2024简单绿化承包合同范本

编号：__________2024简单绿化承包合同范本甲方：___________________乙方：___________________签订日期：_____年_____月_____日

2024简单绿化承包合同范本合同目录第一章：总则1.1合同背景与目的1.2合同适用范围1.3合同签订主体1.4合同解释权第二章：绿化工程概况2.1绿化项目名称2.2绿化项目地点2.3绿化项目面积2.4绿化项目设计方案第三章：承包人义务3.1承包人资质要求3.2承包人责任范围3.3承包人绿化施工要求3.4承包人工程进度要求3.5承包人质量保证第四章：发包人义务4.1发包人提供的条件4.2发包人支付合同价款4.3发包人现场协调与监督4.4发包人其他义务第五章：合同价款与支付5.1合同价款的确定5.2支付方式与支付时间5.3价款调整5.4违约金与赔偿第六章：工程验收与移交6.1工程验收标准6.2工程验收程序6.3工程移交6.4工程保修第七章：合同变更与解除7.1合同变更条件7.2合同变更程序7.3合同解除条件7.4合同解除程序第八章：违约责任8.1承包人违约责任8.2发包人违约责任8.3不可抗力第九章：争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点9.3仲裁或诉讼时效第十章：合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同解除条件第十一章：附则11.1合同签订日期11.2合同有效期11.3合同附件第十二章：名词解释12.1绿化工程相关名词解释12.2其他名词解释第十三章：其他约定13.1双方的其他权利和义务13.2双方的其他合作事项13.3双方的其他保密事项第十四章：合同附件14.1绿化设计方案14.2合同价款明细表14.3工程验收标准和方法14.4其他相关文件合同编号_________第一章：总则1.1合同背景与目的：双方为了共同推进城市绿化建设，提升城市生态环境质量，特此签订本绿化承包合同，明确双方的权利和义务。1.2合同适用范围：本合同适用于_________（项目名称）的绿化建设。1.3合同签订主体：甲方（发包人）：_________；乙方（承包人）：_________。1.4合同解释权：本合同的解释权归双方共同所有。第二章：绿化工程概况2.1绿化项目名称：_________。2.2绿化项目地点：_________。2.3绿化项目面积：_________平方米。2.4绿化项目设计方案：详见附件。第三章：承包人义务3.1承包人资质要求：乙方必须具备国家规定的绿化施工相关资质，并提供相关证明材料。3.2承包人责任范围：乙方负责绿化工程的施工、管理和维护，确保工程质量符合合同约定。3.3承包人绿化施工要求：乙方应按照设计方案和施工规范进行施工，保证绿化工程的质量和进度。3.4承包人工程进度要求：乙方应按照合同约定的时间表完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。3.5承包人质量保证：乙方应保证绿化工程的质量，如出现质量问题，应负责修复并承担相应责任。第四章：发包人义务4.1发包人提供的条件：甲方应提供绿化工程施工所需的场地、基础设施和其他必要条件。4.2发包人支付合同价款：甲方按照合同约定的付款条款向乙方支付合同价款。4.3发包人现场协调与监督：甲方应指派专人负责现场协调与监督，确保工程顺利进行。4.4发包人其他义务：甲方应履行合同中约定的其他义务。第五章：合同价款与支付5.1合同价款的确定：合同价款根据绿化工程的规模、设计和施工难度等确定，具体金额详见附件。5.2支付方式与支付时间：甲方应按照合同约定的付款方式和时间向乙方支付合同价款。5.3价款调整：如因不可抗力等因素导致合同价款需要调整，双方可协商一致并签订补充协议。5.4违约金与赔偿：一方违约应向另一方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。第六章：工程验收与移交6.1工程验收标准：绿化工程应符合国家相关法律法规、标准和设计要求。6.2工程验收程序：工程完成后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方组织验收。6.3工程移交：验收合格后，乙方应将工程移交给甲方，并办理相关移交手续。6.4工程保修：乙方应按照合同约定提供工程保修服务，确保工程在使用过程中的质量。第七章：合同变更与解除7.1合同变更条件：合同变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。7.2合同变更程序：双方应就变更事项达成一致，并签订书面变更协议。7.3合同解除条件：合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。7.4合同解除程序：双方应就解除事项达成一致，并签订书面解除协议。第八章：违约责任8.1承包人违约责任：如乙方未按照合同约定完成工程，或工程质量不符合约定，乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.2发包人违约责任：如甲方未按照合同约定支付价款或提供施工条件，甲方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。8.3不可抗力：因不可抗力导致一方无法履行合同，该方应立即通知对方，并提供相关证明文件。不可抗力事件发生后，双方应协商解决合同履行问题。第九章：争议解决9.1争议解决方式：双方发生合同争议时，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。9.2仲裁或诉讼地点：仲裁或诉讼应在我国有管辖权的法院进行。9.3仲裁或诉讼时效：双方在发生争议后，应在合同约定的时效内提出仲裁或诉讼请求。第十章：合同的生效、终止与解除10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件：合同履行完毕，双方办理完毕相关手续后，合同终止。10.3合同解除条件：合同解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。第十一章：附则11.1合同签订日期：本合同于______年______月______日签订。11.2合同有效期：本合同自签字盖章之日起有效期为______年。11.3合同附件：详见附件。第十二章：名词解释12.1绿化工程相关名词解释：详见附件。12.2其他名词解释：详见附件。第十三章：其他约定13.1双方的其他权利和义务：详见附件。13.2双方的其他合作事项：详见附件。13.3双方的其他保密事项：详见附件。第十四章：合同附件14.1绿化设计方案：详见附件。14.2合同价款明细表：详见附件。14.3工程验收标准和方法：详见附件。14.4其他相关文件：详见附件。（合同方签字盖章区域）甲方（发包人）：_________乙方（承包人）：_________签订日期：______年______月______日多方为主导时的，附件条款及说明一、当甲方为主导时，增加的多项条款及说明1.1甲方指定材料供应商：甲方有权指定绿化工程所需材料的供应商。乙方应使用甲方指定的材料供应商提供的材料，并承担因使用非指定供应商材料而产生的风险和责任。1.2甲方监督权：甲方有权对乙方的施工过程进行监督，以确保工程质量和进度符合合同要求。乙方应配合甲方的监督工作，提供必要的信息和资料。1.3甲方调整权：甲方有权根据实际情况调整绿化工程的设计方案和施工要求。乙方应根据甲方的调整要求进行相应的修改和调整。1.4甲方变更权：甲方有权在合同履行过程中变更合同内容，包括但不限于工程规模、设计要求、施工期限等。乙方应根据甲方的变更要求进行相应的调整和修改。1.5甲方提前终止权：甲方在合同履行过程中，有权提前终止合同。若甲方提前终止合同，乙方应按照甲方的要求完成工程，并承担因提前终止合同而产生的损失。二、当乙方为主导时，增加的多项条款及说明2.1乙方质量保证：乙方应对绿化工程的质量承担责任。工程完成后，乙方应保证绿化工程的质量和功能达到合同约定的标准，并承担因质量问题而产生的修复和赔偿责任。2.2乙方进度保证：乙方应按照合同约定的时间表完成工程。若乙方未能按时完成工程，乙方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。2.3乙方材料供应：乙方负责提供绿化工程所需的所有材料。乙方应保证材料的质量和数量，并承担因材料问题而产生的风险和责任。2.4乙方保密义务：乙方应对合同内容及与合同相关的信息保密，不得泄露给第三方。若乙方违反保密义务，乙方应承担相应的违约责任。2.5乙方维修责任：绿化工程完成后，乙方应承担一定期限的维修责任。若工程在保修期内出现质量问题，乙方应负责修复，并承担因修复而产生的费用。三、当有第三方中介时，增加的多项条款及说明3.1第三方中介的职责：第三方中介负责协调甲方和乙方之间的关系，协助双方履行合同义务。第三方中介应公正、中立地处理合同履行过程中出现的问题。3.2第三方中介的费用：第三方中介的报酬由双方协商确定。双方应在合同中明确第三方中介的费用支付方式及支付时间。3.3第三方中介的决策权：第三方中介在处理合同履行过程中的问题时，有权做出决定。甲方和乙方应尊重并执行第三方中介的决定。3.4第三方中介的解除权：甲方和乙方均有权解除第三方中介的合同。若甲方或乙方解除第三方中介，双方应按照合同约定承担相应的责任。3.5第三方中介的赔偿责任：若第三方中介因过错导致合同履行出现问题，第三方中介应承担相应的赔偿责任。第三方中介的赔偿责任应限于其报酬范围内。附件及其他补充说明一、附件列表：1.绿化设计方案2.合同价款明细表3.工程验收标准和方法4.材料供应商名单5.乙方资质证明文件6.第三方中介资质证明文件7.合同履行过程中的相关时间表和进度计划8.保密协议9.维修责任协议10.补充协议（如有）二、违约行为及认定：1.乙方未按照合同约定完成工程或工程质量不符合约定，视为乙方违约。2.甲方未按照合同约定支付价款或提供施工条件，视为甲方违约。3.不可抗力事件导致一方无法履行合同，根据合同约定的不可抗力条款进行认定。4.合同一方未经对方同意单方面变更或解除合同，视为违约。5.乙方使用非指定供应商材料或第三方中介未履行合同义务，视为乙方或第三方中介违约。三、法律名词及解释：1.绿化工程：指在城市公共区域、居住区、单位庭院等进行植物种植，以改善生态环境、美化景观的活动。2.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.违约金：指合同一方未履行合同义务或履行不符合约定，应向对方支付的违约赔偿金。4.保修期：指乙方对绿化工程提供的保修服务期限。5.第三方中介：指协助甲方和乙方履行合同义务的中立第三方机构。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应采取措