2024建设工程施工合同99_第1页
2024建设工程施工合同99_第2页
2024建设工程施工合同99_第3页
2024建设工程施工合同99_第4页
2024建设工程施工合同99_第5页
已阅读5页,还剩1页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

2024建设工程施工合同99合同编号:__________合同双方:甲方:

名称:____________________

地址:____________________

联系人:____________________

联系电话:__________________乙方:

名称:____________________

地址:____________________

联系人:____________________

联系电话:__________________鉴于甲方为项目业主,乙方为具备相应资质和能力的施工单位,根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规,双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则,就乙方向甲方提供建设工程施工服务事宜,达成如下协议:一、工程概况1.1工程名称:____________________1.2工程地点:____________________1.3工程规模:____________________1.4工程内容:____________________1.5工程预算:____________________1.6工程周期:自____年__月__日至____年__月__日。二、施工范围及要求2.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、施工方案、技术规范等要求,完成施工范围内的全部施工内容。2.2乙方应保证施工过程中各项工程指标符合国家及地方相关法律法规、标准规范要求。2.3乙方应按照合同约定的工期完成施工,如有延期,应承担相应的违约责任。2.4乙方应承担施工过程中发生的安全事故及质量问题,并承担相应的法律责任。三、合同价格及支付3.1双方确认,本合同总价款为人民币(大写):____元整(小写):_____元。3.2甲方支付乙方工程进度款,具体支付方式如下:(1)合同签订后七个工作日内,甲方支付乙方工程总价款的10%作为预付款;(2)工程进度达到合同约定的阶段性节点后,甲方支付相应进度款;(3)工程验收合格后,甲方支付乙方剩余工程款项。3.3乙方开具符合国家法规的税务发票,甲方按照税务规定进行支付。四、工期及验收4.1乙方应按照合同约定的工期完成施工,如有延期,应承担相应的违约责任。4.2工程验收分为初验和终验,初验合格后进入终验阶段。终验合格后,甲方支付剩余工程款项。4.3乙方应按照甲方要求提供工程验收所需的相关资料,并保证资料的真实、完整、有效。五、违约责任5.1乙方未按照合同约定完成施工的,甲方有权要求乙方支付违约金,违约金为合同总价款的1%至5%。5.2甲方未按照合同约定支付工程款项的,乙方有权要求甲方支付滞纳金,滞纳金按照同期银行贷款利率计算。5.3双方因不可抗力导致不能履行合同的,根据不可抗力的影响,部分或者全部免除责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议,应通过友好协商解决;协商不成的,可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1合同自双方签字(或盖章)之日起生效,至工程验收合格且乙方提交完整的工程资料之日终止。7.2双方应遵守国家相关法律法规,不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。7.3本合同一式两份,甲乙双方各执一份,具有同等法律效力。甲方(盖章):____________________乙方(盖章):____________________签订日期:____年__月__日一、附件列表:

1.施工图纸

2.施工方案

3.技术规范

4.工程量清单

5.工程预算编制说明

6.工程进度计划

7.验收标准及方法

8.安全生产管理制度

9.环境保护措施方案

10.乙方资质证明文件

11.合同变更协议

12.工程结算书二、违约行为及认定:

1.乙方未按照合同约定完成施工,视为违约。

2.甲方未按照合同约定支付工程款项,视为违约。

3.乙方施工过程中出现安全事故及质量问题,视为违约。

4.乙方未按照合同约定提供工程验收所需资料,视为违约。

5.甲方未按照合同约定提供施工条件或干扰正常施工,视为违约。

6.不可抗力因素导致合同不能履行,不视为违约。三、法律名词及解释:

1.甲方:指项目业主,负责委托乙方进行建设工程施工。

2.乙方:指具备相应资质和能力的施工单位,负责完成施工任务。

3.施工图纸:指甲方提供的工程设计图纸,用于指导施工。

4.施工方案:指乙方根据施工图纸制定的施工方法及工艺流程。

5.技术规范:指施工过程中应遵守的技术要求和质量标准。

6.工程量清单:指列出工程所需各项材料、工程量及价格的清单。

7.工程预算:指根据工程量清单和市场价格计算的工程总费用。

8.工期:指合同约定的工程开始施工至工程验收合格的时间。

9.违约金:指违约方应支付给守约方的赔偿金。

10.滞纳金:指未按约定时间支付款项应支付的逾期利息。四、执行中遇到的问题及解决办法:

1.工程进度延误:

解决办法:按合同约定支付违约金,调整工程进度计划。

2.工程质量问题:

解决办法:乙方负责整改,甲方有权要求乙方重新施工或支付违约金。

3.工程变更:

解决办法:双方协商一致后签订变更协议,调整合同价款和工期。

4.付款争议:

解决办法:双方根据合同约定和实际完成工程量进行结算。

5.不可抗力事件:

解决办法:按合同约定处理,免除违约责任。五、所有应用场景:

1.适用于各类建设工程项目的施

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论