土方工程承包合同

土方工程承包合同合同编号：__________地址：法定代表人：联系电话：地址：法定代表人：联系电话：鉴于委托方有权进行土方工程施工，并需要承包方提供相关服务，双方经协商一致，特订立本合同，以共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于土方开挖、运输、填筑、压实、排水、边坡支护等。第二条工程承包范围及要求2.1承包范围：本合同工程范围内的全部土方工程施工任务。2.2施工要求：（1）承包方应严格按照委托方提供的施工图纸、施工方案和技术规范进行施工。（2）承包方应确保施工过程中的安全、质量、进度和投资控制等目标得以实现。（3）承包方应承担因施工原因造成的质量问题、安全事故和环境保护等责任。第三条合同价格及支付3.1合同总价：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。3.2支付方式：（1）委托方支付给承包方的款项，应严格按照本合同约定的付款节点和比例进行。（2）委托方支付给承包方的款项，包括但不限于预付款、进度款、质量保证金等。（3）质量保证金应在工程验收合格后一个月内支付，支付比例为合同总价款的5%。第四条工期4.1合同工期：自合同签订之日起至工程验收合格之日止。4.2工期延误：（1）如承包方原因导致工期延误，应按照逾期工程价款的1%向委托方支付违约金。（2）如非承包方原因导致工期延误，双方应协商解决，并根据实际情况调整工期。第五条质量与验收5.1工程质量：本工程质量应符合国家及行业相关标准、规范要求。5.2验收合格：工程验收合格的标准为：符合施工图纸、施工方案和技术规范要求，满足使用功能需求。5.3验收程序：（1）工程完成后，承包方应向委托方提交工程验收申请。（2）委托方应在接到验收申请后七个工作日内组织验收。（3）验收不合格的，承包方应按照委托方要求进行整改，并重新提交验收申请。第六条安全生产与环保6.1承包方应严格按照国家及地方安全生产法律法规、施工现场管理制度的要求，确保施工过程中的安全生产。6.2承包方应做好施工现场的环保工作，确保施工过程中的环境保护。6.3承包方应承担因安全生产和环保问题造成的法律责任。第七条保密7.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。7.2保密期限：自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他9.1本合同一式两份，双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。9.3本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工图纸2.施工方案3.技术规范4.安全生产管理制度5.环保措施方案6.商业秘密、技术秘密、市场信息等资料7.补充协议二、违约行为及认定：1.工期延误：如承包方原因导致工期延误，应按照逾期工程价款的1%向委托方支付违约金。如非承包方原因导致工期延误，双方应协商解决，并根据实际情况调整工期。2.工程质量不合格：工程验收不合格的，承包方应按照委托方要求进行整改，并重新提交验收申请。3.安全生产和环保问题：承包方未严格按照国家及地方安全生产法律法规、施工现场管理制度的要求确保施工过程中的安全生产，或未做好施工现场的环保工作，导致承担法律责任。4.保密义务违反：双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等未予以严格保密。三、法律名词及解释：1.土方工程：指对土壤进行开挖、运输、填筑、压实、排水、边坡支护等工序的工程。2.工期延误：指合同约定的工程完成时间延期。3.工程质量：指工程满足使用功能和设计要求的标准。4.违约金：指违反合同约定应支付的赔偿金。5.保密义务：指合同双方在合同履行过程中对获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等予以严格保密的义务。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：如遇到工期延误，双方应及时沟通，根据实际情况调整工期，必要时可签订补充协议。2.工程质量问题：如发现工程质量问题，应及时整改，重新提交验收申请。3.安全生产和环保问题：严格遵守国家及地方安全生产法律法规，加强施工现场管理，确保安全生产和环保。4.保密义务违反：如发现保密义务被违反，应及时采取措施维护自身权益，必要时可依法维权。五、所有应用场景：1.房地产开发商在进行土地开发时，需要进行土方工程。2