2024年乐平市一级造价工程师《造价管理》临考冲刺试题含解析

2024年乐平市一级造价工程师《造价管理》临考冲刺试题第1题：单选题(本题1分)由于系统的目的不同，输出系统效率的具体表现方式也有所不同。下列表现方式中属于系统效率中的X项目的是（）。A.制造费用B.开动率C.维修性D.运输量第2题：单选题(本题1分)根据《建设工程质量保证金管理办法》由于发包人原因导致工程未能按规定期限竣工验收，该工程在承包商人提交竣工验收报告后（）。天后自动进入缺陷责任期。A.30B.45C.60D.90第3题：单选题(本题1分)下列可导致承包商索赔的原因中，属于业主方违约的是（）。A.业主指令增加工程量B.业主要求提高设计标准C.监理人不按时组织验收D.材料价格大幅度上涨第4题：单选题(本题1分)某项目建设期2年，第一年投资500万元，第二年投资600万（含流动资金200万元），第三年的投产，投产后各年现金流量如下表：自建设开始年算起，该项目静态投资回收期为（）年。A.2.65B.3.15C.4.65D.5.15第5题：单选题(本题1分)某公司原价发行总面额为4000万元的5年期债券，票面利率为5%，筹资费费率为4%，公司所得税税率为25%。该债券的资金成本率为（）。A.3.16%B.3.91%C.5.21%D.6.25%第6题：单选题(本题1分)下列有关工程造价咨询的信用制度，表述错误的是（）。A.工程造价信用档案应包括工程造价咨询企业的基本情况B.工程造价信用档案应包括工程造价咨询企业的良好行为C.工程造价信用档案不应包括工程造价咨询企业的不良行为D.任何单位和个人均有权查阅信用档案第7题：单选题(本题1分)（）时，投资额大的方案可行，投资的增量完全可以由经营成本的节约来得到补偿。A.增量投资收益率小于基准投资收益率B.增量投资收益率等于基准投资收益率C.增量投资收益率小于或等于基准投资收益率时D.增量投资收益率大于基准投资收益率时第8题：单选题(本题1分)某施工企业需用一台价值20万元的施工机械，若采用经营租赁方式租入该种设备，年租金额为4.5万元，已知所得税率为25%，则其资金成本率为（）。A.16.55％B.15.08％C.16.88％D.16.75％第9题：单选题(本题1分)采用全寿命期费用法进行设计方案评价时，宜选用的费用指标是（）。A.正常生产年份总成本费用B.项目累计净现金流量C.年度等值费用D.运营期费用现值第10题：单选题(本题1分)某投资方案建设期为2年，建设期内每年年初投资400万元，运营期每年年未净收益为150万元，若基准收益率为12%，运营期为18年，残值为零，并已知（P/A，12%，18）=7.249，则该投资方案的净现值和静态投资回收期分别为（）。A.213.80万元和7.33年B.213.80万元和6.33年C.109.77万元和7.33年D.109.77万元和6.33年第11题：单选题(本题1分)下列方法中，不属于工程项目成本分析方法的是（）。A.比较法B.因素分析法C.比率法D.强制确定法第12题：单选题(本题1分)在计价过程中，施工图预算的编制阶段是（）。A.初步设计阶段B.技术设计阶段C.施工图设计阶段D.施工阶段第13题：单选题(本题1分)在工程项目设计方案评价与优化过程中，最基本和最重要的工作内容是（）。A.针对不同设计方案，分析其技术经济指标B.筛选出各方面都比较满意的比选方案C.建立合理的指标体系，采取有效的评价方法进行方案优化D.进行方案选择或提出技术优化建议第14题：单选题(本题1分)对在保修期限内和保修范围内发生的质量问题，（）。A.由质量缺陷的责任方履行保修义务，由建设单位承担保修费用B.由质量缺陷的责任方履行保修义务并承担保修费用C.由施工单位履行保修义务并承担保修费用D.由施工单位履行保修义务，由质量缺陷责任方承担保修费用第15题：单选题(本题1分)下列基于互联网的工程项目信息平台的功能中，属于基本功能的是（）。A.在线项目管理、任务管理、多媒体信息交互管理B.工作流程管理、电子采购、任务管理C.工作流程管理、项目沟通与讨论、文档管理D.在线项目管理、项目沟通与讨论、文档管理第16题：单选题(本题1分)为了有效地控制建设工程造价，下列（）属于工程造价控制的经济措施。A.明确项目组织机构B.重视设计多方案的比选C.动态地比较造价的计划值和实际值D.严格审查施工图设计第17题：单选题(本题1分)某工程网络计划中，工作M有两项紧后工作，最早开始时间分别为12和13。工作M的最早开始时间为8，持续时间为3，则工作M的自由时差为（）。A.1B.2C.3D.4第18题：单选题(本题1分)下列投资方案经济效果评价指标中，属于动态评价指标的是（）。A.总投资收益率B.内部收益率C.资产负债率D.资本金净利润率第19题：单选题(本题1分)工程竣工结算审查时，对变更签证凭据审查的主要内容是其真实性、合法性和（）。A.严密性B.包容性C.可行性D.有效性第20题：单选题(本题1分)下面关于建设项目总投资的说法正确的是（）。A.建设项目总投资就是动态投资B.建设项目总投资包括动态投资和静态投资C.生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资D.建设项目总投资包括固定资产投资和建筑安装工程造价第21题：单选题(本题1分)下列情形中属于建筑工程一切险的保险项目中第三者责任保险责任范围的是（）。A.工程所有人的人身伤亡或疾病B.领有公共运输行使执照的车辆的事故C.被保险人及其代表的故意行为或重大过失行为引起的损失D.在保险期内，发生与承包工程直接相关的意外事故引起工地内的第三者财产损失第22题：单选题(本题1分)下列财务评价指标中，属于融资后盈利能力分析的指标是（）。A.项目总投资收益率B.项目投资回收期C.项目投资财务净现值D.项目投资财务内部收益率第23题：单选题(本题1分)根据《招标投标实施条例》，投标人认为招投标活动不符合法律法规规定的，可以自知道或应当知道之日起（）日内向行政监督部门投诉A.10B.15C.20D.30第24题：单选题(本题1分)项目管理实施规划应在开工之前由（）主持编制。A.施工单位技术负责人B.施工项目经理部技术负责人C.施工单位法定代表人D.施工项目经理第25题：单选题(本题1分)为了实现工程造价的模拟计算和动态控制，可应用建筑信息建模（BIM）技术，在包含进度数据的建筑模型上加载费用数据而形成（）模型。A.6DB.5DC.4DD.3D第26题：单选题(本题1分)根据对项目不同方案的敏感性分析，投资者应选择（）的方案实施。A.项目盈亏平衡点高、抗风险能力适中B.项目盈亏平衡点低、承受风险能力弱C.项目敏感程度大、抗风险能力强D.项目敏感程度小、抗风险能力强第27题：单选题(本题1分)应用价值工程评价设计方案的首要步骤是进行（）。A.功能分析B.功能评价C.成本分析D.价值分析第28题：单选题(本题1分)按工程进度绘制的资金使用计划S曲线必然包括在“香蕉图”内，该“香蕉图”是由工程网络计划中全部工作分别按（）绘制的两条S曲线组成。A.最早开始时间(ES)开始和最早完成时间(EF)完成B.最早开始时间(ES)开始和最迟开始时间(LS)开始C.最迟开始时间(LS)开始和最早完成时间(EF)完成D.最迟开始时间(LS)开始和最迟完成时间(LF)完成第29题：单选题(本题1分)工程项目经济评价包括财务分析和经济分析，其中财务分析采用的标准和参数是（）。A.市场利率和净收益B.社会折现率和净收益C.市场利率和净利润D.社会折现率和净利润第30题：单选题(本题1分)应用直方图法分析工程质量状况时，直方图出现折齿型分布的原因是（）。A.数据分组不当或组距确定不当B.少量材料不合格C.短时间内工人操作不熟练D.数据分类不当第31题：单选题(本题1分)为了限制对风险大、盈利低的项目进行投资，在进行项目经济评价时，可以采取提高（）的方法。A.基准收益率B.投资收益率C.投资报酬率D.内部收益率第32题：单选题(本题1分)采用排列图分析影响工程质量的主要因素时，将影响因素分为三类，其中A类因素是指累积频率（）范围内的因素。A.0～70%B.0～80%C.80～90%D.90～100%第33题：单选题(本题1分)工程项目经济分析中，属于社会与环境分析指标的是（）。A.就业结构B.收益分配效果C.财政收入D.三次产业结构第34题：单选题(本题1分)项目资金结构中，如果项目资本金比例越高，则对项目的可能影响是（）。A.贷款风险越高B.财务杠杆作用下滑C.贷款利率越高D.风险分散第35题：单选题(本题1分)某固定节拍流水施工，其中施工过程m=3，施工段n=4，流水节拍t=2，其中施工过程I与施工过程Ⅱ间隔一天，求该流水施工总工期为（）天。A.10B.11C.12D.13第36题：单选题(本题1分)某目项固定资产折旧年限10年，已使用两年，采用年数总和法,则第3年的折旧率为（）。A.14.5%B.16%C.13%D.12.6%第37题：单选题(本题1分)下列关于国际货币基金组织和世界银行贷款特点的说法正确的是（）。A.国际货币基金组织主要提供用于确定工程项目的贷款B.国际货币基金组织不与任何企业发生业务C.世界银行的贷款只限于成员国的财政和金融当局D.世界银行贷款期限为1～5年第38题：单选题(本题1分)根据《标准施工招标文件》，下列情况所造成的费用和工期延误等损失应由发包人负责的是（）。A.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量符合要求的B.监理人未按规定时间检验且承包人已覆盖的隐蔽工程，监理人经重新检验发现质量不符合要求的C.监理人对承包人私自覆盖工程进行揭开重验，发现质量合格的D.已经监理人检查合格的隐蔽工程，监理人钻孔探测重新检验发现质量不符合要求的第39题：单选题(本题1分)设计方案评价方法中，关于单指标相关方法中，阐述不正确的有（）A.采用综合费用法评价设计方案的不足是没有考虑资金的时间价值B.工程设计中运用价值工程的目标是提高建设工程价值C.工程设计中运用价值工程的目标是增强建设工程功能D.应用价值工程评价设计方案的首要步骤是进行功能分析第40题：单选题(本题1分)根据《注册造价工程师管理办法》，注册造价工程师在每一注册有效期内应接受必修课（）学时的继续教育。A.48B.60C.96D.120第41题：单选题(本题1分)我国工程造价管理组织的三个系统是（）。A.政府行政管理系统、企事业单位管理系统、行业协会管理系统B.国务院建设行政管理系统、省级行政管理系统、行业协会管理系统C.国务院建设行政管理系统、省级行政管理系统、企事业单位管理系统D.国务院建设行政管理系统、企事业单位管理系统、行业协会管理系统第42题：单选题(本题1分)投资项目的资本结构是否合理，可通过分析（）来衡量。A.负债融资成本B.权益资金成本C.每股收益变化D.权益融资比例第43题：单选题(本题1分)出租方以自己经营的设备租给承租方使用，出租方收取租金的租赁方式为（）。A.融资租赁B.经营租赁C.服务租赁D.人才租赁第44题：单选题(本题1分)下列投资方案现金流量表中，用来计算累计盈余资金、分析投资方案财务生存能力的是（）。A.投资现金流量表B.资本金现金流量表C.投资各方现金流里表D.财务计划现金流量表第45题：单选题(本题1分)工程网络计划费用优化中，应将（）的关键工作作为压缩持续时间的对象。A.直接费用率最小B.持续时间最长C.直接费用率最大D.资源强度最大第46题：单选题(本题1分)有关工程造价管理的组织系统的职责，正确的说法是（）。A.国务院建设主管部门造价管理机构的职责是审核国家投资工程的标的、结算B.国务院水利主管部门造价管理机构的职责是组织制定全国统一经济定额C.省、自治区、直辖市工程造价管理部门的职责是制定计费标准和计价制度D.全国性造价管理协会与地方性造价管理协会是平等、协商、指导的关系第47题：单选题(本题1分)下列方法中，可用于施工成本定性预测和定量预测的方法分别是（）。A.目标利润法和加权平均法B.函询调查法和回归分析法C.技术进步法和按实计算法D.座谈会法和定率估算法第48题：单选题(本题1分)政府部门、行业协会、建设单位、施工单位及咨询机构通过协调工作，共同完成工程造价控制任务，属于建设工程全面造价管理中的（）。A.全过程造价管理B.全方位造价管理C.全寿命期造价管理D.全要素造价管理第49题：单选题(本题1分)（）是解决项目融资的资金结构问题的核心。A.项目债务资金的筹集B.债务期限配比C.债务偿还顺序D.境内外借款占比第50题：单选题(本题1分)下列有关承担合同违约责任的说法中，正确的是（）。A.违反合同的当事人在承担了赔偿金后，就免除了履约责任B.当事人既约定了违约金，又约定定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金或定金条款C.当事人一方履行合同义务不符合约定，在采取补救措施后，对方还有其他损失的，此时就不应当再承担赔偿责任D.合同约定了违约金的，因当事人一方违约使对方产生损失，此时不论损失多大，均只应向损失方支付约定的违约金第51题：单选题(本题1分)根据国务院关于投资体制改革的决定，对于采用投资补助，转贷和贷款贴息的政府投资项目，政府需要审批（）。A.资金申请报告B.可行性研究报告C.初步设计文件D.工程总概算第52题：单选题(本题1分)某工程划分为ABCD4个施工过程，3个施工段，流水节拍均为3天，其中A与B之间间歇1天，B与C之间搭接1天，C与D之间间歇2天，则该工程的计划工期应为（）天。A.19B.20C.21D.23第53题：单选题(本题1分)某企业投资项目，总投资3000万元，其中借贷资金占40%，借贷资金的资金成本为12%，企业自有资金的投资机会成本为15%，在不考虑其他影响因素的条件下，基准收益率至少应达到（）。A.12.0%B.13.2%C.13.8%D.15.0%第54题：单选题(本题1分)建设工程施工许可证应当由（）申请领取。A.施工单位B.设计单位C.监理单位D.建设单位第55题：单选题(本题1分)采用目标利润法编制成本计划时，目标成本的计算方法是从（）中扣除目标利润。A.概算价格B.预算价格C.合同价格D.结算价格第56题：单选题(本题1分)按照民法典合同编，下列关于格式合同的说法，正确的是（）。A.采用格式条款订立合同，有利于保证合同双方的公平权利B.《民法典》规定的合同无效的情形适用于格式合同条款C.对格式条款的理解发生争议的，应当做出有利于提供格式条款一方的解释D.格式条款和非格式条款不一致的，应当采用格式条款第57题：单选题(本题1分)下列关于暂列金额、暂估价描述不正确的是（）。A.签约合同价是签订合同时合同协议书中写明的，包括暂列金额.暂估价的合同总金额B.暂估价包括以计日工方式支付的金额C.暂列金额用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更D.暂估价必然发生第58题：单选题(本题1分)采用投资收益率指标评价投资方案经济效果的缺点是（）。A.考虑了投资收益的时间因素，因而使指标计算较复杂B.虽在一定程度上反映了投资效果的优劣，但仅适用于投资规模大的复杂工程C.只能考虑正常生产年份的投资收益，不能全面考虑整个计算期的投资收益D.正常生产年份的选择比较困难，因而使指标计算的主观随意性较大第59题：单选题(本题1分)适用于分析和描述某种质量问题产生原因的统计分析工具是（）。A.直方图B.控制图C.因果分析图D.主次因素分析图第60题：单选题(本题1分)某项目在借款偿还期内的息税前利润为2000万元，折旧为5000万元，摊销为2000万元，企业所得税为150万元，还本金额为8000万元，计入总成本费用的应付利息为1500万元，计入总成本费用的全部利息为2500万元，则该项目的偿债备付率为（）。A.0.84B.1.125C.1.33D.1.5第61题：多选题(本题2分)某施工单位拟租赁一家设备公司的塔吊，依照《建设工程安全生产管理条例》，设备公司应当出具塔吊的（）。A.发票B.原始合同C.检测合格证明D.生产许可证E.产品合格证第62题：多选题(本题2分)价值工程活动中，对于产品功能的分类说法正确的有（）。A.按功能的重要程度不同，产品的功能可分为基本功能和辅助功能B.按用户的需求分类，产品功能分为必要功能和不必要功能C.按功能的量化标准分类产品的功能分为过剩功能和不足功能D.按功能的性质不同，产品的功能可分为基本功能和辅助功能E.按功能的性质不同，产品的功能可分为使用功能和美学功能第63题：多选题(本题2分)下列关于投资方案偿债能力指标的说法中，正确的有（）。A.资产负债率是投资方案各期末负债总额与资产总额的比率B.利息备付率反映投资方案偿付债务利息的保障程度，利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越高C.偿债备付率反映可用于还本付息的资金偿还借款本息保障程度D.利息备付率和偿债备付率大于零，表明利息偿付和还本付息的能力强E.利息备付率可以分年计算，也可按整个借款偿还期综合计算第64题：多选题(本题2分)根据《价格法》，经营者有权制定的价格有（）。A.资源稀缺的少数商品价格B.自然垄断经营的商品价格C.属于市场调节的价格D.属于政府定价产品范围的新产品试销价格E.公益性服务价格第65题：多选题(本题2分)根据《标准设计招标文件（2017年版）》规定，属于设计合同发包人违约的情形是指（）。A.延迟提供设计文件B.未按合同约定支付设计费用C.未按约定提供设计任务书D.自身原因造成设计停止E.合同文件缺失发包人要求第66题：多选题(本题2分)根据优化目标的不同，网络计划的优化可分为（）。A.控制措施优化B.工期优化C.管理线路优化D.费用优化E.资源优化第67题：多选题(本题2分)工程网络计划中，对关键线路描述正确的是（）。A.双代号网络计划中由关键节点组成B.单代号网络计划中时间间隔均为零C.双代号网络计划中无虚箭线D.单代号网络计划中由关键工作组成E.双代号时标网络计划中无波形线第68题：多选题(本题2分)价的内容主要包括（）。A.盈利能力B.偿债能力C.营运能力D.发展能力E.抗风险能力第69题：多选题(本题2分)FIDIC《施工合同条件》中，涉及的主体包括（）。A.业主B.雇主C.指定分包商D.承包商E.（咨询）工程师第70题：多选题(本题2分)根据《建设工程安全生产管理条例》，下列安全生产责任中，属于建设单位安全责任的有（）。A.确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用并纳入工程概算B.对采用新结构的建设工程，提出保障施工作业人员安全的措施建议C.拆除工程施工前，将拟拆除建筑物的说明、拆除施工组织方案等资料报有关部门备案D.建立健全安全生产责任制度，制定安全生产规章制度和操作规程E.对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果第71题：多选题(本题2分)下列情形中，可以采用单一来源采购方式采购的有（）A.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的B.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的C.技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的D.具有特殊性，只能从有限范围的供应商处采购的E.只能从唯一供应商处采购的第72题：多选题(本题2分)属于美国工程新闻记录（ENR）发布的工程造价指数的有（）。A.机械工人B.波特兰水泥C.木材D.普通劳动力E.构件钢材第73题：多选题(本题2分)影响利率高低的主要因素有（）。A.借贷资本供求情况B.借贷风险C.借贷期限D.内部收益率E.行业基准收益率第74题：多选题(本题2分)下列工程项目构思策划中，属于工程项目定位的有（）。A.工程项目的性质B.工程项目可能性分析C.工程项目的用途D.工程项目建设水准E.工程项目的基本内容第75题：多选题(本题2分)根据《招标投标法实施条例》，评标委员会应当否决投标的情形有（）。A.投标报价高于工程成本B.投标文件未经投标单位盖章和负责人签字C.投标报价低于招标控制价D.投标联合体没有提交共同投标协议E.投标人不符合招标文件规定的资格条件第76题：多选题(本题2分)工程网络计划优化是指（）的过程。A.寻求工程总成本最低时工期安排B.使计算工期满足要求工期C.按要求工期寻求最低成本D.在工期保持不变的条件下使资源需用量最少E.在满足资源限制条件下使工期延长最少第77题：多选题(本题2分)工程寿命周期成本分析法的局限性在于（）。A.分析过程中涉及的参数、指标多B.分析时必须负担的成本高C.寿命周期的变化难以预见D.早期的分析评价难以保证评价结果的准确性E.设置费与维持费之间难以权衡第78题：多选题(本题2分)关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（）。A.建筑意外伤害保险以工程项目为投保单位B.建筑意外伤害保险应实行记名制投保方式C.建筑意外伤害保险实行固定费率D.建筑意外伤害保险不只局限于施工现场作业人员E.建筑意外伤害保险期间自开工之日起最长不超过五年第79题：多选题(本题2分)PMC模式下，按照工作范围不同，项目管理承包商的风险不同，下列关于项目管理承包商的风险的说法正确的是（）。A.项目管理承包商承担部分工程的设计、采购、施工（EPC）工作时，风险最高B.项目管理承包商只是管理EPC承包商而不承担任何EPC工作时，风险高，回报低C.项目管理承包商只是管理EPC承包商而不承担任何EPC工作时，风险低，回报高D.项目管理承包商作为业主顾问，风险低，回报适中E.项目管理承包商，风险、接近于零，但回报也低第80题：多选题(本题2分)下列科目中，属于资产负债表中的流动资产的有（）。A.货币资金B.应收账款C.预付账款D.存货E.预收账款

参考答案1、【正确答案】：D【试题解析】：2、【正确答案】：D【试题解析】：由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。3、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工程索赔中的管理业主方（包括建设单位和监理人）违约。在工程实施过程中，由于建设单位或监理人没有尽到合同义务，导致索赔事件发生，如：未按合同规定提供设计资料、图纸，未及时下达指令、答复请示等，使工程延期；未按合同规定的日期交付施工场地和行驶道路、提供水电、提供应由建设单位提供的材料和设备，使施工承包单位不能及时开工或造成工程中断；未按合同规定按时支付工程款，或不再继续履行合同；下达错误指令，提供错误信息；建设单位或监理人协调工作不力等。4、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P178本题考查的是投资回收期。5、【正确答案】：B【试题解析】：教材P237-246B正确。6、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P13知识点：信用制度。工程造价信用档案应包括工程造价咨询企业的基本情况、业绩、良好行为、不良行为等内容。7、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P188知识点：经济效果评价方法。增量投资收益率大于基准投资收益率时，投资额大的方案可行，投资的增量完全可以由经营成本的节约来得到补偿。8、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P238知识点：资金成本的计算。4.5×（1-25%）/20=16.875%。9、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P309知识点：设计方案评价与优化。应用全寿命期费用评价法计算费用时，不用净现值法，而用年度等值法，以年度费用最小者为最优方案。10、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：经济效果评价指标体系。静态投资回收期：800÷150＋2=7.33；净现值：150×7.249÷（1+12%）2－400－400/（1+12%）。11、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程项目成本分析。成本分析基本方法主要包括比较法、因素分析法、差额计算法、比率法等。D强制确定法是价值工程对象选择的方法。12、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P2知识点：工程计价特征。施工图预算是指在施工图设计阶段，根据施工图纸，通过编制预算文件、预先测算的工程造价。它比设计概算或修正概算更为详尽和准确，但同样要受前一阶段工程造价的控制。13、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是设计方案的评价与优化。在设计方案评价与优化过程中，建立合理的指标体系，并采取有效的评价方法进行方案优化是最基本和最重要的工作内容。14、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是建设工程质量管理条例。如果建设工程在保修范围和保修期限内发生质量问题，施工单位应当履行保修义务，并对造成的损失承担赔偿责任。如果建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用，产权所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重新界定使用期。15、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P156本题考查的是工程项目信息管理。基于互联网的工程项目信息平台功能分为基本功能和拓展功能两个层次。基本功能包括：（1）变更与桌面管理。（2）日历和任务管理。（3）文档管理。（4）项目沟通与讨论。（5）工作流程管理。（6）网站管理与报告。16、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P6知识点：工程造价管理的基本原则。要有效地控制工程造价，应从组织、技术、经济等方面采取措施。从经济上采取措施，包括动态比较造价的计划值与实际值，严格审核各项费用支出，采取对节约投资的有力奖励措施等。选项A属于组织措施，选项BD属于技术措施。17、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：网络计划时间参数的计算。工作的自由时差是指不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。M最早开始为8，持续时间为3，所以M最早结束时间为8+3=11（天）。FFM=min{12-11=1；13-11=2}=1（天）。18、【正确答案】：B【试题解析】：知识点：经济效果评价指标体系。动态评价指标包括：内部收益率、动态投资回收期、净现值、净现值率、净年值。选项ACD属于静态评价指标19、【正确答案】：D【试题解析】：施工承包单位内部审查工程竣工结算的主要内容包括：（4）审查变更签证凭据的真实性、合法性、有效性，核准变更工程费用；（供6条，其它5条参考教材或讲义）。20、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P3考核建设项目总投资的概念建设项目总投资是指为完成工程项目建设，在建设期（预计或实际投入的全部费用总和。建设项目按用途可分为生产性建设项目和非生产性建设项目。生产性建设项目总投资包括固定资产投资和流动资产投资两部分；非生产性建设项目总投资只包括固定资产投资，不含流动资产投资。建设项目总造价是指项目总投资中的固定资产投资总额。21、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P276知识点：建筑（安装）工程一切险。在保险期限内，因发生与承保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责任，保险公司负责赔偿。对被保险人因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经保险公司书面同意而支付的其他费用，保险公司亦负责赔偿。22、【正确答案】：A【试题解析】：项目投资回收期、项目投资财务净现值、项目投资财务内部收益率都是根据项目投资财务现金流量表计算的数据，属于融资前盈利能力分析的指标。项目总投资收益率是根据利润与利润分配表编制的，属于融资后盈利能力分析的静态分析报表。23、【正确答案】：A【试题解析】：如果投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。24、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P87知识点：工程项目计划体系。项目管理实施规划是在开工之前由施工项目经理主持编制的，并报企业管理层审批的工程项目管理文件。25、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P693）模拟施工。应用BIM技术，可根据施工组织设计在3D建筑模型的基础上加施工进度形成4D模型模拟实际施工，从而通过确定合理的施工方案指导实际施工。此外，还可进一步加载费用数据，形成5D模型，从而实现工程造价的模拟计算。26、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P198知识点：不确定性分析与风险分析。项目盈亏平衡点低的，承受风险的能力越强；对于不同方案的敏感性分析，投资者应该选择敏感程度小的，抗风险能力强的方案实施。27、【正确答案】：A【试题解析】：在工程设计阶段，应用价值工程法对设计方案进行评价的步骤如下：①功能分析。②功能评价。③计算功能评价系数（F）。④计算成本系数（C）。⑤求出价值系数（V）并对方案进行评价。28、【正确答案】：B【试题解析】：由于在工程网络计划中，工作的开始时间有最早开始时间和最迟开始时间两种，如果按照工程网络计划中每项工作的最早开始时间绘制整个工程项目的计划累计完成工程量或造价，即可得到一条S曲线（ES曲线）；而如果按照工程网络计划中每项工作的最迟开始时间绘制整个工程项目的计划累计完成工程量或造价，又可得到一条S曲线（LS曲线），两条S曲线组合在一起，即成为香蕉曲线。29、【正确答案】：C【试题解析】：项目财务分析的主要标准和参数是净利润、财务净现值、市场利率等，而项目经济分析的主要标准和参数是净收益、经济净现值、社会折现率等。30、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P104本题考查的是工程项目目标控制的主要方法。折齿形分布，这多数是由于作频数表时，分组不当或组距确定不当所致。31、【正确答案】：A【试题解析】：为了限制对风险大、盈利低的项目进行投资，可以采取提高基准收益率的办法来进行投资方案的经济评价。32、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P103本题考查的是工程项目计划与控制。在一般情况下，将影响质量的因素分为三类，累计频率在0～80%范围内的因素，称为A类因素，是主要因素；在80%～90%范围内的为B类因素，是次要因素；在90%～100%范围内的为C类因素，是一般因素。33、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P296本题考查的是工程项目经济评价。社会与环境指标：主要包括就业效果指标、收益分配效果指标、资源合理利用指标和环境影响效果指标等。为了分析项目对贫困地区经济的贡献，可设置贫困地区收益分配比重指标。34、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P243知识点：资本结构。项目资本金比例越高，贷款的风险越低，贷款的利率可以越低，如果权益资金过大，风险可能会过于集中，财务杠杆作用下滑。35、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P110本题考查的是流水施工的基本组织方式。流水施工总工期=（3+4-1）×2+1=13（天）。36、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P347本题考查的是施工成本管理。年折旧率=（折旧年限-已使用年数）/[折旧年限×（折旧年限+1）/2]×100%。第3年的折旧率=（10-2）÷[10×（1+10）/2]=14.5%。37、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P235（1）国际货币基金组织（1nternationa1MoaryFund，IMF）。IMF的贷款只限于成员国的财政和金融当局，IMF不与任何企业发生业务，贷款用途先于弥补国际收支逆差或用于经常项目的国际支付，期限为1～5年。（2）世界银行（TheWor1dBank）。世界银行主要提供用于确定工程项目的贷款，以鼓励较不发达国家生产与资源的开发。世行贷款仅限于会员国，凡参加世界银行的国家必须首先是国际货币基金组织的成员国，若贷款对象为非会员国的政府时，则该贷款须由会员国政府、中央银行和世界银行认可的机构进行担保。贷款的发放和管理按照项目周期进行，必须专款专用，并接受世界银行的监督。贷款期限一般较长，最长可达30年。38、【正确答案】：A【试题解析】：选项B属于由承包人承担的，选项C,承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。选项D重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明该项材料、工程设备符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润39、【正确答案】：C【试题解析】：A选项，综合费用法是一种静态价值指标评价方法，没有考虑资金的时间价值，只适用于建设周期较短的工程。B选项，价值工程法主要是对产品进行功能分析，研究如何以最低的全寿命期成本实现产品的必要功能，从而提高产品价值。所以B正确，C错误。D选项，在工程设计阶段，应用价值工程法对设计方案进行评价的步骤有：①功能分析；②功能评价；③计算功能评价系数（F）；④计算成本系数（C）；⑤求出价值系数（V），并对方案进行评价。40、【正确答案】：B【试题解析】：注册造价工程师在每一注册有效期内应接受必修课和选修课各为60学时的继续教育。继续教育达到合格标准的，颁发继续教育合格证明。注册造价工程师继续教育由中国建设工程造价管理协会负责组织、管理、监督和检查。41、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P5我国建设工程造价管理组织包含的三大系统：政府行政管理系统、企事业机构管理系统和行业协会管理系统。42、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P245资本结构是否合理，一般是通过分析每股收益的变化来进行衡量的。43、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是项目资金筹措的渠道与方式。经营租赁是出租方以自己经营的设备租给承租方使用，出租方收取租金。44、【正确答案】：D【试题解析】：财务计划现金流量表反映投资方案计算期各年的投资、融资及经营活动的现金流入和流出，用于计算累计盈余资金，分析投资方案的财务生存能力。45、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P135费用优化的基本思路：不断地在网络计划中找出直接费用率（或组合直接费用率）最小的关键工作，缩短其持续时间，同时考虑间接费随工期缩短而减少的数值，最后求得工程总成本最低时的最优工期安排或按要求工期求得最低成本的计划安排。46、【正确答案】：D【试题解析】：应注意的是:（１）国务院建设主管部门造价管理机构的职责不包括审核国家投资工程的标的、结算，而是省、自治区、直辖市工程造价管理部门审核国家投资工程的标的、结算等。（２）国务院建设主管部门造价管理机构的职责是组织制定全国统一经济定额，而水利主管部门造价管理机构的职责是修订、编制和解释水利的工程建设标准定额。（３）省、自治区、直辖市工程造价管理部门的职责是修编、解释当地定额、计费标准和计价制度。47、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P342成本预测的方法可分为定性预测和定量预测两大类。（1）定性预测。是指成本管理人员根据专业知识和实践经验，通过调查研究，利用已有资料，对成本费用的发展趋势及可能达到的水平所进行的分析和推断。由于定性预测主要依靠管理人员的素质和判断能力，因而这种方法必须建立在对项目成本费用的历史资料、现状及影响因素深刻了解的基础之上。这种方法简便易行，在资料不多、难以进行定量预测时最为适用。最常用的定性预测方法是调查研究判断法，具体方式有：座谈会法和函询调查法。（2）定量预测。是利用历史成本费用统计资料以及成本费用与影响因素之间的数量关系，通过建立数学模型来推测、计算未来成本费用的可能结果。在成本费用预测中，常用的定量预测方法有加权平均法、回归分析法等。48、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P4本题考查的是工程造价管理的基本内涵。全方位造价管理：建设工程造价管理不仅仅是建设单位或承包单位的任务，而应是政府建设主管部门、行业协会、建设单位、设计单位、施工单位以及有关咨询机构的共同任务。49、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是资本结构。项目债务资金的筹集是解决项目融资的资金结构问题的核心。选项BCD属于选择债务融资的结构应该考虑的内容。50、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P56知识点：违约责任。当事人既约定了违约金，又约定了定金的，一方违约，对方可以选择适用违约金或定金条款。约定的违约金低于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以增加；，约定的违约金过分高于造成的损失的，人民法院或者仲裁机构可以根据当事人的请求予以适当减少。51、【正确答案】：A【试题解析】：对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府需要从投资决策的角度审批项目建议书和可行性研究报告，除特殊情况外不再审批开工报告，同时还要严格审批其初步设计和概算；对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，则只审批资金申请报告。52、【正确答案】：B【试题解析】：每一个施工过程在各施工段的流水节拍均相等，为固定节拍流水施工，T＝（m＋n－1）t＋ΣG＋ΣZ－ΣC=（3+4-1）*3+1-1+2=2053、【正确答案】：C【试题解析】：基准收益率=12%×40%+15%×60%=13.8%。54、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程项目建设准备工作内容。施工许可证的办理：业主（建设单位）在开工前应当向工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。55、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P343本题考查的是施工成本管理。目标利润法是指根据工程项目的合同价格扣除目标利润后得到目标成本的方法。在采用正确的投标策略和方法以最理想的合同价中标后，从标价中扣除预期利润、税金、应上缴的管理费等之后的余额即为工程项目实施中所能支出的最大限额。56、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是合同订立。对格式条款的理解发生争议的，应当按照通常理解予以解释。对格式条款有两种以上解释的，应当作出不利于提供格式条款一方的解释。格式条款和非格式条款不一致的，应当采用非格式条款。57、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是《标准施工招标文件》中的合同条款。暂列金额是指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的金额。暂估价是指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、工程设备以及专业工程的金额。58、【正确答案】：D【试题解析】：投资收益率指标的不足的是，没有考虑投资收益的时间因素，忽视了资金具有时间价值的重要性；指标计算的主观随意性太强，换句话说，就是正常生产年份的选择比较困难，如何确定带有一定的不确定性和人为因素。因此，以投资收益率指标作为主要的决策依据不太可靠。59、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P103本题考查的是工程项目目标控制的主要方法。因果分析图又叫树枝图或鱼刺图，是用来寻找某种质量问题产生原因的有效工具。60、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P179知识点：偿债能力指标。偿债备付率=（息税前利润+折旧+摊销-企业所得税）/（还本金额+计入总成本费用的全部利息）=（2000+5000+2000-150）/（8000+2500）=0.8461、【正确答案】：CDE【试题解析】：2021教材P28知识点：建设工程安全生产管理条例。出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。62、【正确答案】：ABCE【试题解析】：按功能的重要程度分类分为基本功能和辅助功能。按功能的性质分类分为使用功能和美学功能。按用户的需求分类分为必要功能和不必要功能。按功能的量化标准分类分为过剩功能和不足功能。63、【正确答案】：ABC【试题解析】：利息备付率和偿债备付率均应大于1，所以D错。利息备付率应分年计算，故E错误。64、【正确答案】：CD【试题解析】：2021教材P57本题考查的是价格法。经营者享有的权利：（1）自主制定属于市场调节的价格（选项C）；（2）在政府指导价规定的幅度内制定价格；（3）制定属于政府指导价、政府定价产品范围内的新产品的试销价格，特定产品除外（选项D）；（4）检举、控告侵犯其依法自主定价权利的行为。选项ABE属于政府定价的商品。65、【正确答案】：BCD【试题解析】：发包人在合同履行中发生下列情形之一的，属发包人违约：①未按合同约定支付设计费用（选项B）；②自身原因造成设计停止（选项D）；③无法履行或停止履行合同；④不履行合同约定的其他义务。选项AE不属于合同约定发包人的其他义务。选项C属于④不履行合同约定的其他义务，其中发包人义务之一：“提供设计资料。发包人应按专用合同条款约定向设计人提供设计资料，包括基础资料、勘察报告、设计任务书等。”66、【正确答案】：BDE【试题解析】：2021教材P133知识点：网络计划的优化。网络计划的优化目标应按计划任务的需要和条件选定，包括工期目标、费用目标和资源目标。根据优化目标的不同，网络计划的优化可分为工期优化、费用优化和资源优化三种。67、【正确答案】：BE【试题解析】：A错误，由关键节点组成的线路不一定是关键线路。B正确、C错误双代号网络计划中无虚箭线只能说明没有虚工作，关键线路上可以有虚工作，所以C错误。D错误，单代号网络计划，从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是关键线路。68、【正确答案】：ABE【试题解析】：本题考查的是经济效果评价的内容和基本方法。投资方案经济效果评价的内容主要包括盈利能力分析、偿债能力分析、财务生存能力分析和抗风险能力评价。69、【正确答案】：ACDE【试题解析】：2021教材P328知识点：国际工程施工合同示范文本。FIDIC《施工合同条件》中，涉及的主体包括：业主、（咨询）工程师、承包商、指定分包商。70、【正确答案】：AC【试题解析】：2021教材P28本题考查的是建设工程安全生产管理条例。选项B错误，采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议；选项D错误，施工单位应当建立健全安全生产责任制度，制定安全生产规章制度和操作规程；选项E错误，施工单位应当在施工组织设计中编制安全技术措施和施工现场临时用电方案，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专