2024标准建设工程施工合同模板

2024标准建设工程施工合同模板合同编号：__________合同各方信息：甲方：（全称名称）乙方：（全称名称）鉴于甲方为工程项目业主，具备项目建设的权利和能力；乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该工程项目的施工任务。为了明确双方的权利义务，保证工程质量和进度，按照《中华人民共和国合同法》及有关法律法规的规定，经双方协商一致，签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：（项目名称）1.2工程地点：（项目地址）1.3工程规模：（项目规模）1.4工程内容：（项目内容）1.5工程总投资：（总投资）第二条合同价格2.1本工程的合同总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方报价应包含工程全部施工内容的人工、材料、设备、机械台班等费用，并包含合同范围内的一切费用。2.3合同价格不得随意调整。如遇设计变更、工程量增减等导致合同价格变动，需双方协商一致，并签订补充协议。第三条合同履行3.1甲方责任：（1）负责办理工程建设的相关手续，协调解决工程中的问题；（2）按照合同约定支付工程进度款和竣工结算款；（3）提供施工场地，确保乙方施工顺利进行；（4）组织工程验收，接收工程。3.2乙方责任：（1）严格按照设计文件和施工规范进行施工，保证工程质量；（2）按照合同约定的工期完成施工任务；（3）遵守国家法律法规，做好安全生产和环保工作；（4）承担合同范围内的一切费用，包括但不限于人工、材料、设备、机械台班等；（5）负责工程保修期内的一切维修工作。第四条工期4.1本工程的合同工期为____个月，自开工之日起算。4.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。4.3甲方如因特殊原因导致工程延期，应与乙方协商一致，并签订补充协议。第五条付款方式5.1本工程采用进度付款方式。具体付款进度如下：（1）工程进度达到20%时，支付合同价的20%；（2）工程进度达到60%时，支付合同价的60%；（3）工程进度达到90%时，支付合同价的90%；（4）工程竣工验收合格后，支付合同价的10%。5.2付款时，甲方有权对已完成的工程进行质量、进度等方面的检查，如发现不符合合同约定，甲方有权要求乙方整改，并从付款中扣除相应金额。第六条违约责任6.1乙方如未按照合同约定的工期完成施工任务，应向甲方支付违约金，违约金为合同价的0.5%。6.2甲方如未按照合同约定的付款进度支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款的0.5%。6.3双方如违反合同其他约定，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且款项结清之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计文件2.施工图纸3.施工规范4.工程量清单5.材料供应合同6.设备租赁合同7.施工人员名单8.安全生产措施方案9.环保措施方案10.工程验收标准二、违约行为及认定：1.乙方未按约定工期完成施工任务，视为违约。2.甲方未按约定付款进度支付工程款，视为违约。3.乙方施工质量不符合约定，视为违约。4.乙方未遵守国家法律法规，造成安全生产事故，视为违约。5.甲方未提供施工场地，或干涉乙方正常施工，视为违约。6.设计变更、工程量增减未协商一致，导致合同价格变动，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指工程项目业主。2.乙方：指施工单位。3.工程验收：指工程完工后，甲乙双方按照约定标准进行的质量、功能等方面的检查。4.违约金：指一方未履行合同约定，应向对方支付的赔偿金。5.滞纳金：指甲方未按约定付款进度支付工程款，应向乙方支付的违约金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程延期：协商一致，签订补充协议，明确延期原因和期限。2.工程质量问题：乙方及时整改，甲方有权检查并提出整改要求。3.付款争议：双方协商解决，或向有管辖权的人民法院提起诉讼。4.施工安全事故：乙方立即报告，采取措施防止事故扩大，甲方协助处理。5.设计变更、工程量增减：双方协商一致，签订补充协议。五、所有应用场景：