经济区商品房预售合同书合集_第1页
经济区商品房预售合同书合集_第2页
经济区商品房预售合同书合集_第3页
经济区商品房预售合同书合集_第4页
经济区商品房预售合同书合集_第5页
已阅读5页,还剩2页未读 继续免费阅读

付费下载

VIP免费下载

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

经济区商品房预售合同书(第一篇)此文档协议是通用版本,可以直接使用,符号*表示空白。出售方:(甲方)地址:**电话:**购买方:(乙方)**姓名:**性别:*出生:*年*月*日国籍:**身份证号码:**地址:**电话:**本合同依据XX法律、《深圳经济特区土地管理条例》和《深圳经济特区商品房产管理规定》制定。第一条甲方经市府国土局批准,取得位于深圳市**用地面积**平方米的土地使用权。地块编号:*使用年期*年,自*年*月*日起至*年*月*日止。甲方在上述土地兴建楼宇,系定名为**,由甲方预售。其次条乙方自愿向甲方定购上述楼宇的第*幢*号(第*层)。建筑面积**平方米,土地面积/平方米、(其中:基底分摊**平方米、公用分摊**平方米、其他**平方米)。第三条甲方定于*年*月*日交付乙方使用。如遇下列特别缘由可延期交付使用,但不得超过*天:1.人力不行抗拒的自然灾难;2.施工中遇到特别困难及重大技术问题不能准时解决;3.其他非甲方所能掌握的因素。上述缘由必需凭深圳市有关主管部门的证明文件为依据,方能延期交付使用。第四条甲乙双方同意上述订购之楼宇售价为:**单价**元/平方米,总金额币*千*百*十*万*千*百*十*元整(小写**万元)。付款方式:乙方按甲方指定收款银行:账户名称:**帐号:**分期(一次)付款(见附表一)。第五条乙方如未按本合同第四条规定的时间付款,甲方有权追索违约利息。如逾期**天以上,仍未付所欠款项和利息,甲方有权单方终止合同,将楼宇出售他人。第六条甲方如未按本合同第三条规定的日期交付给乙方使用,应按合同规定交付日其次天起计算付款利息,以补偿乙方的损失。第七条甲方出售的楼宇须经深圳市建筑质量检验部门验审合格、并负责保修半年,如质量不合格时,乙方有权提出退房,退房后甲方应将已付款项及全部利息在三十天内退回乙方。第八条甲乙双方在楼宇交付使用并付清楼款后,签订《房地产转让合同书》,经市政府主管部门办理转让登记手续,发给《房地产权证》,乙方才能获得房地产权。乙方在使用期间,有权享用与该楼宇有关连的公共通道、设施、活动场所。同时必需遵守XX法律、法令和社会道德,维护公共设施和公共利益。第九条乙方所购楼宇只作**使用,在使用期间不得擅自转变该楼宇结构和用途,如有损坏应自费修缮。乙方购置的楼宇所占用的土地,按有关土地管理规定缴纳土地使用费。第十条预售的楼宇,乙方不许转让、抵押,否则,违反市府有关规定,后果自负。第十一条后面的附表一、二均为本合同内容的组成部分。第十二条本合同自签订盖章之日起生效,如发生纠纷,双方应友好协商解决,不能解决时,应提请深圳市仲裁机关仲裁或深圳市中级人民法院房地产审判庭裁决。第十三条本合同正本一式四份,甲乙双方、公证机关、房地产权登记机关各一份。出售方:**购买方:**法定代表人:**法定代表人:**日期:**经济区商品房预售合同书(第二篇)合同编号:XXXXXX标题:经济区商品房预售合同书摘要:本合同由买方(以下简称"甲方")与卖方(以下简称"乙方")就经济区商品房预售事宜达成如下协议,并约定以下事项。甲方在签订本合同之前已充分了解并同意了本合同的全部条款,双方达成一致如下:一、房屋信息1.1项目名称:1.2房屋坐落:1.3房屋建筑面积:1.4房屋预售价款:1.5预售许可证号:1.6预售面积:1.7预售套数:1.8房屋交付标准:1.9房屋交付时间:二、甲方权利和义务2.1甲方在购买房屋时应按照本合同约定支付首期款,并按照约定的方式和时间支付尾款。2.2甲方应按照相关法律规定提供真实、准确的个人信息,并配合办理相关房屋过户手续。2.3若甲方逾期未按时支付相应款项,乙方有权解除本合同,并要求甲方承担相应的违约责任。三、乙方权利和义务3.1乙方应按照预售合同约定的标准和时间交付房屋,并配合甲方办理房屋过户手续。3.2乙方应确保房屋的质量符合国家相关标准,对因质量问题导致的修复、赔偿等费用负责。3.3乙方应按照相关法律规定提供真实、准确的开发商信息,并确保与销售广告信息一致。四、其他约定4.1本合同未尽事宜,可由双方协商解决;如无法协商一致,可依法解决。4.2合同一式两份,甲、乙双方各执一份。合同签署人:甲方(买方):身份证号码:联系地址:联系电话:乙方(卖方):法定代表人:注册地址:联系电话:日期:中文:经济区商品房预售合同书摘要:本合同由买方(以下简称"甲方")与卖方(以下简称"乙方")就经济区商品房预售事宜达成如下协议,并约定以下事项。甲方在签订本合同之前已充分了解并同意了本合同的全部条款,双方达成一致如下:一、房屋信息1.1项目名称:1.2房屋坐落:1.3房屋建筑面积:1.4房屋预售价款:1.5预售许可证号:1.6预售面积:1.7预售套数:1.8房屋交付标准:1.9房屋交付时间:二、甲方权利和义务2.1甲方在购买房屋时应按照本合同约定支付首期款,并按照约定的方式和时间支付尾款。2.2甲方应按照相关法律规定提供真实、准确的个人信息,并配合办理相关房屋过户手续。2.3若甲方逾期未按时支付相应款项,乙方有权解除本合同,并要求甲方承担相应的违约责任。三、乙方权利和义务3.1乙方应按照预售合同约定的标准和时间交付房屋,并配合甲方办理房屋过户手续。3.2乙方应确保房屋的质量符合国家相关标准,对因质量问题导致的修复、赔偿等费用负责。3.3乙方应按照相关法律规定提供真实、准确的开发商信息,并确保与销售广告信息一致。四、其他约定4.1本合同未尽事宜,可由双方协商解决;如无法协商一致,可依法解决。4.2合同一式两份,甲、乙双方各执一份。合同签署人:甲方(买方):身份证号码:联系地址:联系电话:乙方(卖方):法定代表人:注册地址:联系电话:日期:经济区商品房预售合同书(第三篇)合同范文如下:合同编号:____________经济区商品房预售合同书甲方(开发商):____________住所:____________乙方(购房人):____________住所:____________鉴于甲方是合法拥有经济区商品房权益的开发商,乙方愿意购买该经济区商品房,双方经友好协商,达成如下合同:第一条合同对象及房屋信息1.甲方通过项目【项目名称】在经济区内拥有的商品房,现通过预售的方式出售,该商品房的具体信息如下:房屋坐落:____________房屋面积:____________房屋用途:____________房屋户型及间数:____________附属设施:____________2.该商品房的售价为:____________(大写:____________),乙方通过合理的方式支付该金额,并完全享有该商品房的所有权。第二条签约及支付方式1.双方在签署本合同时,乙方应当支付____%作为定金,款项金额为:____________(大写:____________)。甲方收到定金后,认定乙方对该商品房的购买意愿真实有效。2.乙方应当在______年______月______日前,将余款支付给甲方。乙方未按约定时间支付余款的,应按照合同金额支付违约金。第三条房屋权益1.自乙方付清全部款项之日起,甲方将依法将该商品房的所有权归属乙方,并根据法律程序完成过户手续。2.乙方获得商品房的所有权后,享有合法使用、处置、转让的权利,但不得用于违法犯罪活动。第四条合同生效及解除1.本合同自双方签字盖章之日起生效,并对双方具有约束力。2.在签署本合同之前,如甲方违反法律法规或发生重大失信行为,乙方有权解除本合同。第五条争议解决本合同履行过程中如发生争议,双方应友好协商解决;协商不成的,可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条其他约定其他未尽事宜,双方可以进行补充协商,并签订书面补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。第七条合同解释本合同的解释

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论