2024幕墙安装施工合同范本

2024幕墙安装施工合同范本合同编号：__________鉴于甲方为幕墙工程的业主或合法授权人，具备幕墙安装的需求，并且乙方为具备幕墙安装资质和能力的施工单位，经双方友好协商，就甲方幕墙工程的安装事宜达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：根据图纸和规范要求，完成幕墙的设计、制作、运输、安装、验收及保修等全部工作。1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同价格2.1本合同按照《工程量清单》进行计量，采用固定单价合同，单价为人民币（大写）：__________元（小写）：__________元。2.2乙方在合同约定的工期内完成全部工程，甲方按合同约定的付款节点支付合同价款。2.3合同价款支付方式：（1）预付款：合同签订后五个工作日内，甲方支付合同总价款的30%作为预付款。（2）进度付款：工程进度达到约定的节点后，乙方提交工程进度报告及相应证明材料，甲方审核无误后支付该节点合同价款的60%。（3）竣工付款：工程验收合格后，乙方提交完整的工程资料及验收报告，甲方审核无误后支付至合同总价款的95%。（4）质保金：甲方支付至合同总价款的95%后，保留5%作为质保金，质保期为工程验收合格之日起一年。质保期内，如乙方履行合同义务无瑕疵，甲方应在质保期结束后七个工作日内支付质保金。三、工期3.1合同约定的工期为：__________天。3.2乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担因此产生的一切费用及甲方损失。四、质量标准4.1乙方应按照图纸、规范和甲方要求进行施工，确保工程质量达到国家及行业标准。4.2工程验收合格后，乙方应承担质保期内的一切维修、更换责任。五、甲乙双方义务5.1甲方应按照合同约定提供施工场地、水电、交通等施工条件，并按时支付合同价款。5.2乙方应按照合同约定履行施工义务，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。六、违约责任6.1乙方未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：逾期部分工程价款的1%。6.2甲方未按照约定支付合同价款，乙方有权暂停施工，并按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：应付款项的1%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：工程量清单、图纸、规范及其他相关资料。一、附件列表：

1.工程量清单

2.图纸

3.规范

4.相关资料二、违约行为及认定：

1.乙方未按照约定工期完成工程，即构成违约。

2.甲方未按照约定支付合同价款，即构成违约。三、法律名词及解释：

1.固定单价合同：合同价格按照工程量清单的单价计算，不因市场价格波动而调整。

2.质保金：为确保乙方履行合同义务，甲方在支付合同价款时预留的一部分资金。

3.质保期：工程验收合格后，乙方对工程质量承担责任的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.工期延误：乙方应提前通知甲方，并采取措施加快进度。如无法按时完成，双方可协商延长工期。

2.支付问题：甲方应按时支付合同价款，如有异议，双方可协商解决。

3.工程质量问题：乙方应按照规范和甲方要求施工，如出现质量问题，乙方应承担维修、更换责任。

4.争议解决：双方可先通过友好协商解决争议，协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。五、所有