2024常设中国建设工程法律论坛

2024常设中国建设工程法律论坛合同编号：__________合同双方：甲方：（全称）地址：联系人：联系电话：乙方：（全称）地址：联系人：联系电话：鉴于：1.甲方为建设项目业主，拥有项目的所有权和决定权；

2.乙方为具有相应资质和能力的施工方，愿意承担该项目的施工任务；

3.双方本着平等互利的原则，经充分协商，达成一致，特此签订本合同，以共同遵守。第一条合同项目1.1项目名称：（全称）1.2项目地点：1.3项目内容：第二条合同价格2.1本项目的总施工费用为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方在合同签订后____个工作日内向甲方提交施工预算，经甲方确认后按照预算执行。2.3乙方应保证施工过程中的材料、设备等质量，如有质量问题，乙方应负责修复或更换，并承担相应费用。第三条合同工期3.1项目的计划开工日期为：____年____月____日。3.2项目的计划竣工日期为：____年____月____日。3.3乙方应按照约定的工期完成施工，如有延误，应按照甲方要求支付违约金。第四条付款方式4.1本项目的付款方式分为三次，分别为：合同签订后支付预付款____%，工程进度达到____%时支付进度款____%，工程竣工并验收合格后支付尾款____%。4.2甲方支付乙方款项时，乙方应提供等额的发票。第五条施工要求5.1乙方应按照甲方的要求和国家相关法律法规、行业标准进行施工。5.2乙方应保证施工安全，确保施工过程中不发生安全事故。5.3乙方应保证施工质量，确保工程验收合格。第六条违约责任6.1如乙方未按照约定的工期完成施工，应按照甲方要求支付违约金。6.2如乙方施工过程中出现质量问题，应负责修复或更换，并承担相应费用。6.3如甲方未按照约定时间支付款项，应按照乙方要求支付滞纳金。第七条争议解决7.1本合同的解释和执行均适用中华人民共和国的法律。7.2双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格后终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________日期：____年____月____日日期：____年____月____日一、附件列表：

1.施工预算

2.施工图纸

3.施工方案

4.材料及设备清单

5.安全防护措施方案

6.质量保证措施方案

7.工程验收标准

8.付款凭证

9.施工进度报告

10.违约金计算公式二、违约行为及认定：

1.未按照约定工期完成施工：认定标准为实际竣工日期与约定竣工日期不符，超过合同约定的工期。

2.施工质量问题：认定标准为工程验收不合格，不符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求。

3.未按照约定时间支付款项：认定标准为付款时间超过合同约定的付款期限。三、法律名词及解释：

1.甲方：指合同中的项目业主，拥有项目的所有权和决定权。

2.乙方：指合同中的施工方，承担项目的施工任务。

3.违约金：指一方未履行合同约定的义务，按照约定或法定标准向对方支付的赔偿金。

4.工期：指合同约定的项目开工日期至竣工日期之间的时间段。

5.验收合格：指工程项目经过甲方或其委托的第三方验收，符合国家相关法律法规、行业标准及甲方要求的质量标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.施工进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的进度计划，并采取措施加快施工进度。

2.施工质量问题：乙方应立即修复或更换不合格的部分，并承担相应费用，确保工程质量符合要求。

3.付款争议：双方应按照合同约定的付款方式和时间履行付款义务，如有争议，可通过协商解决或依法向法院提起诉讼。

4.安全事故：乙方应立即报告甲方并采取措施防止事故扩大，同时按照相关法律法规承担相应责任。五、所有应用场景：

1.适用于甲方为建设项目业主，乙方为具有相应资质和能力的施工方的情况。

2.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、市政工程、道路桥梁等。

3.适用于双方在平等互利、自