2024园林绿化建设工程施工合同书

2024园林绿化建设工程施工合同书合同编号：__________园林绿化建设工程施工合同书地址：________________________联系人：_____________________联系电话：___________________地址：________________________联系人：_____________________联系电话：___________________一、工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于园林景观设计、绿化种植、景观小品制作、给排水工程、电气工程等。二、工程价款2.1本工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方在签订合同时，应向甲方支付合同总价款的____%作为预付款。2.3甲方按照乙方施工进度，分期支付合同总价款的剩余部分。具体支付方式由双方另行签订补充协议。三、施工期限3.1乙方应按照双方约定的工期完成工程施工。工期自双方签订合同之日起计算，至工程验收合格之日止。3.2乙方如因特殊情况需延长工期，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可延长。四、质量标准4.1乙方应按照国家和行业相关标准、规范进行施工，确保工程质量。4.2工程验收合格标准：按照《园林绿化工程质量验收标准》（GB502092017）执行。五、甲乙双方的权利和义务5.1甲方权利和义务：（1）按照约定支付工程价款；（2）提供施工所需的场地、水源、电源等基础设施；（3）协调解决乙方施工过程中的问题，确保工程顺利进行；（4）工程验收合格后，按照约定支付剩余工程价款。5.2乙方权利和义务：（1）按照约定完成工程施工，确保工程质量；（2）遵守国家法律法规，严格执行安全生产规定；（3）保护环境，做好施工现场的环保工作；（4）工程验收不合格的，乙方应无条件进行整改，直至达到验收合格标准。六、违约责任6.1甲乙双方应严格履行本合同各项条款，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2乙方如未按照约定工期完成工程，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=工程总价款×逾期天数×0.1%。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：_______________一、附件列表：1.园林绿化工程设计方案2.施工图纸和技术规范3.工程量清单4.施工资质证明5.安全生产许可证6.环保审批文件7.施工进度计划8.工程验收标准和方法9.违约金计算公式10.争议解决方式的相关法律文件二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成工程，属于违约行为。2.乙方工程质量不符合验收标准，属于违约行为。3.甲方未按照约定支付工程价款，属于违约行为。4.甲方未提供施工所需基础设施，属于违约行为。5.甲方未协调解决乙方施工过程中的问题，属于违约行为。6.乙方未遵守国家法律法规，属于违约行为。7.乙方未保护环境，未做好施工现场的环保工作，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.园林绿化建设工程：指在城市及其周边地区进行的绿化建设活动，包括园林景观设计、绿化种植、景观小品制作、给排水工程、电气工程等。2.施工方：指具备相关施工资质和经验，承担园林绿化建设工程施工的单位。3.工程验收：指工程完工后，由相关主管部门或甲方对工程质量、安全、环保等方面进行评估，以确定工程是否达到约定标准的过程。4.违约金：指一方违反合同约定，应向守约方支付的赔偿金。5.争议解决：指双方在履行合同过程中发生的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式进行解决。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：乙方应提前做好施工计划，合理安排人力、物力，确保按期完成工程。如遇不可抗力因素导致工期延误，应及时与甲方沟通，争取甲方理解和支持。2.工程质量问题：乙方应严格按照施工图纸和技术规范施工，加强质量控制。如发现质量问题，应及时整改，确保工程质量达到验收标准。3.支付问题：甲方应按照约定支付工程价款，确保乙方施工顺利进行。如甲方拖延支付，乙方可与甲方沟通，要求按时支付。4.环保问题：乙方应遵守国家环保法律法规，做好施工现场的环保工作。如环保部门提出整改要求，乙方应立即整改，避免产生罚款或其他法律风险。5.争议解决：双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议。如协商不成，可选择仲裁或向有管辖权的人民法院提起诉讼。五、所有应用场景：1.城市公园绿