水电站施工合同

水电站施工合同合同编号：__________甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________鉴于甲方为水电站项目的业主，乙方为具有相应资质的水电站施工单位，双方经充分协商，自愿签订本施工合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________水电站工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程投资估算：__________第二条合同范围与内容2.1乙方承担本合同范围内工程的施工任务，包括但不限于土建工程、安装工程、调试工程及验收工程等。2.2乙方应按照甲方的要求，完成施工范围内的设计、采购、施工、调试、验收等工作。2.3乙方应保证工程质量符合国家相关法律法规及行业标准。第三条合同价格与支付3.1本合同总价款为：__________元（大写：_______________________元整）。3.2甲方分期向乙方支付合同价款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付合同总价款的20%；（4）剩余10%作为质量保证金，质保期内无质量问题，甲方予以支付。3.3支付方式：银行转账。第四条工程进度与质量4.1乙方应按照合同约定的工期完成施工任务。4.2乙方应保证工程质量，确保工程安全、可靠、环保。4.3乙方应按照甲方要求，及时提供工程进度报告和技术资料。4.4甲方有权对施工现场进行监督检查，确保工程按期完成。第五条违约责任5.1乙方未按照约定工期完成施工任务的，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同总价款×0.5%×逾期天数。5.2乙方工程质量不符合约定的，甲方有权要求乙方返工、修复，并按照实际发生费用向乙方追偿。5.3甲方未按照约定时间支付合同价款的，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=应付合同价款×0.5%×逾期天数。第六条争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第七条其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.水电站施工合同2.乙方资质证明文件3.工程设计图纸4.施工方案和施工组织设计5.工程进度计划6.工程质量标准和要求7.施工安全措施8.环保措施及相关手续9.工程验收标准和方法10.双方签订的补充协议及相关文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工任务的，属于违约行为。2.乙方工程质量不符合约定的，属于违约行为。3.甲方未按照约定时间支付合同价款的，属于违约行为。4.甲方未按照约定提供施工条件或干扰施工，导致乙方无法按期完成工程，属于违约行为。5.双方其他约定的违约行为。三、法律名词及解释：1.甲方：水电站项目的业主。2.乙方：具有相应资质的水电站施工单位。3.合同价款：双方约定的工程总价款。4.违约金：因违约行为而支付的赔偿金。5.工期：双方约定的工程完成时间。6.工程质量：工程满足法律法规、标准和甲方要求的状态。7.质保期：工程验收合格后，乙方对工程进行保修的时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：解决办法：双方协商调整工期，根据实际情况增派施工人员或调整施工计划。2.工程质量问题：解决办法：乙方负责整改，直到满足质量要求；必要时，甲方可请第三方检测机构进行复测。3.付款延误：解决办法：甲方按时支付合同价款，如有延误，应支付违约金。4.施工条件不满足：解决办法：甲方应及时提供施工条件，确保乙方顺利施工。5.合同争议：解决办法：双方协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于甲方为水电站项目业主，乙方为具有相应资质的水电站施工单位的情况。2.适用于各类水