外墙工程施工合同

外墙工程施工合同合同编号：__________鉴于业主委托施工方进行外墙工程施工，为确保双方的权利和义务，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于外墙清洗、外墙涂装、外墙维修、外墙装饰等。1.4工程面积：____________________平方米。1.5工程预算：人民币________________元。二、合同价格及支付方式2.1双方确认，施工方按照本合同约定的工程内容、工程量和工程质量要求完成施工，业主应付给施工方工程款人民币________________元。2.2业主支付工程款的方式如下：（1）合同签订后7个工作日内，业主支付施工方工程款的30%；（2）工程验收合格后，业主支付施工方工程款的60%；（3）质保期满后，业主支付施工方工程款的10%。2.3施工方开具正规发票，业主按照税法规定支付相关税费。三、施工期限3.1施工方应按照本合同约定的工程内容、工程量和工程质量要求，自合同签订之日起____个工作日内完成施工。3.2施工方如因自身原因导致施工延期，应承担相应的违约责任。四、工程质量及验收4.1施工方应按照国家和行业的相关标准、规范进行施工，确保工程质量。4.2工程验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，并承担由此产生的费用。4.3工程验收合格的，施工方应提供质保书，质保期限为____年。五、违约责任5.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。5.2施工方如未按照约定时间完成施工，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：逾期付款金额×日利率（日利率为____‰）。六、争议解决6.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且质保期满之日终止。甲方（盖章）：____________________乙方（盖章）：____________________签订日期：____________________一、附件列表：1.工程设计图纸及技术要求2.施工方案及施工进度计划3.材料及设备清单4.工程质量验收标准5.违约金计算公式6.付款凭证及收据7.工程验收报告8.质保书二、违约行为及认定：1.施工方未按约定时间完成施工，视为违约。2.施工质量不符合约定标准，视为违约。3.业主未按约定时间支付工程款，视为违约。4.业主未按约定提供施工条件，视为违约。5.双方未履行合同约定的其他义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指委托施工的一方，本合同中的业主。2.乙方：指承担施工的一方，本合同中的施工方。3.工程款：指业主按照本合同约定支付给施工方的费用。4.违约金：指一方违约时，向守约方支付的赔偿金。5.质保期：指施工方对工程质量承担保证的期限。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商调整施工计划，确保工程按时完成。2.施工质量问题：及时整改，重新验收，直至符合标准。3.工程款支付延误：催促支付，逾期支付需支付违约金。4.施工条件不足：协商解决，业主提供必要的施工条件。5.合同履行过程中产生争议：友好协商解决，协商不成的可通过法律途径解决。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑外墙工程的施工合同。2.适用于外