2024不锈钢栏杆地弹门安装施工合同

2024不锈钢栏杆地弹门安装施工合同合同编号：__________鉴于甲方为不锈钢栏杆地弹门的安装工程项目的业主，乙方为具备不锈钢栏杆地弹门安装资质的施工单位，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等有关法律法规的规定，经双方协商一致，订立本合同。第一条工程概况1.1工程名称：不锈钢栏杆地弹门安装工程1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：包括但不限于不锈钢栏杆地弹门的安装、调试、验收等。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。2.2乙方报价应包含工程所需的所有材料、设备、人工、管理、税费等一切费用。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后，甲方支付乙方合同价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付乙方合同价款的30%；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方合同价款的20%；（4）剩余的10%作为质保金，质保期结束后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。第三条工期3.1乙方应按照双方约定的工期完成本工程的施工。3.2甲方应按照约定时间支付合同价款，如有逾期，每逾期一天，甲方应支付乙方合同价款的千分之一作为逾期违约金。第四条质量标准4.1乙方应按照国家标准、行业标准及甲方的要求进行施工。4.2工程验收合格标准：按照《建筑工程质量验收统一标准》及相关专业验收规范进行验收，各项指标均达到合格标准。4.3乙方对工程质量负责，如出现质量问题，乙方应承担相应的维修、更换责任。第五条保密条款5.1乙方应对在合同执行过程中获取的甲方商业秘密、技术秘密等信息予以保密。5.2保密期限自合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。第六条违约责任6.1任何一方违反合同的约定，应承担相应的违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2乙方如未按照约定时间完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格且质保期结束之日止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________一、附件列表：

1.工程设计图纸

2.施工方案

3.材料合格证明

4.施工人员资质证明

5.工程验收标准

6.保密协议

7.违约金计算公式二、违约行为及认定：

1.甲方逾期支付合同价款：指甲方未按照约定的时间支付合同价款的行为。

2.乙方未按期完成工程：指乙方未按照约定的工期完成本工程的施工。

3.工程质量问题：指工程验收不合格，或存在质量安全隐患，影响使用和安全的行为。

4.乙方泄露甲方商业秘密：指乙方在合同履行过程中，未经甲方同意，向第三方泄露甲方商业秘密的行为。三、法律名词及解释：

1.合同法：指调整平等主体之间民事权利义务关系的法律规范总称。

2.建筑法：指调整建筑活动中产生的社会关系的法律规范总称。

3.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定时，应当向对方支付的金钱。

4.质保金：指作为保证工程质量，在工程验收合格后，甲方保留的一部分合同价款。四、执行中遇到的问题及解决办法：

1.甲方逾期支付合同价款：乙方可以与甲方协商解决，如协商不成，可以向法院提起诉讼，要求甲方支付违约金。

2.乙方未按期完成工程：甲方可以与乙方协商解决，如协商不成，可以向法院提起诉讼，要求乙方支付违约金。

3.工程质量问题：甲方可以要求乙方进行维修、更换，如乙方不履行，可以向法院提起诉讼，要求乙方承担相应责任。

4.乙方泄露甲方商业秘密：甲方可以要求乙方承担违约责任，如赔偿损失，并向法院提起诉讼。五、所有应用场景：

1.不锈钢栏杆地弹门安装工程项目。

2.甲方为工程项目业主，乙方为具备安装资质的施工单位。

3.双方协商一致，签订本合同，明