电力设施建设时间保证承诺

电力设施建设时间保证承诺合同编号：__________合同各方：甲方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________乙方：__________地址：__________联系人：__________联系电话：__________第一条项目概况1.1项目名称：__________1.2项目地点：__________1.3项目规模：__________1.4项目投资估算：__________第二条施工期限2.1乙方应按照双方签订的施工合同约定的工期完成施工。2.2乙方应按照项目进度计划，合理安排施工人员、设备及材料，确保项目按时完工。2.3乙方应在施工过程中，积极与甲方、设计单位、监理单位等各方沟通，协调解决施工中出现的问题，确保项目进度不受影响。第三条工期延误3.1乙方如因不可抗力等因素导致工期延误，应及时向甲方报告，并提供相关证明材料。3.2甲方应在收到乙方报告后，根据实际情况给予合理调整工期。3.3乙方应采取一切措施，尽量减少工期延误对项目的影响，并承担因此产生的额外费用。第四条违约责任4.1乙方未按照约定工期完成施工的，应向甲方支付违约金，违约金计算方式为：__________。4.2甲方未按照约定时间支付合同款项的，应向乙方支付滞纳金，滞纳金计算方式为：__________。4.3双方的其他违约行为，按照双方签订的施工合同及其补充协议的约定处理。第五条争议解决5.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。5.2双方应遵守国家相关法律法规，履行合同义务，共同维护合同的履行。第六条其他约定6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目完工之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.施工合同2.项目进度计划3.不可抗力证明4.违约金计算公式5.滞纳金计算公式6.项目地理位置图7.项目规模说明书8.投资估算报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工，属于违约行为。2.甲方未按照约定时间支付合同款项，属于违约行为。3.乙方未采取措施减少工期延误对项目的影响，属于违约行为。4.甲方未履行合同约定的其他义务，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.工期延误：指施工进度超过合同约定的完成时间。3.违约金：指违约方应支付给对方的一种经济赔偿。4.滞纳金：指未按约定时间支付款项的一方应支付给对方的一种经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：乙方应及时报告不可抗力情况，并提供相关证明材料，甲方根据实际情况给予合理调整工期。2.支付款项滞后：甲方应按照合同约定时间支付合同款项，如发生滞后，应支付滞纳金，并与乙方协商解决。3.施工过程中出现问题：乙方应积极与甲方、设计单位、监理单位等各方沟通，协调解决施工中出现的问题，确保项目进度不受影响。4.争议解决：双方应通过友好协商解决争议，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。五、所有应用场景：1.电力设施建设项目的投资和开发。2.施工单位与投资