理分包商应合理组织施工，确保工程施工进度和质量。2.4分包商的劳动力与材料供应分包商应自行承担工程施工所需劳动力和材料供应的责任。2.5分包商的工程质量与进度分包商应保证工程施工的质量，并按照合同约定的进度完成工程。第三章：发包人的义务与责任3.1发包人的工程款支付发包人应按照合同约定的付款节点和金额，及时支付工程款。3.2发包人的工程变更与调整发包人应提前通知分包商，并按照合同约定的程序进行工程变更与调整。3.3发包人的工程协调与支持发包人应提供必要的工程协调与支持，确保工程施工的顺利进行。3.4发包人的安全生产管理发包人应负责工程的整体安全生产管理，并提供相应的安全措施。3.5发包人的工程验收与支付发包人应按照合同约定的标准进行工程验收，并支付相应的工程款项。第四章：合同价格与支付4.1合同价格的确定合同价格根据工程量清单和工程单价计算确定。4.2工程款的支付方式与时间工程款采用分期支付方式，具体支付时间按照合同约定的付款节点执行。4.3工程变更与调整的价款处理工程变更与调整的价款按照合同约定的价格调整机制处理。4.4合同价款的调整与结算合同价款的调整与结算按照合同约定的价格调整和结算程序进行。4.5工程款的支付凭证与记录发包人应提供工程款的支付凭证，分包商应保存相应的工程款支付记录。第五章：工程质量与验收5.1工程质量标准与要求工程质量标准应符合国家相关规范和标准，并满足发包人的要求。5.2工程质量的检查与验收工程质量的检查与验收按照合同约定的程序和标准进行。5.3工程质量问题的处理工程质量问题应按照合同约定的程序和标准进行处理。5.4工程质量的保修与维护分包商应对分包工程的质量和使用寿命负责，并承担相应的保修和维护责任。5.5工程质量的评定与奖励工程质量的评定与奖励按照合同约定的标准和程序进行。第六章：工期与进度6.1工程工期的确定与承诺工程工期根据工程量和施工组织设计确定，分包商应承诺按时完成工程。6.2工程进度的监控与报告分包商应定期向发包人报告工程进度，发包人应进行监控和协调。6.3工期延误的处理工期延误应按照合同约定的程序和标准进行处理。6.4工程提前完工的奖励与补偿工程提前完工的奖励与补偿按照合同约定的标准和程序进行。6.5工程进度的协调与配合分包商应与发包人、设计方等相关方进行协调与配合，确保工程进度顺利。第七章：安全生产与环保7.1安全生产的责任与要求分包商应承担工程施工的安全生产责任，并遵守相关法律法规。7.2安全生产的管理与培训分包商应进行安全生产的管理与培训，提高施工人员的安全意识。7.3安全事故的处理与报告安全事故应按照合同约定的程序和标准进行处理和报告。7.4环保要求与第八章：违约责任与赔偿8.1分包商的违约行为与责任分包商如未按合同约定履行义务，应承担违约责任，包括工程质量不符合约定、工期延误等。8.2发包人的违约行为与责任发包人如未按合同约定履行义务，应承担违约责任，包括工程款支付不及时、工程变更不合理等。8.3违约赔偿的计算与支付违约赔偿金额根据违约程度和合同约定进行计算，由违约方支付给守约方。8.4违约责任的法律适用与争议解决违约责任的法律适用和争议解决按照合同约定的相关法律法规和仲裁机构进行。第九章：争议解决与法律适用9.1合同争议的解决方式合同争议可采取协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决。9.2合同争议的调解与仲裁争议调解可由双方协商确定调解机构，仲裁由合同约定的仲裁机构进行。9.3合同争议的法律适用合同争议的法律适用按照合同约定的法律法规进行。9.4合同争议的诉讼与执行诉讼可在合同约定的法院进行，执行按照法院判决或仲裁裁决进行。第十章：合同的变更、解除与终止10.1合同变更的条件与程序合同变更需双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除的条件与程序合同解除需双方协商一致，并签订书面解除协议。10.3合同终止的条件与程序合同终止需符合合同约定的终止条件，并办理相应的终止手续。10.4合同变更、解除与终止的法律后果合同变更、解除与终止的法律后果按照合同约定和相关法律法规处理。第十一章：保密条款11.1保密信息的范围与内容保密信息包括合同内容、技术资料、商业秘密等。11.2保密信息的保护措施与期限双方应采取合理措施保护保密信息，保密期限根据合同约定确定。11.3保密信息泄露的赔偿责任泄露保密信息的一方应承担赔偿责任，赔偿金额根据合同约定确定。第十二章：合同的生效、履行与终止12.1合同的签订与生效合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。12.2合同的履行与管理双方应按照合同约定履行各自的权利和义务，并进行合同管理。12.3合同的终止与解除合同终止或解除后，双方应按照合同约定办理相关手续。第十三章：附件与补充协议13.1附件的构成与内容附件包括工程量清单、施工图纸、技术规范等。13.2补充协议的签订与生效补充协议应由双方协商一致，并签订书面协议，自签字盖章之日起生效。第十四章：其他条款14.1合同的解释与适用合同的解释与适用应遵循合同约定和相关的法律法规。14.2合同的修改与补充合同的修改与补充需双方协商一致，并以书面形式进行。14.3合同的解除与终止合同的解除与终止应按照合同约定的条件和程序进行。14.4合同的争议解决与法律适用合同的争议解决与法律适用应按照合同约定的方式和法律法规进行。14.5合同的违约责任与赔偿合同的违约责任与赔偿应按照合同约定的条件和标准进行。合同双方签字盖章：（发包人签字）（分包商签字）签订日期：____年____月____日多方为主导时的，附件条款及说明附加条款一：甲方为主导时的特殊规定1.1甲方对工程质量的监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量符合合同约定的标准。甲方有权要求乙方对施工中出现的问题进行整改。1.2甲方对工程进度的控制权甲方有权对工程的进度进行控制，要求乙方按照合同约定的工期完成工程。甲方有权要求乙方提供工程进度的详细报告。1.3甲方对工程变更的决策权在工程实施过程中，如发生合同约定范围内的变更，甲方有权决定是否同意变更及变更的内容。乙方应按照甲方的决定进行相应的调整。1.4甲方对乙方人员的安全培训要求甲方有权要求乙方对施工现场的所有人员进行安全培训，确保施工过程中的安全。乙方应按照甲方的要求组织安全培训。1.5甲方对工程质量保修的特别要求甲方要求乙方在工程竣工后提供完整的工程质量保修书，明确保修范围、保修期限和保修责任。乙方应按照甲方的要求提供保修书。附加条款二：乙方为主导时的特殊规定2.1乙方的施工质量自检制度乙方应建立施工质量自检制度，确保施工过程中的工程质量符合合同约定的标准。乙方应定期向甲方报告自检结果。2.2乙方的工程进度报告制度乙方应建立工程进度报告制度，定期向甲方报告工程的进度情况。乙方应确保工程按照合同约定的工期顺利进行。2.3乙方的工程变更申请制度当工程实施过程中出现合同约定范围内的变更时，乙方应向甲方提交变更申请，并按照甲方的决定进行相应的调整。2.4乙方的安全防护措施乙方应负责施工现场的安全防护工作，确保施工过程中的安全。乙方应按照甲方的要求提供安全防护措施的详细方案。2.5乙方的工程质量保修承诺乙方承诺在工程竣工后提供完整的工程质量保修书，明确保修范围、保修期限和保修责任。乙方应按照甲方的要求提供保修书。附加条款三：第三方中介参与时的特殊规定3.1第三方中介的职责和权利第三方中介负责协调甲方和乙方的关系，协助双方解决合同履行过程中的问题。第三方中介有权要求甲方和乙方提供必要的工程资料和信息。3.2第三方中介的监督权第三方中介有权对甲乙双方的施工过程进行监督，确保合同的顺利履行。第三方中介有权要求甲方和乙方整改不符合合同要求的行为。3.3第三方中介的调解权当甲方和乙方在合同履行过程中发生争议时，第三方中介有权进行调解，协助双方达成一致。3.4第三方中介的保密义务第三方中介应对与合同有关的信息和资料保密，不得泄露给无关方。第三方中介应遵守相关的法律法规和职业道德。3.5第三方中介的服务费用第三方中介的服务费用由甲方和乙方协商确定，并按照双方约定的方式支付。第三方中介应提供正式的服务费用发票。附件及其他补充说明一、附件列表：1.工程量清单2.施工图纸3.技术规范4.安全防护方案5.工程质量保修书6.工程进度报告7.变更申请文件8.安全培训记录9.安全事故报告10.支付凭证11.合同变更协议12.合同解除协议13.合同终止协议14.保密协议15.调解协议16.仲裁裁决书17.法院判决书18.工程验收报告19.工程结算报告二、违约行为及认定：1.工程质量不符合约定：工程质量未达到合同约定的标准。2.工期延误：工程未能按照合同约定的工期完成。3.工程变更不合理：甲方提出的工程变更不符合实际情况或不合理。4.工程款支付不及时：甲方未能按照合同约定的时间支付工程款。5.安全生产管理不到位：乙方未能按照合同要求进行安全生产管理。6.泄露保密信息：乙方未经许可泄露合同中的保密信息。7.违反合同约定：任何一方未能按照合同的约定履行义务。三、法律名词及解释：1.合同：双方或多方之间为了实现一定的目的，通过协商一致而达成的协议。2.违约：一方未按照合同约定履行义务，导致合同目的无法实现的行为。3.违约责任：因违约行为而产生的法律责任，包括赔偿损失、支付违约金等。4.赔偿损失：违约方因违约行为给守约