2024施工承包合同

2024施工承包合同合同编号：__________地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：1.业主为建设工程的需要，拟委托承包商承担该工程的施工任务；2.承包商愿意接受业主的委托，按合同约定的条件完成该工程的施工；3.双方本着平等自愿、诚实守信的原则，经协商一致，同意签订本合同。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________第二条合同价格2.1合同总价：__________元（大写：__________元整）。2.2合同价格构成：包括工程设计费、施工费、材料费、设备费、运输费、安装费、调试费、检验费、保险费、税金等。2.3合同价格的调整：合同履行过程中，如遇市场价格波动、政策调整等不可抗力因素，导致合同价格变动，双方协商确定调整后的价格。第三条合同履行3.1承包商义务：（1）按合同约定时间、地点、工程内容、质量标准完成施工任务；（2）负责工程的设计、施工、验收、保修等工作；（3）负责工程所需材料、设备的采购、运输、储存、保管；（4）负责施工现场的安全、环保、消防等工作；（5）接受业主及有关部门的检查、监督和验收。3.2业主义务：（1）按合同约定支付合同价款；（2）提供施工所需的场地、水源、电源、通信等条件；（3）协助承包商办理有关施工手续；（4）提供施工所需的设计图纸、技术资料等；（5）按合同约定时间进行验收。第四条合同价款的支付4.1支付方式：__________4.2支付期限：__________4.3支付条件：__________4.4违约金：违约方应向守约方支付违约金，违约金计算方式为：__________。第五条工期5.1合同工期：__________天。5.2工期延误：如承包商原因导致工期延误，应向业主支付违约金，违约金计算方式为：__________。5.3工期提前：如承包商提前完成施工任务，按合同约定给予奖励。第六条质量与保修6.1工程质量：应符合国家及行业标准，满足业主要求。6.2质量检验：双方共同参与工程质量检验，不合格工程返工直至达到质量标准。6.3保修期限：自工程验收合格之日起__________年。6.4保修范围：工程质量问题、施工过程中的安全隐患等。6.5保修责任：承包商负责保修期内工程的维修、保养工作。第七条保密7.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。7.2保密期限：自合同签订之日起至合同终止之日起__________年。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2诉讼时效：自一方知道或应当知道自己的权利受到侵害之日起__________个月内。第九条其他约定9.1合同的签订、修改、解除、终止、解除合同等，均应采取书面形式。9.2合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日终止。9.3合同附件为：__________甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.工程设计图纸2.技术资料3.施工方案4.材料设备清单5.施工进度计划6.验收标准和方法7.保修条款8.保密协议9.双方的公司资质证明文件10.其他与合同履行相关的文件和资料二、违约行为及认定：1.工期延误：承包商未按合同约定时间完成施工任务。2.工程质量不符合标准：工程质量未达到合同约定的质量标准。3.合同价款未按时支付：业主未按合同约定时间支付合同价款。4.保密信息泄露：双方未保守对方的商业秘密、技术秘密等信息。5.未按合同约定履行义务：双方未按合同约定的条款履行各自义务。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方。2.乙方：指合同中的承包商方。3.合同总价：指合同约定的完成工程所需支付的总金额。4.违约金：指违约方应向守约方支付的赔偿金。5.工期：指合同约定的完成工程所需的时间。6.保修期限：指工程验收合格后，承包商承担保修责任的期限。7.保密信息：指合同履行过程中涉及的商业秘密、技术秘密等。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：提前制定详细施工计划，确保各阶段工程按时完成。2.工程质量问题：加强现场质量监管，及时整改不合格工程。3.合同价款支付纠纷：明确支付方式和期限，确保双方按时履约。4.保密信息泄露：签订保密协议，加强信息安全管理。5