建设工程施工框架协议

建设工程施工框架协议合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：____________________1.5工程预算：____________________1.6工程工期：自____年__月__日起至____年__月__日止。二、乙方的义务2.1乙方应按照甲方的要求，按时完成工程，并保证工程质量符合甲方的要求及相关国家法律法规的规定。2.2乙方应承担工程期间的一切安全责任，确保工程顺利进行，不发生安全事故。2.3乙方应按照约定的时间、数量和质量要求，向甲方交付工程。2.4乙方应遵守国家法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合法权益。2.5乙方应按照约定，向甲方支付工程款、税费等费用。三、甲方的义务3.1甲方应按照约定的时间和方式，向乙方支付工程款。3.2甲方应履行合同约定的其他义务。四、合同价款及支付4.1双方同意，本工程的合同价款为人民币（大写）：________元整（小写）：________元。4.2甲方应按照本协议约定的付款方式及时向乙方支付合同价款。4.3付款方式如下：（1）甲方支付工程预付款：合同总价款的__%；（2）工程进度款：按照工程实际进度，甲方应支付已完成工程价款的__%；（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的__%；（4）剩余款项：质保期满后，无质量问题，甲方支付剩余款项。五、工期延误5.1由于乙方原因导致工程延期，乙方应按照逾期工程价款__%的标准向甲方支付违约金。5.2由于甲方原因导致工程延期，甲方应按照逾期工程价款__%的标准向乙方支付违约金。六、质保期6.1工程竣工验收合格后，乙方应按照约定提供质保服务，质保期为____年。6.2在质保期内，由于乙方施工原因导致工程质量问题，乙方应负责维修、更换，并承担相应费用。七、争议解决7.1双方在履行本协议过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本协议自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日（此页无）一、附件列表：1.工程设计图纸和技术要求2.工程预算明细表3.工程进度计划表4.工程质量标准和要求5.乙方资质证明文件6.工程款项支付凭证7.工程验收报告8.质保服务承诺函9.争议解决机构的相关证明文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定时间完成工程，或工程质量不符合约定标准的，构成违约。2.乙方未按照约定支付工程价款的，构成违约。3.甲方未按照约定提供施工条件或材料，导致工程进度延误的，构成违约。4.甲方未按照约定支付工程款项的，构成违约。5.双方未按照约定履行合同义务，导致工程无法按期完成或质量不达标，均构成违约。三、法律名词及解释：1.建设工程施工框架协议：是指甲方与乙方就某项建设工程的施工内容、工程价款、工期、质量、违约责任等事项达成的一致协议。2.工程预付款：是指甲方在工程开始前，按照约定向乙方支付的一定比例的合同价款。3.工程进度款：是指甲方按照工程实际进度，按照约定向乙方支付已完成工程价款。4.质保期：是指工程竣工验收合格后，乙方对工程提供的质量保证期限。5.违约金：是指一方违约时，按照约定向对方支付的违约责任。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方应加强沟通与协调，确保工程按期完成。如因乙方原因导致延误，乙方应支付违约金；如因甲方原因导致延误，甲方应支付违约金。2.工程质量问题：乙方应按照约定标准进行施工，确保工程质量。如出现质量问题，乙方应在质保期内负责维修、更换，并承担相应费用。3.工程款项支付：甲方应按照约定时间和方式向乙方支付工程款。如甲方未按时支付，乙方有权暂停施工，并要求支付违约金。4.争议解决：双方应通过友好协商解决争议；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.适用于各类建设工程项目，如房屋建筑、基础设施建设、园林绿化等。2.适用于甲方