建设工程合同的分类_第1页
建设工程合同的分类_第2页
建设工程合同的分类_第3页
建设工程合同的分类_第4页
建设工程合同的分类_第5页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

建设工程合同的分类合同编号:__________地址:联系方式:地址:联系方式:鉴于委托方与承包方经友好协商,就__________(工程名称)的建设事项达成一致,特订立本合同,以便共同遵守。第一条合同概述1.1本合同为__________(工程类型,如:房屋建筑工程、道路工程、桥梁工程等)工程的建设合同。1.2工程地点:__________(工程地点)。1.3工程规模:__________(工程规模)。1.4工程总价:__________(工程总价)。第二条合同主体2.1委托方应按照本合同约定,向承包方支付工程价款。2.2承包方应按照本合同约定,完成工程的建设,并保证工程质量、安全、进度等各项指标符合国家相关法律法规及行业标准。第三条工程内容3.1承包方应按照委托方的要求,完成工程的设计、施工、设备采购、材料供应、验收等全部工作。3.2承包方应严格按照国家及地方法律法规、行业标准、设计文件和施工图纸进行施工,确保工程质量。3.3承包方在施工过程中,应确保工程安全,采取有效措施防止安全事故的发生。3.4承包方应按照约定的工期完成工程,如有延期,应承担相应的违约责任。第四条工程价款及支付4.1工程价款为__________元(大写:__________元整)。4.2委托方应在本合同签订后__________日内,向承包方支付工程预付款为__________元(大写:__________元整)。4.3工程进度达到__________%时,委托方应向承包方支付进度款为__________元(大写:__________元整)。4.4工程验收合格后,委托方应向承包方支付尾款为__________元(大写:__________元整)。4.5支付方式为:__________(银行转账、现金支付等)。第五条工程质量及保修5.1工程质量应符合国家及地方法律法规、行业标准、设计文件和施工图纸要求。5.2承包方应承担工程质量保修责任,保修期自工程验收合格之日起计算,保修期为__________年。5.3保修期内,如出现工程质量问题,承包方应在接到通知后__________日内到达现场进行处理。5.4保修费用由承包方承担。第六条工期及违约责任6.1工程计划工期为__________日。6.2如承包方原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。6.3如委托方原因导致工程延期,应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1对于本合同的解释或履行发生的任何争议,双方应通过友好协商解决。7.2如协商不成,任何一方均有权将争议提交__________(仲裁机构名称)进行仲裁。7.3仲裁裁决是终局的,对双方均有约束力。第八条其他约定8.1本合同一式两份,甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字(或盖章)之日起生效,有效期为__________年。8.3本合同未尽事宜,可另行签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方(盖章):__________年__________月__________日乙方(盖章):__________年__________月__________日一、附件列表:1.工程设计文件2.施工图纸3.工程量清单4.材料及设备采购清单5.工程验收标准及方法6.保修条款及相关证明文件7.工程进度计划及付款凭证8.双方签订的补充协议二、违约行为及认定:1.承包方未按照设计文件和施工图纸要求施工,导致工程质量不符合约定。2.承包方未按照约定的工期完成工程,造成延期。3.承包方在施工过程中,发生安全事故,未采取有效措施防止。4.委托方未按照约定时间支付工程预付款、进度款及尾款。5.委托方未按照约定提供施工场地、施工条件等,导致工程无法正常进行。6.双方未按照约定履行合同义务,导致合同无法履行或者造成损失。三、法律名词及解释:1.建设工程合同:指委托方与承包方约定,由承包方完成工程建设任务的合同。2.工程质量:指工程符合国家及地方法律法规、行业标准、设计文件和施工图纸要求的程度。3.工期:指合同约定的工程完成的时间。4.违约责任:指一方未履行合同义务或者履行合同义务不符合约定,应当承担的民事责任。5.保修:指承包方在工程验收合格后,对工程质量问题承担修复、更换等责任的时间期限。四、执行中遇到的问题及解决办法:1.工程进度不符合约定:及时与承包方沟通,了解原因,如系承包方原因,要求其采取措施加快进度;如系委托方原因,协调解决相关问题,确保工程顺利推进。2.工程质量问题:组织验收,发现问题及时要求承包方整改,必要时可请第三方专业机构进行评估,确保工程质量符合要求。3.工程付款问题:按照合同约定的付款时间及金额,及时向承包方支付工程款项,如有异议,可通过友好协商解决。4.安全事故发生:立即启动应急预案,组织救援,防止事故扩大,同时向有关部门报告,按照合同约定处理相关责任。5.合同争议:尝试

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论