建设工程施工合同解释

建设工程施工合同解释第一部分：协议书一、工程概况工程名称：某建设工程项目工程地点：某市某区某街道工程内容：施工图范围内的所有土建、水电安装工程，但不包含《工程量清单》中明确的不计列项目。工程立项批准文号：资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：本项目施工图范围内的所有土建、水电安装工程，但不包含《工程量清单》中明确的不计列项目。三、合同工期开工日期：年月日（以建设方通知为准）竣工日期：年月日合同工期：70日历天四、质量标准工程质量标准：符合《建设工程质量管理条例》及相关法律法规、行业标准和技术规范的要求，达到合同约定的质量等级。五、合同价款中标价款：120,000,000元金额（大写）：壹亿贰仟万元整。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：本合同协议书中标通知书投标书及其附件本合同专用条款本合同通用条款标准、规范及有关技术文件工程量清单工程报价单或预算书合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第二部分：中标通知书根据招标文件和投标书的约定，发包人（招标人）同意接受承包人（中标人）的投标报价，并与承包人签订本合同，共同完成本工程。第三部分：投标书及其附件一、投标书承包人自愿承担本工程的施工任务，并按照投标书中提出的工期、质量、安全等条件完成工程。二、附件包括但不限于：承包人资质证明、项目经理资质证明、安全生产许可证、投标人须知、合同条款、工程量清单、图纸、技术规范等。第四部分：合同条款一、专用条款合同的签订、履行、变更、解除和终止等事宜，按照本合同专用条款的约定执行。承包人应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工任务。发包人应按照合同约定的付款条件、付款方式支付工程价款。合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。二、通用条款合同的签订、履行、变更、解除和终止等事宜，按照本合同通用条款的约定执行。承包人应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工任务。发包人应按照合同约定的付款条件、付款方式支付工程价款。合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第五部分：标准、规范及有关技术文件施工过程中应严格遵守国家及行业标准、规范和技术要求。承包人应按照图纸、技术规范等有关技术文件的要求进行施工。发包人应提供完整的图纸、技术规范等有关技术文件，并确保其准确性和完整性。第六部分：图纸一、施工图纸施工图纸是本工程的主要技术文件，承包人应严格按照施工图纸的要求进行施工。二、设计变更发包人应按照合同约定的程序和条件向承包人提供设计变更。承包人应按照设计变更的要求进行施工。第七部分：工程量清单工程量清单是本工程的主要计价依据，承包人应按照工程量清单的要求完成施工任务。第八部分：工程报价单或预算书工程报价单或预算书是本工程的定价依据，承包人应按照工程报价单或预算书的要求完成施工任务。第九部分：合同的履行、变更、解除和终止合同履行过程中，双方应严格遵守合同约定，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。合同变更、解除和终止事宜，应按照合同约定的条件和程序办理。第十部分：争议解决合同履行第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导第一部分：协议书一、工程概况工程名称：某建设工程项目工程地点：某市某区某街道工程内容：施工图范围内的所有土建、水电安装工程，但不包含《工程量清单》中明确的不计列项目。工程立项批准文号：资金来源：自筹二、工程承包范围承包范围：本项目施工图范围内的所有土建、水电安装工程，但不包含《工程量清单》中明确的不计列项目。三、合同工期开工日期：年月日（以建设方通知为准）竣工日期：年月日合同工期：70日历天四、质量标准工程质量标准：符合《建设工程质量管理条例》及相关法律法规、行业标准和技术规范的要求，达到合同约定的质量等级。五、合同价款中标价款：120,000,000元金额（大写）：壹亿贰仟万元整。六、组成合同的文件组成本合同的文件包括：本合同协议书中标通知书投标书及其附件本合同专用条款本合同通用条款标准、规范及有关技术文件工程量清单工程报价单或预算书合同履行中，发包人承包人有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。第二部分：中标通知书根据招标文件和投标书的约定，发包人（招标人）同意接受承包人（中标人）的投标报价，并与承包人签订本合同，共同完成本工程。第三部分：投标书及其附件一、投标书承包人自愿承担本工程的施工任务，并按照投标书中提出的工期、质量、安全等条件完成工程。二、附件包括但不限于：承包人资质证明、项目经理资质证明、安全生产许可证、投标人须知、合同条款、工程量清单、图纸、技术规范等。第四部分：合同条款一、专用条款合同的签订、履行、变更、解除和终止等事宜，按照本合同专用条款的约定执行。承包人应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工任务。发包人应按照合同约定的付款条件、付款方式支付工程价款。二、通用条款合同的签订、履行、变更、解除和终止等事宜，按照本合同通用条款的约定执行。承包人应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求完成施工任务。发包人应按照合同约定的付款条件、付款方式支付工程价款。第五部分：第三方主体一、第三方角色第三方主体为工程监理单位，负责对工程的施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。二、第三方职责工程监理单位应按照合同约定的工程内容、质量标准、工期要求对承包人的施工进行监督管理。工程监理单位应对承包人的施工过程进行全面检查，确保工程质量符合合同约定。工程监理单位应定期向甲方报告工程进度、质量等情况，并提供相关报表和资料。三、第三方权益工程监理单位有权根据合同约定对承包人的施工过程进行监督管理。工程监理单位有权要求承包人按照合同约定的质量标准、工期要求进行施工。工程监理单位有权获得合同约定的监理费用。第六部分：甲方权益主导一、甲方权益甲方有权根据合同约定要求乙方按照工程内容、质量标准、工期要求完成施工任务。甲方有权要求乙方支付合同约定的违约金，并在乙方违约时追究其法律责任。甲方有权对乙方进行工程进度、质量等方面的检查，并要求乙方提供相关报表和资料。二、甲方权利条款甲方有权根据合同约定对乙方进行工程进度、质量等方面的检查。甲方有权要求乙方按照合同约定的工期要求完成施工任务。甲方有权要求乙方支付合同约定的违约金，并在乙方违约时追究其法律责任。三、乙方违约及限制条款乙方如未能按照合同约定的工期要求完成施工任务，甲方有权要求乙方支付违约金，并有权根据实际情况追究乙方的法律责任。乙方如未能按照合同约定的质量标准完成工程，甲方有权要求乙方重新施工或支付修复费用，并有权根据实际情况追究乙方的法律责任。乙方如违反合同约定的其他条款，甲方有权要求乙方承担违约责任，并有权根据实际情况追究乙方的法律责任。第七部分：合同的履行、变更、解除和终止合同履行过程中，双方应严格遵守合同约定，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。合同变更、解除和终止事宜，应按照合同约定的条件和程序办理。第八部分：争议解决合同履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九部分：第三方介入的意义和目的第三方主体，即工程监理单位的介入，旨在确保工程质量、安全、进度等目标的实现，维护甲方的合法权益。通过第三方主体的监督和管理，可以有效地控制工程的施工过程，确保工程按照合同约定的要求顺利进行。第十部分：甲方为主导的目的和意义甲方作为工程的主导方，其目的和意义在于确保工程按照合同约定的要求顺利完成，实现甲方的投资回报。通过明确甲方的权益和责任，以及通过第三方主体的监督和管理，可以有效地控制工程的施工过程，确保工程质量、安全、进度等目标的实现，维护甲方的合法权益。第十一部分：第三方主体的选定和职责分配第三方主体，即工程监理单位，由甲方选定，并应具备相应的资质和经验。工程监理单位的职责分配如下：对承包人的施工过程进行监督管理，确保工程质量、安全、进度等目标的实现。对承包人的施工过程进行全面检查，确保工程质量符合合同约定。定期向甲方报告工程进度、质量等情况，并提供