2024建设工程项目施工内部承包合同书

编号：__________2024建设工程项目施工内部承包合同书甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024建设工程项目施工内部承包合同书合同目录第一章：合同总则1.1合同签订依据1.2合同主体认定1.3合同宗旨和原则1.4合同文件的组成第二章：项目概况2.1项目基本情况2.2项目施工范围2.3项目施工规模2.4项目施工地点第三章：内部承包人3.1内部承包人认定3.2内部承包人资质要求3.3内部承包人责任与义务3.4内部承包人权限与利益第四章：施工合同的履行4.1施工进度与质量要求4.2施工安全与环保措施4.3施工材料与设备4.4施工费用与支付第五章：合同价格与结算5.1合同价格的确定5.2价格调整机制5.3工程款支付方式与时间5.4工程变更与调整第六章：合同的变更与解除6.1合同变更的条件6.2合同变更的程序6.3合同解除的条件6.4合同解除的程序第七章：违约责任7.1违约行为认定7.2违约责任承担7.3违约赔偿方式7.4违约争议解决第八章：争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁机构选择8.3诉讼管辖法院8.4保密条款第九章：合同的生效、终止与保存9.1合同生效条件9.2合同终止条件9.3合同保存与保管9.4合同复印件效力第十章：合同的监督与检查10.1合同履行监督10.2合同履行检查10.3内部承包人考核10.4违约行为举报与处理第十一章：特殊条款11.1不可抗力11.2法律、法规变化11.3税务问题11.4其他特殊条款第十二章：附则12.1合同签订日期12.2合同的有效期12.3合同的未尽事宜12.4合同的修改与补充第十三章：附件13.1内部承包人资质证明文件13.2项目施工相关设计文件13.3合同履行所需的其它文件第十四章：签署页14.1甲方（发包方）签署页14.2乙方（内部承包方）签署页14.3见证单位签署页14.4各方盖章页合同编号2024ZXNY001第一章：合同总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规，以及甲乙双方的协商，就2024建设工程项目施工事宜达成的内部承包合同。1.2合同主体认定甲方：_________（发包方全称）乙方：_________（内部承包方全称）1.3合同宗旨和原则本合同的宗旨是通过内部承包的方式，规范甲乙双方的合作关系，确保工程质量、安全、进度等目标的实现，实现甲乙双方的共赢。1.4合同文件的组成本合同由合同、附件以及双方签署的附件等组成，附件包括内部承包人资质证明文件、项目施工相关设计文件、合同履行所需的其它文件等。第二章：项目概况2.1项目基本情况项目名称：_________项目编号：_________项目性质：_________2.2项目施工范围施工范围包括：_________2.3项目施工规模施工规模：_________2.4项目施工地点施工地点：_________第三章：内部承包人3.1内部承包人认定内部承包人为：_________3.2内部承包人资质要求3.3内部承包人责任与义务内部承包人的责任与义务如下：_________3.4内部承包人权限与利益内部承包人的权限与利益如下：_________第四章：施工合同的履行4.1施工进度与质量要求施工进度与质量要求如下：_________4.2施工安全与环保措施施工安全与环保措施如下：_________4.3施工材料与设备施工材料与设备要求如下：_________4.4施工费用与支付施工费用与支付方式如下：_________第五章：合同价格与结算5.1合同价格的确定合同价格的确定方式如下：_________5.2价格调整机制价格调整机制如下：_________5.3工程款支付方式与时间工程款支付方式与时间如下：_________5.4工程变更与调整工程变更与调整的方式如下：_________第六章：合同的变更与解除6.1合同变更的条件合同变更的条件如下：_________6.2合同变更的程序合同变更的程序如下：_________6.3合同解除的条件合同解除的条件如下：_________6.4合同解除的程序合同解除的程序如下：_________第八章：争议解决8.1争议解决方式争议解决方式如下：_________8.2仲裁机构选择仲裁机构选择如下：_________8.3诉讼管辖法院诉讼管辖法院如下：_________8.4保密条款保密条款如下：_________第九章：合同的生效、终止与保存9.1合同生效条件合同生效条件如下：_________9.2合同终止条件合同终止条件如下：_________9.3合同保存与保管合同保存与保管方式如下：_________9.4合同复印件效力合同复印件效力如下：_________第十章：合同的监督与检查10.1合同履行监督合同履行监督如下：_________10.2合同履行检查合同履行检查如下：_________10.3内部承包人考核内部承包人考核如下：_________10.4违约行为举报与处理违约行为举报与处理如下：_________第十一章：特殊条款11.1不可抗力不可抗力的定义和处理方式如下：_________11.2法律、法规变化法律、法规变化的影响和处理方式如下：_________11.3税务问题税务问题的处理方式如下：_________11.4其他特殊条款其他特殊条款如下：_________第十二章：附则12.1合同签订日期合同签订日期如下：_________12.2合同的有效期合同的有效期如下：_________12.3合同的未尽事宜合同的未尽事宜如下：_________12.4合同的修改与补充合同的修改与补充方式如下：_________第十三章：附件13.1内部承包人资质证明文件13.2项目施工相关设计文件13.3合同履行所需的其它文件第十四章：签署页14.1甲方（发包方）签署页[此处填写甲方签署信息]14.2乙方（内部承包方）签署页[此处填写乙方签署信息]14.3见证单位签署页[此处填写见证单位签署信息]14.4各方盖章页[此处填写盖章信息]多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定分包商甲方有权根据项目需要，指定分包商完成部分施工任务。乙方应无条件接受甲方的分包商指定，并与其签订分包合同。分包商的行为视为乙方的行为，由此产生的的一切责任和费用由乙方承担。1.2甲方监督权甲方有权对乙方的施工过程进行监督，包括但不限于施工进度、质量、安全等方面。乙方应积极配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料，并按照甲方的要求进行整改。1.3甲方调整权甲方有权根据项目需要，对施工计划、设计方案等进行调整。乙方应按照甲方的调整要求，无条件执行，并承担因调整产生的额外费用。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方自主施工乙方应按照合同约定的施工范围和施工要求，自主完成施工任务。乙方不得未经甲方同意，将施工任务转包或分包给第三方。2.2乙方质量保障乙方应保证施工质量，确保工程达到约定的质量标准。乙方应对施工过程中的质量问题负责，并承担相应的修复和整改费用。2.3乙方进度控制乙方应按照合同约定的施工进度，合理安排施工计划，确保工程按时完成。乙方应对施工过程中的进度延误负责，并承担相应的违约责任。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的引入当甲乙双方同意引入第三方中介机构进行项目监督、协调或管理时，中介机构的引入应签订书面协议，明确中介机构的职责、权限和费用等。3.2第三方中介的职责中介机构应按照合同约定的职责，对项目的施工过程进行监督、协调和管理，确保项目的顺利进行。中介机构应对其履行职责过程中的失误和过错负责。3.3第三方中介的费用中介机构的费用应由甲乙双方协商确定，并在合同中明确。中介机构的服务费用应在合同中列明，并由甲乙双方按照约定的比例承担。3.4第三方中介的退出中介机构退出合同的条件和程序应由甲乙双方在合同中约定。中介机构退出合同后，其职责和义务应由甲乙双方协商解决。附件及其他补充说明一、附件列表：1.内部承包人资质证明文件2.项目施工相关设计文件3.合同履行所需的其它文件二、违约行为及认定：1.甲方违约行为未按约定提供施工场地、材料、设备等未按约定时间支付工程款未按约定进行设计变更或调整2.乙方违约行为未按约定时间完成施工任务施工质量不符合约定标准未按约定使用甲方提供的材料、设备3.第三方中介违约行为未按约定履行监督、协调、管理职责未按约定时间提供服务服务过程中出现失误或过错三、法律名词及解释：1.内部承包人：指在甲方项目范围内，具有相应资质和能力，承担施工任务的单位或个人。2.发包方：指依法将建设工程项目发包给承包方的甲方。3.承包方：指依法接受发包方发包的建设工程项目，并承担施工任务的乙方。4.第三方中介：指在甲方和乙方之间进行项目监督、协调、管理的独立第三方机构或个人。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误解决办法：双方协商调整施工计划，乙方采取措施加快进度，甲方提供必要支持。2.施工质量问题解决办法：乙方负责整改，甲方监督验收，必要时引入第三方检测机构进行评估。3.设计变更或调整解决办法：甲方提出变更或调整要求，乙方评估影响，双方协商确定变更方案和费用。4.工程款支付问题解决办法：甲方按照