专业分包施工合同

专业分包施工合同合同编号：__________专业分包施工合同地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于：2.分包商愿意承担分包工程的施工，并同意按照本合同的条款和条件进行施工；3.双方为了明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，特订立本合同。第一条合同范围和内容1.1本合同的范围和内容包括分包商承担主项目中的分包工程的施工，以及施工过程中的质量、安全、进度等方面的责任和义务。1.2分包商应按照总包合同的约定和本合同的条款和条件，完成分包工程的施工。第二条施工标准和质量2.1分包商应按照总包合同中约定的施工标准和质量要求，进行分包工程的施工。2.2分包商应确保分包工程的施工质量，不得有违反施工标准和质量要求的行为。第三条施工进度和工期3.1分包商应按照总包合同中约定的施工进度和工期要求，进行分包工程的施工。3.2分包商应确保分包工程的施工进度和工期，不得有违反施工进度和工期要求的行为。第四条安全生产和环保4.1分包商应严格按照国家有关安全生产和环保的法律、法规和标准，进行分包工程的施工。4.2分包商应确保分包工程的安全生产和环保，不得有违反安全生产和环保要求的行为。第五条合同价格和支付5.1本合同的价格为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。5.2业主应按照本合同约定，向分包商支付合同价格。5.3支付的具体方式和时间，双方另行协商确定。第六条合同的变更和解除6.1任何一方提出变更或解除本合同的，应提前________天通知对方，并经双方协商一致。6.2变更或解除本合同的，双方应签订书面协议，作为本合同的附件。第七条违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金为本合同价格的________%。7.2违约金不足以弥补损失的，违约方还应承担相应的赔偿责任。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至________年________月________日止。甲方（签字/盖章）：乙方（签字/盖章）：签订日期：一、附件列表：1.分包工程详细设计图纸和技术规范2.分包工程的施工方案和施工组织设计3.分包工程的安全生产和环保措施方案4.分包工程的工程量清单和材料设备清单5.分包工程的工程进度计划和关键节点计划6.分包工程的工程质量保修书7.分包工程的工程验收标准和程序8.分包工程的工程变更和解除协议9.分包工程的工程结算书和支付凭证二、违约行为及认定：1.未按照约定完成分包工程的施工，或施工质量不符合约定标准的，构成违约。2.未按照约定履行安全生产和环保义务，造成安全事故或环境污染的，构成违约。3.未按照约定完成施工进度和工期，造成业主损失的，构成违约。4.未按照约定支付合同价格或违约金的，构成违约。5.未按照约定履行合同变更或解除程序的，构成违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指本合同中的业主，即________项目的委托方。2.乙方：指本合同中的分包商，即承担分包工程的施工方。3.分包工程：指业主委托乙方施工的工程部分。4.总包商：指与业主签订总包合同的施工方。5.施工合同：指业主与总包商签订的关于主项目的施工合同。6.违约金：指违约方按照本合同约定向守约方支付的违约赔偿金。7.合同变更：指双方对已签订的合同内容进行修改或补充的行为。8.合同解除：指双方根据合同约定或法律规定，终止合同关系的行为。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：分包商应制定合理的施工计划，确保施工进度。如遇不可抗力因素导致施工进度延误，分包商应及时与业主沟通，共同协商解决。2.施工质量问题：分包商应严格按照设计图纸和技术规范进行施工，确保施工质量。如出现质量问题，分包商应立即整改，并承担相应责任。3.安全生产事故：分包商应加强施工现场安全管理，预防安全事故的发生。如发生安全事故，分包商应立即报告业主，并按照相关法律法规承担责任。4.合同争议：双方应积极协商解决合同争议。如协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。5.合同履行过程中，如需变更或解除合同，双方应按照约定程序进行，并签订书面协议。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程项目中的专业分包施工环节。2.适用于分包商承担业主委托的特定施工任务，并与总包商签