2024年工程施工合同协议范文（二篇）

第3页共3页2024年工程施工合同协议范文鉴于业主为修建(公路项目名称)并接受了承包人对该项工程_____合同段(或大桥)的投标书，现由(业主全称)(以下简称“业主”为一方和(承包人全称)(以下简称“承包人”为另一方于____年____月____日共同达成并签订本协议如下：1、第_____合同段由K_____+_____至K_____+_____，长约_____km，技术标准_____级，____路面。有_____立交_____处;大中桥_____座，计长_____m;隧道_____座，计长_____m以及其他构造物工程等。2、下列文件应视为构成并作为阅读和理解本协议书的组成部分，即：⑴本合同协议书及附件(含合同谈判中澄清文件);⑵中标通知书;⑶投标书及投标书附录(含承包人在评标期间递交和确认并经业主同意的对有关问题的补充资料和澄清文件等，如果有);⑷合同专用条款(含数据表和招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有;)⑸合同通用条款;⑹技术规范(含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有);⑺图纸(含招标文件补遗书中与此有关的部分，如果有);⑻投标的工程量清单;⑼投标书附表(辅助资料表);⑽构成本合同组成部分的其他文件。3、上述文件将互相补充，若有不明确或不一致之处，以上列次序在先者为准。4、根据工程量清单所列的预计数量和单价或总额价计算的本合同总价为人民币(大写)____元(￥____元)。5、由于业主按本协议书第6条所述给承包人支付合同价款，承包人在此立约：保证在各方面按合同文件的规定承担本合同工程的实施和完成及其缺陷的修复。6、作为对本合同工程的实施和完成及其缺陷修复的报酬，业主在此立约：保证按照合同文件规定的时间和方式向承包人支付合同价款。7、承包人应在监理工程师发出开工令之后，在投标书附录中写明的开工期限内开工。本合同工程工期为____个月，工期从上述开工期的最后一天算起。开工令应在签订合同协议书以后，在投标书附录中写明的发开工通知书期限内发出。8、本协议书在承包人提供履约担保后，由双方法定代表人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效。全部工程完工后经交工验收合格、缺陷责任期满及保修期终止分别签发缺陷责任终止证书及保修期终止证书后失效。9、本协议书正本二份、副本____份，合同双方各执正本一份，副本____份，当正本与副本的内容不一致时，以正本为准。2024年工程施工合同协议范文（二）甲方：（以下简称甲方）乙方：（以下简称乙方）鉴于甲方拟委托乙方承担某项工程项目的施工任务，并经双方协商一致，就有关事项订立合同，依法签订如下：第一条合同内容1.根据甲方要求，乙方将按照甲方提供的设计图纸和技术要求，承担某项工程项目的施工任务，并完成相关工程建设。2.工程项目名称：（填写具体项目名称）3.工程地点：（填写具体工程地点）第二条工程工期1.乙方应按照双方协商的工期要求，合理安排施工计划，并按照合同约定的工期完成工程项目。2.若因甲方原因或不可抗力等特殊情况导致工期延迟，乙方应及时向甲方书面说明原因，并尽力减少工期的影响。第三条工程质量1.乙方应按照国家相关标准和技术要求进行施工，并确保工程质量符合设计要求和甲方要求。2.若工程存在质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，乙方应积极配合，并承担因质量问题造成的相关费用。第四条施工费用1.甲方应根据工程项目的规模和复杂程度，向乙方支付相应的工程款项。2.工程款项的支付方式：（填写具体支付方式，如分期支付、一次性支付等）3.在工程施工过程中，如需要额外费用的发生，双方应进行协商，达成一致后再行支付。第五条材料采购1.材料采购应符合相关法规和标准要求，乙方应按照甲方的指示进行采购，并确保所采购材料的质量和符合工程要求。2.若材料存在质量问题导致工程质量受损，乙方应负责更换并承担相应费用。第六条安全管理1.乙方应建立健全安全生产管理制度，采取必要的安全防护措施，确保工程施工过程安全可控。2.如因乙方违反安全规定导致事故发生，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方及相关方承受的损失。第七条合同变更和解除1.双方一致同意，在工程施工过程中，如需变更合同内容，应签订书面变更协议，明确变更范围和相关责任。2.如因不可抗力或其他合同约定的情况，导致合同无法履行，双方可协商解除合同。第八条违约责任1.如甲方未按合同约定支付工程款项，乙方有权要求甲方垫付，并可按照相关法律规定申请仲裁或采取其他合法措施。2.如乙方未按合同约定负责工程施工，并导致工程质量问题等后果，乙方应承担相应的法律责任，并赔偿甲方及相关方承受的损失。第九条争议解决1.双方如因合同履行发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可根据合同约定选择向指定仲裁机构申请仲裁。2.仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。第十条合同生效1.本合同经甲方和乙方签字并加盖公章后生效，并成为双方共同遵守的法律依据。2.