施工合同施工合同

施工合同施工合同合同编号：__________鉴于甲方为工程项目的建设方，乙方为具备相关资质和能力的施工方，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规的规定，双方在平等、自愿、公平、诚信的原则基础上，就甲方委托乙方承建工程项目有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程预算：__________1.6工程工期：__________二、甲方权利和义务2.1甲方应按照合同约定向乙方支付工程款项。2.2甲方应按照合同约定提供施工场地、施工条件及施工所需的相关资料。2.3甲方应负责办理工程项目的相关审批手续。2.4甲方不得干预乙方的正常施工，不得无故拖欠工程款项。2.5甲方应承担因不可抗力因素导致的工程损失。三、乙方权利和义务3.1乙方应按照合同约定完成工程项目的施工。3.2乙方应保证工程质量、安全、进度等方面的要求。3.3乙方应严格按照国家和行业的相关标准、规范进行施工。3.4乙方应承担因自身原因导致的工程损失。3.5乙方应协助甲方办理工程项目的相关手续。四、工程价款及支付方式4.1乙方向甲方提交工程报价，双方确认后形成合同价款。4.2甲方按照合同约定的付款节点和比例向乙方支付工程款项。4.3工程款项的支付方式为：__________五、工程质量及验收5.1工程质量应符合国家和行业的相关标准、规范及合同约定。5.2乙方应按照合同约定进行自检、互检和专检，确保工程质量。5.3工程验收合格后，甲方应向乙方支付剩余工程款项。5.4工程验收不合格的，乙方应按照甲方要求进行整改，并承担相应费用。六、工期延误及违约责任6.1乙方如因自身原因导致工期延误，应向甲方支付违约金。6.2甲方如因自身原因导致工期延误，应向乙方支付违约金。6.3违约金的具体金额和支付方式，双方另行约定。七、不可抗力7.1因不可抗力因素导致工程损失的，双方互不承担责任。7.2不可抗力因素指：__________八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1双方应遵守国家法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益。9.2双方在合同履行过程中如需变更、解除合同，应签订补充协议。9.3合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。9.4合同一式两份，甲、乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程图纸和技术资料2.工程预算书和结算书3.施工方案和施工组织设计4.合同履行过程中产生的所有往来函件5.工程验收报告和质量保修书6.工程款项支付凭证和收据7.不可抗力因素证明文件8.双方签订的补充协议和变更协议二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成工程项目的施工，或工程质量不符合约定。2.乙方未按合同约定提供施工场地、施工条件及施工所需资料。3.甲方未按合同约定向乙方支付工程款项。4.甲方干预乙方的正常施工，或无故拖欠工程款项。5.工程验收不合格，乙方未按甲方要求进行整改。6.任何一方未遵守国家法律法规，损害国家利益、社会公共利益。7.双方未达成友好协商解决争议，一方拒绝履行合同义务。三、法律名词及解释：1.甲方：指工程项目的建设方，享有合同约定的权利和承担合同约定的义务。2.乙方：指具备相关资质和能力的施工方，享有合同约定的权利和承担合同约定的义务。3.工程概况：指工程项目的名称、地点、规模、内容、预算、工期等基本情况。4.工程价款：指乙方完成工程项目施工所应得的报酬，包括合同约定的付款节点和比例。5.工程质量：指工程项目符合国家和行业相关标准、规范及合同约定的程度。6.工期延误：指乙方未按合同约定完成工程项目的施工。7.违约金：指一方未履行合同义务或履行合同义务不符合约定时，应向对方支付的赔偿金。8.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程款项支付纠纷：严格按照合同约定的付款节点和比例支付工程款项，如需调整，双方签订补充协议。2.工程质量问题：乙方应按要求进行整改，确保工程质量符合约定；如乙方未整改或整改不合格，甲方有权拒付剩余工程款项。3.工期延误：双方应根据实际情况协商顺延工期；如乙方原因导致工期延误，甲方有权要求乙方支付违约金。4.争议解决：通过友好协商解决，协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。5.不可抗力因素：双方应按合同约定处理不可抗力因素导致的工程损失。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目施工的合同签订。2.用于明确甲方和乙方的权利、