一级造价工程师《造价管理》2024年广西壮族柳州市融水苗族自治县深度自测卷含解析

一级造价工程师《造价管理》2024年广西壮族柳州市融水苗族自治县深度自测卷第1题：单选题(本题1分)在项目盈亏平衡点的多种表达形式中，应用最为广泛的是以（）表示的盈亏平衡点。A.产量和单价B.产量和生产能力利用率C.可变成本和固定成本D.单价和生产能力利用率第2题：单选题(本题1分)下列工程造价中，由承包单位编制，发包单位或其委托的工程造价咨询机构审查的是（）。A.工程概算价B.工程预算价C.工程结算价D.工程决算价第3题：单选题(本题1分)某建设单位与供应商签订350万元的采购合同，供应商延迟35天交货，建设单位延迟支付合同价款185天，根据《材料采购招标合同》通用条款，建设单位应向供应商实际支付违约金的总额是（）万元。A.25.20B.35.00C.42.00D.51.80第4题：单选题(本题1分)可用于选择筹资方案，作为项目公司资本结构决策依据的资金成本是（）。A.个别资金成本B.筹资资金成本C.综合资金成本D.边际资金成本第5题：单选题(本题1分)依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件的截止之日止，最短不得少于（）日。A.10B.15C.20D.30第6题：单选题(本题1分)某企业于年初向银行借款1500万元，其年有效利率为10%，若按月复利计息，则该年第3季度末借款本利和为（）万元。A.1611.1B.1612.5C.1616.3D.1237.5第7题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，在正常使用条件下，设备安装工程的最低保修期限为（）年。A.1B.2C.3D.5第8题：单选题(本题1分)某工程按等节奏流水组织施工，共分A.B.C.D四个施工工序，四个施工段，B工序完成的间歇时间为2天，估计工期为86天，则其流水节拍应为（）天。A.6B.10C.12D.14第9题：单选题(本题1分)按照项目融资程序，选择项目融资方式是在（）阶段需要进行的工作。A.投资决策阶段B.融资结构设计C.融资方案执行D.融资决策分析第10题：单选题(本题1分)某吊装构件施工过程包括12组构件，该施工过程综合时间定额为6台班/组，计划每天安排2班，每班2台吊装机械完成该施工过程，则其持续时间为（）天。A.36B.18C.8D.6第11题：单选题(本题1分)根据《建筑法》下列关于建筑工程施工许可的相关描述中,正确的是（）。A.在建工程因故中止施工的,施工单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告,并按规定做好建设工程的维护管理工作B.建设单位应当自领取施工许可证之日起6个月内开工C.中止施工满3个月的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证D.按照国务院相关规定批准开工报告的建筑工程,不再领取施工许可证第12题：单选题(本题1分)下列对于评标方法叙述错误的是（）。A.综合评估法一般适用于招标单位对施工没有特殊要求的招标项目B.综合评分相等时，以投标报价低的优先C.按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人D.采用打分法时，评标委员会按规定的评分标准进行打分第13题：单选题(本题1分)对于实行项目管理法人责任制的项目，董事会应负责（）。A.组织编制初步设计文件B.控制工程投资，工期和质量C.组织工程设计招标D.筹措建设资金第14题：单选题(本题1分)某分部工程划分为3个施工过程、4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3、5、4、4天，4、4、3、4天和3、4、2、3天，则其流水施工工期为（）天。A.19B.20C.21D.23第15题：单选题(本题1分)工程项目的多次计价有其各不相同的计价依据，每次计价的精确度要求也各不相同，由此决定了计价方法的多样性。下列属于投资估算的方法是（）。A.设备系数法和生产能力指数估算法B.单价法和实物法C.设备系数法和单价法D.实物法和生产能力指数估算法第16题：单选题(本题1分)工程项目构思策划需要完成的工作内容是（）。A.论证项目目标及其相互关系B.比选项目融资方案C.描述项目系统的总体功能D.确定项目实施组织第17题：单选题(本题1分)美国建筑师学会（AIA）合同条件体系分为A.B.C.D.E.F系列，用于财务管理表格的是（）。A.C系列B.D系列C.F系列D.G系列第18题：单选题(本题1分)根据《合同法》，下列关于格式合同的说法，正确的是（）。A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利B.《合同法》规定的合同无效的情形适用于格式合同条款C.对格式条款的理解发生争议的，应当做出有利于提供格式条款一方的解释D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款第19题：单选题(本题1分)根据《国务院关于投资体制改革的决定》，对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，除特殊情况外，政府主管部门不再审批（）。A.项目建议书B.项目初步设计C.项目开工报告D.项目可行性研究报告第20题：单选题(本题1分)下列流水施工参数中，属于空间参数的是（）。A.施工过程和流水强度B.工作面和流水步距C.施工段和工作面D.流水强度和流水段第21题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量管理条例》，建设工程的保修期自（）之日起计算。A.工程交付使用B.竣工审计通过C.工程价款结清D.竣工验收合格第22题：单选题(本题1分)基准收益率作为投资者对项目资金时间价值的估价，是投资者可以接受的（）盈利率水平。A.最低B.最高C.平均D.机会第23题：单选题(本题1分)建设单位在办理工程质量监督注册手续时，需提供（）。A.投标文件B.专项施工方案C.施工组织设计D.施工图设计文件第24题：单选题(本题1分)某项目设计生产能力为50万件/年，预计单位产品售价为150元，单位产品可变成本为130元，固定成本为400万元，该产品税金及附加的合并税率为5%。则用产销量表示的盈亏平衡点是（）万件。A.14.55B.20.60C.29.63D.32.00第25题：单选题(本题1分)招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在（）以书面形式通知所有招标文件收受人。A.提交投标文件截止时间至少15日前B.提交投标文件截止时间至少20日前C.资格评审工作开始前15天D.资格评审工作开始前20天第26题：单选题(本题1分)关于合同争议仲裁的说法，正确的是（）。A.仲裁是诉讼的前置程序B.仲裁裁决在当事人认可后具有法律约束力C.仲裁裁决的强制执行须向人民法院申请D.仲裁协议的效力须由人民法院裁定第27题：单选题(本题1分)利用曲线法对工程项目进行偏差分析时，已完工程实际费用曲线和已完工程计划费用曲线的竖向距离表示（）。A.局部进度偏差B.局部费用偏差C.累计进度偏差D.累计费用偏差第28题：单选题(本题1分)关于静态投资和动态投资的说法，错误的是（）A.动态投资中考虑了物价上涨因素的影响B.动态投资包括静态投资C.基本预备费属于动态投资D.建筑安装工程费属于静态投资第29题：单选题(本题1分)生产性建设项目的总投资包括（）两部分。A.建安工程投资和设备、工器具购置费B.建安工程投资和工程建设其他费用C.固定资产投资和流动资产投资D.固定资产静态投资和动态投资第30题：单选题(本题1分)施工图预算审查方法中，审查速度快但审查精度较差的是（）。A.标准预算审查法B.对比审查法C.分组计算审查法D.全面审查法第31题：单选题(本题1分)某企业账面反映的长期资金共500万元，其中长期借款150万元，应付长期债券100万元，普通股200万元，保留盈余50万元；其资金成本分别为5.64%、6.25%、15.7%、15%。该企业的加权平均资金成本为（）。A.10.222%B.10.455%C.10.722%D.11.000%第32题：单选题(本题1分)工程寿命周期成本分析中，可用于对从系统开发至设置完成所用时间与设置费之间进行权衡分析的方法是（）。A.挣值分析法（EVM）B.关键线路法C.计划评审技术D.工程结构分解法（WBS）第33题：单选题(本题1分)采用强制确定法选择价值工程对象时，如果分析对象的功能与成本不相符，应选择（）的分析对象作为价值工程研究对象。A.成本高B.功能重要C.价值低D.技术复杂第34题：单选题(本题1分)对于不同年份使用程度差别大的专业机械、设备，应采用（）折旧。A.工作量法B.平均年限法C.年数总和法D.双倍余额递减法第35题：单选题(本题1分)计算增值税时，销项税额是指（）发生应税行为按照（）和增值税税率计算并收取的增值税额。A.承包人、销售额B.纳税人、销售额C.发包人、买价D.纳税人、买价第36题：单选题(本题1分)下列情形中，可构成缔约过失责任的是（）。A.因自然灾害，当事人无法执行签订合同的计划，造成对方的损失B.当事人双方串通牟利签订合同，造成第三方损失C.当事人因合同谈判破裂，泄露对方商业机密，造成对方损失D.合同签订后，当事人拒付合同规定的预付款，使合同无法履行，造成对方损失第37题：单选题(本题1分)根据我国民法典合同编内容的规定，承诺生效的说法正确的是（）。A.承诺通知发出时生效B.承诺的内容可以与要约的内容不一致C.承诺通知到达受要约人后可以撤销D.撤回承诺的通知应当在承诺通知到达要约人之前到达第38题：单选题(本题1分)价值工程应用中，如果评价对象的价值系数V＜1，则正确的改进方向是（）。A.剔除不必要功能或降低现实成本B.剔除过剩功能及降低现实成本C.不作为价值工程改进对象D.提高现实成本或降低功能水平第39题：单选题(本题1分)对工程量大、结构复杂的工程施工图预算，要求审查时间短、效果好的审查方法是（）。A.重点抽查法B.分组计算审查法C.对比审查法D.分解对比审查法第40题：单选题(本题1分)施工成本核算中，固定资产折旧的起算时间和计提方式分别是固定资产投入使用的（）。A.当月起，按月计提B.次月起，按月计提C.当月起，按年计提D.次月起，按年计提第41题：单选题(本题1分)若项目动态投资回收期大于寿命周期，则下列说法正确的是（）。A.净现值率＜0B.净现值＜0C.内部收益率>基准收益率D.静态投资回收期>动态投资回收期第42题：单选题(本题1分)在计算企业所得税应纳税所得额时，可列为免税收入的是（）。A.接受捐赠收入B.特许权使用费收入C.提供劳务收入D.国债利息收入第43题：单选题(本题1分)某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（）条。A.1B.2C.3D.4第44题：单选题(本题1分)根据《合同法》，下列关于格式条款合同的说法中，正确的是（）。A.格式条款合同类似于合同示范文本，应由政府主管部门拟定B.格式条款有两种以上解释的，应当遵循提供格式条款一方的解释C.格式条款和非格式条款不一致的，应采用格式条款D.对格式条款的理解发生争议的，应按通常理解予以解释第45题：单选题(本题1分)根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送有关部门备案。A.14B.15C.30D.45第46题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，由发包人提供的材料由于发包人原因发生交易地点变更的，发包人应承担的责任是（）。A.由此增加的费用、工期延误B.工期延误，但不考虑费用和利润的增加C.由此增加的费用和合理利润，但不考虑工期延误D.由此增加的费用、工期延误，以及承包商合理利润第47题：单选题(本题1分)已知某基础工程由开挖、垫层、砌基础和回填夯实四个过程组成，按平面划分为四段顺序施工，各过程流水节拍分别为12天、4天、10天和6天，按等步距异节奏组织流水施工的工期则为（）。A.38天B.40天C.56天D.128天第48题：单选题(本题1分)对于效益基本相同、但效益难以用货币直接计量的互斥投资方案，在进行比选时常用（）替代净现值。A.增量投资B.费用现值C.年折算费用D.净现值率第49题：单选题(本题1分)某合同约定了违约金，当事人一方迟延履行的，根据《民法典》，违约方应支付违约金并（）。A.终止合同履行B.赔偿损失C.继续履行债务D.中止合同履行第50题：单选题(本题1分)盈亏平衡分析分线性盈亏平衡分析和非线性盈亏平衡分析。其中，线性盈亏平衡分析的前提条件之一是（）。A.只生产单一产品，且生产量等于销售量B.单位可变成本随生产量的增加成比例降低C.生产量与销售量之间成线性比例关系D.销售收入是销售量的线性函数第51题：单选题(本题1分)关于公司资本结构的说法，不正确的是（）。A.公司的筹资方案影响资本结构B.公司的短期资金不列入资本结构管理范围C.公司的资本结构应保持长期不变D.资本结构的合理性需要通过分析每股收益衡量第52题：单选题(本题1分)建设工程全要素造价管理是指要事先（）的集成管理。A.人工费、材料费、施工机具使用费B.直接成本、间接成本、规费、利润C.工程成本、工期、质量、安全、环境D.建筑安装工程费用、设备工器具费用、工程建设其他费用第53题：单选题(本题1分)关于全面造价理论的论述中，正确的是（）。A.建设工程全寿命期造价是指建设工程整个建设前期、建设实施期、质量保修期各个阶段的成本B.建设工程全过程造价是指建设工程初始建造成本和建成后的日常使用成本之和C.全要素造价管理是指对建设工程参与方工程造价的管理D.全方位造价管理是指包括政府建设主管部门、行业协会及建设工程参与各方的工程造价管理第54题：单选题(本题1分)下列合同计价方式中，建设单位最容易控制造价的是（）。A.成本加浮动酬金合同B.单价合同C.成本加百分比酬金合同D.总价合同第55题：单选题(本题1分)施工图预算审查方法中，审查速度快但审查精度较差的是（）。A.标准预算审查法B.对比审查法C.分组计算审查法D.全面审查法第56题：单选题(本题1分)分包单位向（）负责，服从（）对施工现场的安全生产管理。A.总承包单位，总承包单位B.总承包单位，建设单位C.建设单位，总承包单位D.建设单位，建设单位第57题：单选题(本题1分)对施工承包单位而言，承担风险大的合同计价方式是（）方式。A.总价B.单价C.成本加百分比酬金D.成本加固定酬金第58题：单选题(本题1分)某固定资产原价为10000元，预计净残值为1000元，预计使用年限为4年，采用年数总和法进行折旧，则第4年的折旧额为（）元。A.2250B.1800C.1500D.900第59题：单选题(本题1分)某建筑公司对已经提交的投标文件进行修改，可以在（）修改投标文件，并书面通知投标人。A.投标有效期内B.评标之前C.文件截止时间后D.提交投标文件截止时间前第60题：单选题(本题1分)合同订立过程中，属于要约失效的情形是（）。A.承诺通知到达要约人B.受要约人依法撤销承诺C.要约人在承诺期限内未作出承诺D.受要约人对要约内容做出实质性质变更第61题：多选题(本题2分)某投资方案的净现值与折现率之间的关系如下图所示。图中表明的正确结论有（）。A.投资方案的内部收益率为i2B.折现率i越大，投资方案的净现值越大C.基准收益率为i1时，投资方案的净现值为NPV1D.投资方案的累计净现金流量为NPV0E.投资方案计算期内累计利润为正值第62题：多选题(本题2分)盈亏平衡分析法的作用包括（）。A.判断不确定性因素对方案经济效果的影响程度B.说明方案实施的风险大小C.投资项目承担风险的能力D.说明产生项目风险的根源E.指出降低生产成本应采取的具体有效途径第63题：多选题(本题2分)对投资方案经济效果进行评价，其评价的内容主要包括（）。A.盈利能力分析B.偿债能力分析C.营运能力D.发展能力E.抗风险能力评价第64题：多选题(本题2分)下列方法中，可在价值工程活动中用于方案创造的有（）。A.专家检查法B.专家意见法C.流程图法D.列表比较法E.方案清单法第65题：多选题(本题2分)下列工程项目目标控制方法中，可用来综合控制工程造价和工程进度的方法有（）。A.控制图法B.因果分析法C.S曲线法D.香蕉曲线法E.直方图法第66题：多选题(本题2分)根据《招标投标法实施条例》，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或投标人的情形有（）。A.就同一招标项目向投标人提供相同的项目信息B.对招标项目指定特定的品牌和原产地C.以特定行业的业绩作为加分条件D.对投标人采用无差别的资格审查标准E.设定的技术和商务条件与合同履行无关第67题：多选题(本题2分)下列科目中，属于资产负债表中的流动资产的有（）。A.货币资金B.应收账款C.预付账款D.存货E.预收账款第68题：多选题(本题2分)美国工程新闻记录（ENR）发布的工程造价指数由（）个体指数组成。A.构件刚材B.波特水泥C.木材D.普通劳动力E.通用施工机械第69题：多选题(本题2分)民法典合同篇，典型合同分类中，建设工程合同包括的合同类型有（）。A.保证合同B.勘察合同C.设计合同D.租赁合同E.施工合同第70题：多选题(本题2分)项目管理实施规划的主要内容包括（）。A.编制损失控制计划B.信息管理计划C.沟通管理计划D.项目现场平面布置图E.质量计划第71题：多选题(本题2分)关于现金流量图绘制规则的说法，正确的有（）。A.横轴为时间轴，整个横轴表示经济系统寿命期B.横轴的起点表示时间序列第一期期末C.横轴上每一间隔代表一个计算周期D.与横轴相连的垂直箭线代表现金流量E.垂直箭线的长短应体现各时点现金流量的大小第72题：多选题(本题2分)关于投资回收期指标优缺点的说法，正确的有（）。A.计算简便，但其包含的经济意义不明确B.不能全面反映方案整个计算期内的现金流量C.在一定程度上显示了资本的周转速度D.可以独立用于投资方案的选择E.可以独立用于投资项目的排队第73题：多选题(本题2分)项目施工阶段工程结算的类型有（）。A.预付款担保结算B.施工中间结算C.竣工结算D.竣工决算E.缺陷责任期满后结算第74题：多选题(本题2分)根据《合同法》，可变更或可撤销合同是指（）的合同。A.恶意串通损害国家利益B.恶意串通损害集体利益C.因重大误解订立D.因重大过失造成对方财产损失E.订立合同时显失公平第75题：多选题(本题2分)工程项目成本计划的编制方法包括（）。A.目标利润法B.价值工程法C.加权平均法D.技术进步法E.历史资料法第76题：多选题(本题2分)价值工程活动中，对于产品功能的分类说法正确的有（）。A.按功能的重要程度不同，产品的功能可分为基本功能和辅助功能B.按用户的需求分类，产品功能分为必要功能和不必要功能C.按功能的量化标准分类产品的功能分为过剩功能和不足功能D.按功能的性质不同，产品的功能可分为基本功能和辅助功能E.按功能的性质不同，产品的功能可分为使用功能和美学功能第77题：多选题(本题2分)下列行为中，属于招标人与投标人串通的有（）。A.招标人明示投标人压低投标报价B.招标人授意投标人修改投标文件C.招标人向投标人公布招标控制价D.招标人向投标人透漏招标标底E.招标人组织投标人进行现场踏勘第78题：多选题(本题2分)在设计方案评价方法中，单指标法的种类包括（）。A.综合费用法B.工程造价指标法C.全寿命期费用法D.多因素评分优选法E.价值工程法第79题：多选题(本题2分)下列关于施工图预算审查内容说法正确的是（）。A.施工图预算的审查，应首先从审查定额使用是否正确开始B.施工图预算的审查，应首先从审查工程量开始C.对设备材料及人工、机械价格的审查是施工图预算审查的重点D.不需要对相关费用的选取和确定进行审查E.对于补充定额子目要对其各项指标消耗量的合理性进行审查第80题：多选题(本题2分)根据《价格法》，经营者有权制定的价格有（）。A.资源稀缺的少数商品价格B.自然垄断经营的商品价格C.属于市场调节的价格D.属于政府定价产品范围的新产品试销价格E.公益性服务价格

参考答案1、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P197本题考核的是项目盈亏平衡分析。项目盈亏平衡点（BEP）的表达形式有多种。可以用实物产销量、单位产品售价、单位产品的可变成本以及年固定总成本的绝对量表示，也可以用某些相对值表示，例如，生产能力利用率。其中，以产量和生产能力利用率表示的盈亏平衡点应用最为广泛。2、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工程计价特征。工程结算文件一般有承包单位编制，由发包单位审查，也可委托工程造价咨询机构进行审查。3、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P150本题考查的是工程项目合同管理。迟延交付违约金=迟延交付材料金额×0.08%×迟延交货天数=350×0.08%×35=9.8（万元）＜350×10%；迟延付款违约金=迟延付款金额×0.08%×迟延付款天数=350×0.08%×185=51.8（万元）＞350×10%，取35建设单位实际支付供应商35-9.8=25.2（万元）。4、【正确答案】：C【试题解析】：个别资金成本用于比选各种筹资方式资金成本的高低；综合资金成本可用于比选融资方案，作为项目公司资本结构决策依据；边际资金成本是追加投资的决策依据。5、【正确答案】：C【试题解析】：依法必须招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件的截止之日止，最短不得少于20日。6、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P167知识点：等值计算。年有效利率=（1+月利率）12-1；月利率=（1+10%）1/12-1=0.7974%；本利和=1500×（1+0.7974%）9=1611.1（万元）。7、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是建设工程质量管理条例。本题考查的是建设工程质量管理条例。电气管道、给排水管道、设备安装和装修工程最低保修期，为2年。8、【正确答案】：C【试题解析】：根据等节奏流水组织施工的特点施工段数:ｍ＝4施工过程数:ｎ＝4间隙时间:ΣＧ＋ΣＺ＝2提前插入时间:ΣＣ＝0施工工期:Ｔ＝（ｍ＋ｎ－１）ｔ＋ΣＧ＋ΣＺ－ΣＣ＝86则:流水节拍:ｔ＝（86-2）/（4+4-1）＝12（天）9、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是项目融资程序。选择项目融资方式是在融资决策分析阶段需要进行的工作。10、【正确答案】：B【试题解析】：计算过程为：12×6÷2÷2=18。11、【正确答案】：D【试题解析】：在建工程因故中止施工的,建设单位（不是施工单位）应当自中止施工之日起1个月内向发证机关报告,并按规定做好建设工程的维护管理工作,选项A错误；建设单位应当自领取施工许可证之日起3个月（非3个月）内开工,选项B错误；中止施工满1年（非3个月）的工程恢复施工前,建设单位应当报发证机关核验施工许可证,选项C错误；选项D表述无误,故选D。12、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是施工评标与授标。综合评估法适用于较复杂工程项目的评标，由于工程投资额大、工期长、技术复杂、涉及专业面广，施工过程中存在较多的不确定性因素；经评审的最低投标价法一般适用于采用通用技术施工，项目的性能标准为规范中的一般水平，或者招标单位对施工没有特殊要求的招标项目。13、【正确答案】：D【试题解析】：建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核上报项目初步设计和概算文件；审核上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务;聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。选项ABC属于项目总经理的工作职权。14、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P114~115知识点：非节奏流水施工。累加数列错位相减取大差。流水步距为：5，6；流水施工工期3+4+2+3+5+6=23（天）。15、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P3知识点：工程造价及其计价特征。工程计价的多样性-工程项目的多次计价有其各不相同的计价依据，每次计价的精确度要求也各不相同，由此决定了计价方法的多样性。例如，投资估算方法有设备系数法、生产能力指数估算法等；概预算方法有单价法和实物法等。不同方法有不同的适用条件，计价时应根据具体情况加以选择。16、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是项目构思策划。项目构想策划的主要内容包括：（1）工程项目的定义。（2）工程项目的定位。（3）工程项目的系统构成。17、【正确答案】：C【试题解析】：美国建筑师学会(AIA)的合同条件体系更为庞大，分为A.B.C.D.F.G系列。其中，A系列是关于发包人与承包人之间的合同文件；B系列是关于发包人与提供专业服务的建筑师之间的合同文件；C系列是关于建筑师与提供专业服务的顾问之间的合同文件，D系列是建筑师行业所用的文件；F系列是财务管理表格；G系列是合同和办公管理表格。18、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是格式条款。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当做出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。19、【正确答案】：C【试题解析】：对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外，不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。20、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P108本题考查的是流水施工的特点和参数。空间参数是指在组织流水施工时，用以表达流水施工在空间布置上开展状态的参数，通常包括工作面和施工段。21、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P26建设工程的保修期，自竣工验收合格之日起计算。22、【正确答案】：A【试题解析】：基准收益率作为投资者对项目资金时间价值的估价，是投资者可以接受的最低盈利率水平。23、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P64建设单位在办理施工许可证之前应当到规定的工程质量监督机构办理工程质量监督注册手续。办理质量监督注册手续时需提供下列资料：（1）施工图设计文件审查报告和批准书；（2）中标通知书和施工、监理合同；（3）建设单位、施工单位和监理单位工程项目的负责人和机构组成；（4）施工组织设计和监理规划（监理实施细则）；（5）其他需要的文件资料。24、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P197知识点：不确定性分析与风险分析。（150-130-150×5%）X-400=0X=32万件。25、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是招标。招标人澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者招标文件的潜在投标人。26、【正确答案】：C【试题解析】：仲裁裁决具有法律约束力。合同当事人应当自觉执行裁决，不执行的，另一方当事人可以申请有管辖权的人民法院强制执行。27、【正确答案】：D【试题解析】：竖向距离表示费用偏差，水平距离表示进度偏差。反映的偏差为累计偏差。用曲线法进行偏差分析同样具有形象、直观的特点，但这种方法很难用于局部偏差分析。28、【正确答案】：C【试题解析】：静态投资是指不考虑物价上涨、建设期贷款利息等影响因素的建设投资。静态投资包括建筑安装工程费、设备和工器具购置费、工程建设其他费、基本预备费以及因工程量误差而引起的工程造价增减值等。动态投资是指考虑物价上涨、建设期贷款利息等影响因素的建设投资。动态投资除包括静态投资外，还包括建设期贷款利息、涨价预备费等。相比之下，动态投资更符合市场价格运行机制，使投资估算和控制更加符合实际。29、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是建设项目总投资与固定资产投资。生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分。30、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P312本题考查的是概预算文件审查。分组计算审查法是指将相邻且有一定内在联系的项目编为一组，审查某个分量，并利用不同量之间的相互关系判断其他几个分项工程量的准确性。其优点是可加快工程量审查的速度，缺点是审查的精度较差。31、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P242知识点：资金成本与资本结构。5.64%×150/500+6.25%×100/500+15.7%×200/500+15%×50/500=10.722%.32、【正确答案】：C【试题解析】：工程寿命周期成本分析中，对从系统开发到设置完成所用时间与设置费之间进行权衡分析时，可以运用计划评审技术。33、【正确答案】：C【试题解析】：强制确定法是以功能重要程度作为选择价值工程对象的一种分析方法。具体做法是：先求出分析对象的成本系数、功能系数，然后得出价值系数，以揭示出分析对象的功能与成本之间是否相符。如果不相符，价值低的则被选为价值工程的研究对象。34、【正确答案】：A【试题解析】：工作量法是指按照固定资产生产经营过程中所完成的工作量计提折旧的一种方法，是由平均年限法派生出来的一种方法。适用于各种时期使用程度不同的专业机械、设备。35、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是增值税。销项税额是指纳税人发生应税行为按照销售额和增值税税率计算并收取的增值税额。36、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P47知识点：缔约过失责任。缔约过失责任发生于合同不成立或者合同无效的缔约过程。其构成条件：一是当事人有过错。若无过错，则不承担责任。二是有损害后果的发生。若无损失，亦不承担责任。三是当事人的过错行为与造成的损失有因果关系。37、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P45知识点：合同订立。选项A错误，承诺通知到达要约人时生效；选项B错误，承诺的内容应当与要约的内容一致，受要约人对要约的内容作出实质性变更的，为新要约；选项C错误，承诺不可撤销，只可撤回。38、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是功能价值V的计算及分析。价值系数V＜1，以剔除过剩功能及降低现实成本为改进方向，使成本与功能比例趋于合理。39、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P312审查施工图预算方法较多，主要有全面审查法、标准预算审查法、分组计算审查法、对比审查法、筛选审查法、重点抽查法、利用手册审查法和分解对比审查法等八种。重点抽查发的优点：重点突出，审查时间较短，审查效果好；不足之处是对审查人员的专业素质要求较高。40、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P346知识点：施工成本管理。固定资产折旧从固定资产投入使用月份的次月起，按月计提。停止使用的固定资产，从停用月份的次月起，停止计提折旧。41、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P179本题考查的是经济效果评价指标体系。动态投资回收期是将投资方案各年的净现金流量按基准收益率折现后，再来推算投资回收期。投资回收期大于寿命周期，净现值小于零。42、【正确答案】：D【试题解析】：企业的下列收入为免税收入：国债利息收入；符合条件的居民企业之间的股息、红利等权益性投资收益；在中国境内设立机构、场所的非居民企业从居民企业取得与该机构、场所有实际联系的股息、红利等权益性投资收益；符合条件的非营利组织的收入。43、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是标号法。关键线路为：①-②-④-⑦和①-③-⑥-⑦。44、【正确答案】：D【试题解析】：格式条款是当事人为了重复使用而预先拟订，并在订立合同时未与对方协商的条款。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。见教材第五章第二节P271。【考核要点】格式条款。45、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是建设单位的安全责任。依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。46、【正确答案】：D【试题解析】：发包人提供的材料和工程设备。发包人要求向承包人提前交货的，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的费用。承包人要求更改交货日期或地点的，应事先报请监理人批准。由于承包人要求更改交货时间或地点所增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货日期延误及交货地点变更等情况的，发包人应承担由此增加的费用和（或）工程延误，并向承包人支付合理利润。47、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P113知识点：异节奏流水施工。流水步距K=流水节拍的最大公约数=2；专业工作队数=6+2+5+3=16；工期=（4+16－1）×2=38（天）。48、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是但效益难以用货币直接计量的互斥投资方案。对效益相同（或基本相同），但效益无法或很难用货币直接计量的互斥方案进行比较，常用费用现值（PW现金流出折现）比较替代净现值评价。以费用现值最低的方案为最佳。49、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：违约责任。当事人一方迟延履行的，根据《民法典》，违约方应支付违约金并继续履行债务。50、【正确答案】：A【试题解析】：教材中给出了线性盈亏平衡分析的前提条件，包括生产量等于销售量；产量变化，销售单价不变；产量变化，单位可变成本不变；只生产单一产品，或者生产多种产品，但可换算为单一产品计算。51、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是资本结构。公司的资本结构应根据不同的条件进行适当的调整；资本结构的合理性需要通过分析每股收益衡量。52、【正确答案】：C【试题解析】：控制建设工程造价不仅仅是控制建设工程本身的建造成本，还应同时考虑工期成本、质量成本、安全与环境成本的控制，从而实现工程成本、工期、质量、安全、环境的集成管理。全要素造价管理的核心是按照优先性的原则，协调和平衡工期、质量、安全、环保与成本之间的对立统一关系。53、【正确答案】：D【试题解析】：知识点：工程造价管理的基本内涵。建设工程全寿命期造价是指建设工程初始建造成本和建成后的日常使用成本之和，它包括策划决策、建设实施、运行维护及拆除回收等阶段费用。全要素造价管理涉及到工程成本、工期、质量、安全、环保的集成管理。54、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P316知识点：施工招标策划。在不同的计价方式中，建设单位最容易控制造价的是总价合同，其次是单价合同，最难的是成本加酬金合同。55、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P3123）分组计算审查法。是指将相邻且有一定内在联系的项目编为一组，审查某个分量，并利用不同量之间的相互关系判断其他几个分项工程量的准确性。其优点是可加快工程量审查的速度；缺点是审查的精度较差。56、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P23知识点：建筑法。由总承包单位负责。分包单位向总承包单位负责，服从总承包单位对施工现场的安全生产管理。57、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是合同计价方式。在总价方式中，建设单位造价控制比较容易，但施工承包单位要承担的风险会很大。58、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P341本题考查的是成本核算。第四年折旧额＝（固定资产原值－预计净残值）×年折旧率＝（10000-1000）×[1/（4+3+2+1）]＝900（元）。59、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P35知识点：招标投标法实施条例。在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，投标人可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。60、【正确答案】：D【试题解析】：要约失效的情形：①要约被拒绝；②要约被依法撤销；③承诺期限届满，受要约人未作出承诺；④受要约人对要约的内容作出实质性变更。61、【正确答案】：ACD【试题解析】：2021教材P184知识点：经济效果评价的内容及指标体系。选项B错误，折现率i越大，投资方案的净现值越小；选项E错误，累计利润无法从该图中识别。62、【正确答案】：ABC【试题解析】：盈亏平衡分析法的作用包括：找出投资项目的盈亏临界点；判断不确定性因素对方案经济效果的影响程度；说明方案实施的风险大小（或度量项目风险的大小）；投资项目承担风险的能力。63、【正确答案】：ABE【试题解析】：本题考查的是经济效果评价的内容和基本方法。投资方案经济效果评价的主要内容：盈利能力分析、偿债能力分析、财务生存能力分析和抗风险能力评价。64、【正确答案】：AB【试题解析】：本题考查的是价值工程方法。方案创造的方法有以下几种：头脑风暴法、哥顿法、专家意见法（德尔菲法）、专家检查法。65、【正确答案】：CD【试题解析】：2021教材P102～105S曲线可以控制工程造价和工程进度。与S曲线法相同，香蕉曲线同样可用来控制工程造价和工程进度。选项A.B.E是反映工程质量的。66、【正确答案】：BCE【试题解析】：招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人：①就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息；②设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；③依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；④对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准；⑤限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；⑥依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式；⑦以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。67、【正确答案】：ABCD【试题解析】：2021教材P302流动资金的估算基础是经营成本和商业信用等，它是流动资产与流动负债的差额。流动资产的构成要素一般包括存货、库存现金、应收账款和预付账款；流动负债的构成要素一般只考虑应付账款和预收账款。68、【正确答案】：ABCD【试题解析】：在美国，建筑造价指数一般由一些咨询机构和新闻媒介来编制，在多种造价信息来源中，ENR造价指标是比较重要的一种。编制ENR造价指数的目的是为了准确地预测建筑价格，确定工程造价。它是一个加权总指数，由构件钢材、波