2024建设工程施工合同协议范本

2024建设工程施工合同协议范本合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。第二条合同价格2.1双方确认，施工方按照本合同约定的工程内容和质量标准完成施工，业主支付施工方合同价款。2.2合同价款为：人民币（大写）：__________________元整（小写）：__________________元。2.3合同价款支付方式如下：（1）双方签订合同后七个工作日内，业主支付施工方合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，业主支付施工方合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，业主支付施工方合同总价款的30%；（4）剩余的10%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。第三条施工期限开始施工日期：____年____月____日竣工交付日期：____年____月____日（1）每延误一天，支付合同总价款的0.5‰作为违约金；（2）延误超过一个月，业主有权解除本合同，并要求施工方支付合同总价款的20%作为违约金。第四条工程质量4.1施工方应按照国家和行业的相关标准、规范和设计文件要求，完成工程的设计、施工和验收。4.2工程质量保证期为：自工程竣工验收合格之日起两年。4.3施工方在质量保证期内，对工程质量问题负责修复、更换，并承担相应费用。第五条材料和设备5.1施工方应按照合同约定的材料和设备品牌、型号、规格等要求采购、安装。5.2施工方应保证材料和设备的质量，并承担因质量问题导致的一切损失。5.3业主有权对施工方采购的材料和设备进行验收，如不符合合同约定，施工方应无条件更换。第六条安全生产6.1施工方应严格按照国家安全生产法律法规和施工现场管理制度，加强施工现场的安全管理。6.2施工方应确保施工现场的安全设施齐全、有效，防止安全事故的发生。6.3施工方在施工过程中发生安全事故，应立即报告业主，并按照有关规定及时处理。第七条保密条款7.1双方在履行合同过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。7.2保密期限自本合同签订之日起计算，至合同终止或履行完毕之日止。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工验收合格之日止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.工程设计图纸和技术文件2.施工方案和施工组织设计3.材料和设备采购清单4.安全生产管理制度5.工程质量验收标准6.保密协议7.支付凭证和验收报告二、违约行为及认定：1.施工期限延误：未按照合同约定的施工期限完成工程。2.工程质量不符合约定：工程质量不符合国家和行业标准、规范及设计文件要求。3.材料和设备不符合约定：采购的材料和设备品牌、型号、规格等不符合合同约定。4.安全生产管理不当：未严格按照国家安全生产法律法规和施工现场管理制度进行安全管理。5.泄露商业秘密：未经许可泄露合同双方的商业秘密、技术秘密、市场信息等。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中的业主方。2.乙方：指合同中的施工方。3.合同价款：指双方约定的完成工程所需支付的金额。4.质量保证金：为确保工程质量，双方约定保留的一部分合同价款。5.施工期限：双方约定的完成工程的时间限制。6.违约金：违约方按照合同约定向守约方支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工期限延误：解决办法：按照违约金条款向业主支付违约金；采取措施加快施工进度。2.工程质量不符合约定：解决办法：施工方负责修复、更换问题部位，并承担相应费用；重新进行验收。3.材料和设备不符合约定：解决办法：施工方无条件更换不符合约定的材料和设备；重新进行验收。4.安全生产管理不当：解决办法：加强安全生产管理，完善安全设施；对相关人员进行安全培训。5.泄露商业秘密：解决办法：双方签订保密协议，加强信息保护；违约方承担相应法律责任。五、所有应用场景：1.建设工程施工合同签订：适用于各类建筑工程项目。2.施工过程中的管理协调：适用于施工方与业主、设计方、监理