二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》摸底测评卷（考前预测）

二级建造师考试《建设工程法规及相关知识》摸底测评卷（考前预测）1.【单选题】行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A.最高人民法院B.国务院C.（江南博哥）全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会正确答案：B参考解析：行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。1.【单选题】行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A.最高人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会正确答案：B参考解析：行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。2.【单选题】以下关于法人的法定代表人的说法，正确的是(  )。A.法定代表人应当具有相应的职业技术资格B.因过错履行职务行为造成他人损害的，由法人的法定代表人承担责任C.法定代表人是自然人，代表法人从事民事活动D.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人正确答案：C参考解析：选项A错误：无此要求。选项B错误：法定代表人过错履行职务行为由法人承担责任。选项C正确：法定代表人是自然人，代表法人从事民事活动选项D错误：公司章程对法定代表人权利的限制，不得对抗善意第三人。1.【单选题】行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（）裁决。A.最高人民法院B.国务院C.全国人民代表大会D.全国人民代表大会常务委员会正确答案：B参考解析：行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。2.【单选题】以下关于法人的法定代表人的说法，正确的是(  )。A.法定代表人应当具有相应的职业技术资格B.因过错履行职务行为造成他人损害的，由法人的法定代表人承担责任C.法定代表人是自然人，代表法人从事民事活动D.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人正确答案：C参考解析：选项A错误：无此要求。选项B错误：法定代表人过错履行职务行为由法人承担责任。选项C正确：法定代表人是自然人，代表法人从事民事活动选项D错误：公司章程对法定代表人权利的限制，不得对抗善意第三人。3.【单选题】从法的形式来看，发改委发布的《必须招标的工程项目规定》属于（）。A.法律B.法规C.地方政府法规D.部门规章正确答案：D参考解析：法律是xxx法，行政法规是xxxx管理条例，地方性法规是xx地xxxx管理条例，部门规章是xxx办法、规定。2.【单选题】以下关于法人的法定代表人的说法，正确的是(  )。A.法定代表人应当具有相应的职业技术资格B.因过错履行职务行为造成他人损害的，由法人的法定代表人承担责任C.法定代表人是自然人，代表法人从事民事活动D.公司章程对法定代表人权利的限制，可以对抗善意第三人正确答案：C参考解析：选项A错误：无此要求。选项B错误：法定代表人过错履行职务行为由法人承担责任。选项C正确：法定代表人是自然人，代表法人从事民事活动选项D错误：公司章程对法定代表人权利的限制，不得对抗善意第三人。3.【单选题】从法的形式来看，发改委发布的《必须招标的工程项目规定》属于（）。A.法律B.法规C.地方政府法规D.部门规章正确答案：D参考解析：法律是xxx法，行政法规是xxxx管理条例，地方性法规是xx地xxxx管理条例，部门规章是xxx办法、规定。4.【单选题】关于物权的设立的说法正确的是(  )。A.不动产的物权自合同生效时发生效力B.动产物权的设立和转移，自交付时发生效力C.不动产物权的合同在签订后，如果不动产交易没有进行登记，则合同无效D.船舶、航空器的物权，自登记时发生效力正确答案：B参考解析：选项A错误，不动产物权自登记时发生效力。选项B正确，动产物权的设立和转移，自交付时发生效力选项C错误，不动产物权交易没有进行登记，物权没有设立，但不影响合同的效力。选项D错误，船舶、航空器的物权自合同成立时发生效力。5.【单选题】甲乙双方签订买卖合同，丙为乙的债务提供保证，但保证合同中未约定保证方式及保证期间，下列说法正确的是（  ）。A.丙的保证方式为一般保证

B.保证期间为主债务履行期届满之日起12个月

C.乙与丙应当签订书面担保合同

D.如果丙是机关法人，符合保证人的资格正确答案：A参考解析：A选项正确：丙的保证方式为一般保证B选项错误：保证期间为主债务履行期届满之日起6个月

C选项错误：甲与丙应当签订书面担保合同

D选项错误：机关法人不具有保证人的资格6.【单选题】甲单位与采购员某乙因矛盾解除代理关系，但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙为泄愤，持授权书向供应商丙．丁高价采购材料。丙丁均及时发货至施工现场。经查，丙不知乙离职，而丁明知乙离职。关于本案，说法正确的是（）。A.甲有权拒绝向丙．丁承担责任B.由于甲单位存在过失，两份合同均属于表见代理C.由于乙行为违法，两份合同均属于无效合同D.甲对丙应承担付款义务正确答案：D参考解析：丙属于表见代理，该合同为有效合同，甲对丙应承担付款义务。丁的属于无效代理，甲不对丁承担责任。7.【单选题】关于著作权保护期的说法，正确的是(  )。A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终生及其死后50年B.自然人的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制C.法人或者其他组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为法人存续期间以及法人终止后的50年D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后50年内未发表的，不再受《著作权法》保护正确答案：D参考解析：选项A错误，作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。选项B错误，自然人的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期期限为作者终生及其死后50年，截止于自然人死亡后第50年12月31日。选项C错误，法人或者其他组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年，截止于作品首次发表后第50年的12月31日。选项D正确，法人或者其他组织的作品，自创作完成后50年内未发表的，不再受《著作权法》保护7.【单选题】关于著作权保护期的说法，正确的是(  )。A.作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期为作者终生及其死后50年B.自然人的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期不受限制C.法人或者其他组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为法人存续期间以及法人终止后的50年D.法人或者其他组织的作品，自创作完成后50年内未发表的，不再受《著作权法》保护正确答案：D参考解析：选项A错误，作者的署名权、修改权、保护作品完整权的保护期不受限制。选项B错误，自然人的作品，其发表权、使用权和获得报酬权的保护期期限为作者终生及其死后50年，截止于自然人死亡后第50年12月31日。选项C错误，法人或者其他组织的作品的发表权、使用权和获得报酬权的保护期为50年，截止于作品首次发表后第50年的12月31日。选项D正确，法人或者其他组织的作品，自创作完成后50年内未发表的，不再受《著作权法》保护8.【单选题】关于留置权的说法，正确的是(  )。A.留置的对象可以是动产，也可以是不动产B.留置权由债务人行使C.留置财产后的债务履行期限，没有约定或者约定不明确的，留置权人应当给债务人30日以上履行债务的期限D.债务人逾期未履行的，留置权人可以与债务人协议以留置财产折价，也可以就拍卖、变卖留置财产所得的价款优先受偿正确答案：D参考解析：选项A错误，留置的对象只能是动产。选项B错误，留置权由债权人行使。选项C错误，没有约定或者约定不明确的，留置权人应当给债务人60日以上履行债务的期限，但鲜活易腐等不易保管的动产除外。选项D正确，债务人逾期未履行的，留置权人可以与债务人协议以留置财产折价，也可以就拍卖、变卖留置财产所得的价款优先受偿9.【单选题】小规模纳税人增值税征收率为()，国务院另有规定的除外。A.1%B.3%C.5%D.9%正确答案：B参考解析：征收率主要适用于小规模纳税人。小规模纳税人增值税征收率为3%，国务院另有规定的除外。10.【单选题】甲施工企业与乙签订了机动车买卖合同,该车辆所有权自()时发生移转。A.交付B.合同成立C.合同生效D.车辆完成登记正确答案：A参考解析：本题考查的是动产物权的设立和转让。动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，但法律另有规定的除外。11.【单选题】6月1日，甲乙双方签订建材买卖合同，总价100万元。买方6月10日按约定向卖方交付了25万元定金。说法正确的是（）。A.定金合同自6月1日生效B.定金数额超过主合同标的额20%，定金合同无效C.若卖方不能交付货物，应返还50万元D.若买方放弃购买，仍可以要求卖方退还5万元正确答案：D参考解析：A选项错误，定金合同自6月10日生效；B选项错误，定金数额超过主合同标的额20%，超过的部分无效；C选项错误，若卖方不能交付货物，应返还45万元D选项正确，若买方放弃购买，仍可以要求卖方退还5万元12.【单选题】向社会公开征求意见的期限一般不少于（）日A.10B.15C.20D.30正确答案：D参考解析：向社会公开征求意见的期限一般不少于30日13.【单选题】关于刑事责任的说法，错误的是（）。A.拘役是刑罚主刑的一种B.罚款是刑罚附加刑的一种C.主刑和附加刑既可以合并适用．也可以独立适用D.没收财产是刑罚附加刑的一种正确答案：B参考解析：刑罚主刑包括：管制、拘役、有期徒刑、无期徒刑、死刑；附加刑包括罚金、剥夺政治权利、没收财产、驱逐出境；选项B错误，罚款属于行政处罚。14.【单选题】无期徒刑的假释考验期限为（）年A.3B.5C.7D.10正确答案：D参考解析：无期徒刑的假释考验期限为10年15.【单选题】根据《行政处罚法》的规定，下列各个选项中所列的法律责任种类，全部都属于行政处罚的包括(  )。A.警告、通报批评、记过、降级B.罚金、没收财产、没收非法财物C.暂扣许可证件、降低资质等级、返还财产D.没收违法所得、责令停产停业、罚款正确答案：D参考解析：选项A错误，通报批评、记过、降级不是行政处罚。选项B错误，罚金和没收财产属于刑事责任。选项C错误，返还财产属于民事责任。16.【单选题】根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程开工前建设单位应当申请领取施工许可证的是()A.投资额为25万元的公共厕所B.建筑面积为325平方米的公园管理用房C.建筑面积为600平方米的地铁施工临时办公室D.农民自建低层住宅正确答案：B参考解析：不需要办理施工许可证的建设工程：1.工程投资额在30万元以下或者建筑面积300平方米以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。2.抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，17.【单选题】关于注册建造师延续注册和变更注册的说法，正确的是(  )。A.延续注册申请应当在注册有效期满前3个月内提出B.延续注册执业期间不能申请变更注册C.注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的3个月内，通过新聘用企业申请办理变更手续；变更注册成功的，有效期为3年D.因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、新聘用企业应承担责任正确答案：D参考解析：选项A错误，建造师延续注册须提前30日提出，不是3个月，延续注册后有效期为3年。选项B错误，延期注册期间可以申请变更注册。选项C错误，变更注册应在与新聘用单位签订合同后1个月内办理。18.【单选题】关于二级建造师执业范围的说法，正确的是(  )。A.注册建造师可以在两个或两个以上的限额以下的小型工程中同时担任项目负责人B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册至另一企业C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人正确答案：C参考解析：选项A错误，不得同时，担任限额以下小型工程也不例外。选项B错误，经建设单位同意，可以变更注册到另一企业。选项D错误，此条件中还需要经过建设单位同意。18.【单选题】关于二级建造师执业范围的说法，正确的是(  )。A.注册建造师可以在两个或两个以上的限额以下的小型工程中同时担任项目负责人B.注册建造师担任施工项目负责人期间，经受聘企业同意，可以变更注册至另一企业C.发包人与注册建造师受聘企业已解除承包合同的，办理书面交接手续后可以更换施工项目负责人D.因非承包人原因致使工程项目停工超过120日，注册建造师可同时担任另一工程施工项目负责人正确答案：C参考解析：选项A错误，不得同时，担任限额以下小型工程也不例外。选项B错误，经建设单位同意，可以变更注册到另一企业。选项D错误，此条件中还需要经过建设单位同意。19.【单选题】多名劳务工人共同委托律师甲代理其进行民事诉讼讨要工资，授权委托书中未写明代理权限是有特别授权。依此授权书，下列关于甲的代理权限的说法，正确的是（）。A.可以代为承认、放弃、变更诉讼请求B.可以代为进行和解C.可以代为提取反诉或上诉D.没有获得特别授权，只有程序性的诉讼权利正确答案：D参考解析：20.【单选题】下列选项中不能提起行政复议的行为是（  ）。A.对建设行政主管部门撤销施工企业资质证书的决定不服的

B.某市交通行政主管部门发布了禁止大型运输车辆超载的规定，并据此对某公司超载车辆进行扣押

C.某市建设行政主管部门下达有关文件对内部工作人员予以警告处分

D.申请行政许可，行政机关拒绝或者在法定期限内不予答复正确答案：C参考解析：选项A错误：属于行政处罚，选项B错误：属于行政强制，选项C正确：属于行政处分，不能申请复议。选项D错误：属于行政许可，都可以申请行政复议。21.【单选题】下列投标过程中发生的事项中，可能是有效投标是(  )。A.单位负责人为同一人的不同单位，参加同一标段的投标B.与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人和个人的投标C.存在控股、管理关系的不同单位，参加未划分标段的同一招标项目投标D.外省的投标人参加依法必须进行招标的项目的投标正确答案：D参考解析：选项ABC均不符合规定。选项D，投标人参加依法必须进行招标的项目的投标，不受地区或者部门的限制，任何单位和个人不得非法干涉。22.【单选题】优良信用信息公开期限一般为（）年A.1B.3C.5D.长期正确答案：B参考解析：优良信用信息公开期限一般为3年23.【单选题】甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完全成生产任务致使闪货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是()A.供电局向甲施工企业承担责任B.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任C.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任D.乙公司向甲施工企业承担责任正确答案：D参考解析：当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当向对方承担违约责任，当事人一方和第三人之间的纠纷，依照法律规定或者按照约定处理。24.【单选题】可以撤销建筑业企业资质的情形是（  ）。A.企业取得资质后不再符合相应资质条件的

B.企业取得资质后发生重大安全事故的

C.资质许可机关违反法定程序准予资质许可的

D.资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的

正确答案：C参考解析：有下列情形之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质（1）资质许可机关工作人员滥用职权、玩忽职守准予资质许可的；（2）超越法定职权准予资质许可的；（3）违反法定程序准予资质许可的；（4）对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的；（5）依法可以撤销资质许可的其他情形。以欺骗、贿赂等不正当手段取得资质许可的，应当予以撤销。25.【单选题】施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是（）。A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒正确答案：C参考解析：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于工程重大安全事故罪，只有选项C是降低工程质量的描述。25.【单选题】施工企业发生的下列事故中，可构成工程重大安全事故罪的是（）。A.劳务作业人员王某在施工中不慎从楼上坠亡B.施工企业对裸露地面的钢筋未采取防护和警示措施，造成路人李某摔成重伤C.施工企业工程施工质量不符合标准，造成建筑倒塌，砸死砸伤多人D.劳务作业人员张某在工地食堂下毒，致使劳务作业人员中毒正确答案：C参考解析：建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的属于工程重大安全事故罪，只有选项C是降低工程质量的描述。26.【单选题】关于施工许可的说法，正确的是（）。A.省级人民政府建设主管部门对小型工程限额的调整，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案B.农民自建低层住宅的，应当申请领取施工许可证C.限额以下小型工程应当申请领取施工许可证D.施工分包合同签订后，申请领取施工许可证正确答案：A参考解析：A选项正确。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门可以根据当地的实际情况，对限额进行调整，并报国务院住房城乡建设主管部门备案，B选项错误。抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动，不需要办理施工许可证，C选项错误。国务院建设行政主管部门确定的限额以下的小型工程，可以不申请办理施工许可证，D选项错误。实际工程中，申请领取施工许可证是在签订工程总承包合同后，签订施工分包合同之前，27.【单选题】关于建设工程款结算的说法，正确的是(  )。A.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，但建设工程质量合格的，当事人可以请求参照最后订立的合同约定折价补偿承包人B.对争议的工程量，承包人能够证明发包人同意其施工，但未能提供签证文件证明工程量发生的，不得按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款C.当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。D.当事人就同一建设工程订立的数份施工合同均无效，建设工程质量不合格的，当事人可以请求参照实际履行的合同约定折价补偿承包人正确答案：C参考解析：选项B错误，可以按照当事人提供的其他证据确认实际发生的工程量结算工程款。选项C正确，当事人对工程量有争议的，按照施工过程中形成的签证等书面文件确认。选项AD错误：当事人就同一建设工程订立的数份建设工程施工合同均无效，但建设工程质量合格，一方当事人请求参照实际履行的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。实际履行的合同难以确定，当事人请求参照最后签订的合同关于工程价款的约定折价补偿承包人的，人民法院应予支持。28.【单选题】关于承包人的建设工程价款优先受偿权，下列说法中正确的是(  )。A.已经竣工的工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持B.承包人的工程价款优先受偿权，排在商业银行抵押贷款之后C.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月，自应付工程款之日计算D.发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，法院应予支持正确答案：A参考解析：选项B，承包人的工程价款优先受偿权，优先于银行抵押贷款。选项C，优先受偿权期限为18个月，自发包人应当给付工程款之日计算。选项D，此种情况法院不予支持。29.【单选题】用工单位关于履行下列义务说法错误的是:（）A.执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护;B.告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬;C.支付加班费、绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇;D.连续用工的，实行正常的工资调整机制。用工单位可根据需要将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。正确答案：D参考解析：《劳动合同法》规定，用工单位应当履行下列义务:1.执行国家劳动标准，提供相应的劳动条件和劳动保护;2.告知被派遣劳动者的工作要求和劳动报酬;3.支付加班费、绩效奖金，提供与工作岗位相关的福利待遇;4.对在岗被派遣劳动者进行工作岗位所必需的培训;5.连续用工的，实行正常的工资调整机制。用工单位不得将被派遣劳动者再派遣到其他用人单位。30.【单选题】根据《民法典》的规定，建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，但是经过修复后的建设工程经验收合格(  )。A.严格按合同关于工程价款的约定支付工程款的一定百分比支付工程款B.可以参照合同约定支付工程价款，但需由承包人承担修复费用C.参照施工企业的实际施工成本支付工程款D.严格按照竣工后的造价鉴定结论的一定百分比支付工程款正确答案：B参考解析：建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理:(1)修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用。此情形下，修复后的建设工程达到法定、约定质量标准，可以参照合同约定支付工程价款，但需由承包人承担修复费用。(2)修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。31.【单选题】根据《注册建造师执业管理办法（试行）》，注册建造师可担任两个项目的负责人的情形是（）。A.两个项目的发包人是同一单位B.因发包人原因导致停工超过3个月C.合同约定的工程验收合格，正在办理工程结算D.建造师同时具有两个专业的执业资格正确答案：C参考解析：注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目负责人。发生下列情形的除外：1.同一工程相邻分段发包或分期施工的；2.合同约定的工程验收合格的；3.因非承包方原因致使工程项目停工超过120天（含），经建设单位同意的。32.【单选题】劳动者的下列情形中,用人单位可以随时解除劳动合同的是（  ）。A.在试用期后B.严重违反用人单位的规章制度C.被起诉有大量欠债

D.经常生病不能从事岗位工作正确答案：B参考解析：劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同（1）在使用期间被证明不符合录用条件的；（2）严重违反用人单位的规章制度的；（3）严重失职、营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单位提出，拒不改正的；（5）因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的；（6）被依法追究刑事责任的。33.【单选题】施工企业发生以下情形，建设单位请求解除施工合同，人民法院应予支持的是(  )。A.不履行合同约定的协助义务的B.已经完成的建设工程质量不合格的C.将承包的建设工程转包、违法分包的D.合同约定的期限内没有完工的正确答案：C参考解析：承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。34.【单选题】以下既属于注册建造师的权利，又属于义务的是()A.执行技术标准、规范和规程;B.保证执业的质量，并承担相应责任C.对本人执业活动进行解释和辩护:D.接受继续教育正确答案：D参考解析：《注册建造师管理规定》规定，注册建造师享有下列权利:(1)使用注册建造师名称;(2)在规定范围内从事执业活动;(3)在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章:(4)保管和使用本人注册证书、执业印章;(5)对本人执业活动进行解释和辩护:(6)接受继续教育:(7)获得相应的劳动报酬;(8)对侵犯本人权利的行为进行申述。《注册建造师管理规定》进一步规定，注册建造师应当履行下列义务:(1)遵守法律法规和有关管理规定，恪守职业道德;(2)执行技术标准、规范和规程;(3)保证执业的质量，并承担相应责任;(4)接受继续教育，努力提高执业水准;(5)保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密:(6)与当事人有利害关系的，应当主动回避:(7)协助注册管理机关完成相关工作。35.【单选题】关于两阶段招标的说法，正确的是()。A.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人必须分两阶段进行招标B.第二阶段，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件C.第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交带报价的技术建议D.招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出正确答案：B参考解析：A选项错误：对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标。C选项错误：第一阶段，投标人按照招标公告或者投标邀请书的要求提交不带报价的技术建议，招标人根据投标人提交的技术建议确定技术标准和要求，编制招标文件。B选项正确：第二阶段，招标人向在第一阶段提交技术建议的投标人提供招标文件，投标人按照招标文件的要求提交包括最终技术方案和投标报价的投标文件。D选项错误：实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。36.【单选题】关于劳动合同生效，说法正确的有(  )。A.劳动合同生效是确立劳动关系的前提B.已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起1个月内订立书面劳动合同。C.劳动者已付出劳动的，但劳动合同被确认无效，单位无需支付劳动报酬；已经支付的，可以要求返还D.非全日制用工双方当事人只能订立书面协议正确答案：B参考解析：选项A错误，自用工之日起建立劳动关系，与劳动合同生效与否无直接关系。选项C错误，只要建立了劳动关系，即使劳动合同无效，用人单位也应当支付劳动报酬。选项D错误，《劳动合同法》规定，非全日制用工双方当事人可以订立口头协议。37.【单选题】下列招标人的行为中合法的是（）。A.招标人可以根据需要组织部分潜在投标人踏勘项目现场B.招标人可以限定或者指定特定的专利、品牌、原产地或供应商C.依法必须进行招标的项目招标人限定投标人必须为国有企业D.依法必须进行招标的项目以非特定行业的奖项作为加分条件正确答案：D参考解析：A选项错误。招标人不得组织单个或者部分潜在投标人踏勘项目现场，要么统一组织，要么不组织BC选项错误。招标人不得以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。D选项正确。依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件也是不合理的限制行为，但题干中D选项的说法是非特定行业的奖项作为加分条件。38.【单选题】关于经济性裁员的说法，正确的是(  )。A.经济性裁减的人数至少在20人以上的B.生产经营发生严重困难的可以经济性裁员C.在本单位工作已经连续工作15年，且距退休年龄不足5年的，必须优先留用D.用人单位在3个月内重新招用人员的，应当通知被裁减的人员，并在同等条件下优先招用被裁减人员正确答案：B参考解析：选项A错误，经济性裁员指裁减人员20个以上，或者裁减人足20人，但占企业职工总数10%以上的。选项C错误，此条件不得解除劳动合同的情形，不是必须优先留用的情形。选项D错误，用人单位在6个月内重新招用人员的，同等条件下优先招用被裁减的人员。39.【单选题】关于投标保证金的说法，正确的是()A.投标保证金的数额上限为招标项目估算价的5%B.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金C.中标人被取消其中标资格的，招标人应当退还投标保证金D.招标人应当在书面合同订立后5日内向中标和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息正确答案：D参考解析：选项A错误，《招标投标法实施条例》规定，招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金的，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。投标保证金有效期应当与投标有效期一致。招标人不得挪用投标保证金。选项B错误，投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。选项C错误,《招标投标法实施条例》规定，中标人无正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照招标文件要求提交履约保证金的，取消其中标资格，投标保证金不予退还选项D正确，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。40.【单选题】关于履约保证金的说法,正确的是()。A.履约保证金不得低于中标合同金额的10%B.中标通知书只对招标人具有法律约束力C.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交D.在工程项目竣工前，已经缴纳腿约保证金的，发包人同时可以预留工程质量保证金。正确答案：C参考解析：选项A错误。履约保证金不得超过中标合同金额的10%。选项B错误。中标通知书对招标人和中标人具有法律约束力选项C正确。招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。选项D错误。在工程项目竣工前，已经缴纳腿约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。41.【单选题】较大事故、一般事故发生后，住房城乡建设主管部门每级上报事故情况的时间不得超过（）小时A.1B.2C.3D.5正确答案：B参考解析：较大事故、一般事故发生后，住房城乡建设主管部门每级上报事故情况的时间不得超过2小时41.【单选题】较大事故、一般事故发生后，住房城乡建设主管部门每级上报事故情况的时间不得超过（）小时A.1B.2C.3D.5正确答案：B参考解析：较大事故、一般事故发生后，住房城乡建设主管部门每级上报事故情况的时间不得超过2小时42.【单选题】投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起（）日内向有关行政监督部门投诉。A.10天B.15天C.5天D.3天正确答案：A参考解析：投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。43.【单选题】下列安全生产条件中，属于取得建筑施工企业安全生产许可证条件的是(  )。A.特种作业人员取得特种作业操作资格证书B.配备兼职安全生产管理人员C.各分部分项工程有应急预案D.管理人员与作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训正确答案：A参考解析：选项B错误，配备专职安全管理人员。选项C错误，只需要对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位，有应急预案。选项D错误，每年至少进行一次。44.【单选题】根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件不包括（  ）A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容B.已签署的工程结算文件C.完整的技术档案和施工管理资料D.勘察、设计、施工、工程监理等单位已分别签署质量合格文件正确答案：B参考解析：竣工验收必须具备下列条件：一是完成建设工程设计和合同约定的各项内容；二是有完整的技术档案和施工管理资料；三是有工程使用的主要建筑材料、构配件和设备的进场试验报告；四是有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；五是有施工单位签署的工程保修书。45.【单选题】关于建设工程返修的说法,正确的是()A.建设工程返修不包括竣工验收不合格的情形B.对竣工验收不合格的建设工程,若非施工企业原因造成的,施工企业不负责返修C.对施工中出现质量问题的建设工程,无论是否施工企业原因造成的,施工企业都应负责返修D.对竣工验收不合格的建设工程,若是施工企业原因造成的,施工企业负责有偿返修正确答案：C参考解析：AB选项错误：施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负责返修。C选项正确：《建筑法》规定，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复D选项错误：保障建设工程质量，是建筑施工企业的法定义务。如果系因施工人原因导致建设工程质量不符合约定，施工人应当承担违约责任。46.【单选题】工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患，情况严重的，应当要求施工单位（）。A.暂时停止施工，并及时报告建设单位B.整改，并及时报告建设单位C.暂时停止施工，并及时报告有关主管部门D.整改，并及时报告有关主管部门正确答案：A参考解析：《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位在实施监理过程中，发现存在安全事故隐患的，应当要求施工单位整改;情况严重的，应当要求施工单位暂时停止施工，并及时报告建设单位。47.【单选题】在建设工程施工合同履行中，建设单位没有及时检查隐蔽工程，承包人()。A.只能顺延工期，无权要求赔偿停工、窝工损失B.可以顺延工期，并要求赔偿停工、窝工损失C.可以顺延工期，对隐蔽工程的质量缺陷不承担责任D.既无权顺延工期，也无权要求赔偿停工、窝工损失正确答案：B参考解析：隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，并有权要求赔偿停工、窝工等损失。48.【单选题】关于建设工程质量保修的说法，正确的是()A.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题,承包人均应当承担责任B.保修的期限应当按照保证建筑物终身寿命年限内正常使用C.建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的,应重新界定使用期。D.建设工程保修期的起始日是竣工验收文件提交之日正确答案：C参考解析：A选项错误：施工单位在质量保修书中，应当向建设单位承诺保修范围、保修期限和有关具体实施保修的措施，如保修的方法、人员及联络办法，保修答复和处理时限，不履行保修责任的罚则等。需要注意的是，施工单位在建设工程质量保修书中，应当对建设单位合理使用建设工程有所提示。如果是因建设单位或者用户使用不当或擅自改动结构、设备位置以及不当装修等造成质量问题的，施工单位不承担保修责任;由此而造成的质量受损或者其他用户损失，应当由责任人承担相应的责任。B选项错误：保修的期限应当按照保证建筑物合理寿命年限内正常使用。D选项错误：建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日49.【单选题】在施工过程中，施工人员发现设计图纸不符合技术标准，采取正确做法是（  ）。A.继续按照工程设计图纸施工

B.按照技术标准修改工程设计

C.追究设计单位违法责任

D.及时提出意见和建议正确答案：D参考解析：施工单位在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。50.【单选题】关于公布建筑市场诚信行为的说法，正确的是()A.对于整改不力的单位，信息发布部门可以延长其不良行为记录信息公布期限B.优良行为记录信息的公布期限一般为6个月C.不良行为记录信息公布期限一般为5年D.对整改确有实效的单位，信息发布部门可以直接取消公布其不良行为正确答案：A参考解析：B选项错误：优良信用信息公开期限一般为3年。C选项错误：不良信用信息公开期限一般为6个月至3年。D选项错误：省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询。51.【单选题】人民法院于2018年4月1日作出第一审民事判决，判决书于4月5日送达原告，4月10日送达被告，当事人双方均未提出上诉，该判决书生效之日是2018年4月（）日。A.1B.26C.5D.10正确答案：B参考解析：判决书送达之日起15日内，从送达之日开始算起。原告的上诉期间是4月21日，被告的上诉期间是4月26日。没有提出上诉，判决书即生效52.【单选题】关于工程监理的说法，正确的是(  )。A.监理单位与施工单位签订监理合同B.工程监理单位不可以转包，但是可以分包监理业务C.工程监理单位不可以分包，但是可以转包监理业务D.监理单位不得与被监理工程的施工单位和设备供应商有隶属关系正确答案：D参考解析：选项A错误，监理单位与建设单位签订合同。选项BC错误，监理单位不得转包业务，没有明确规定允许分包监理业务。53.【单选题】城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于（）米的封闭围挡A.1.8B.2.0C.2.5D.2.8正确答案：C参考解析：对施工现场实行封闭管理。城市范围内主要路段的施工工地应设置高度不小于2.5米的封闭围挡，一般路段的施工工地应设置高度不小于1.8米的封闭围挡。54.【单选题】按照《注册建造师管理规定》，下列情形中不予注册的是（  ）。A.申请人已达59岁

B.因执业活动受到刑事处罚，自处罚执行完毕之日起至申请注册之日已满3年

C.被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止已经满2年

D.申请人申请注册之日4年前提任项目经理期间，所负责的项目发生过重大质量和安全事故

正确答案：B参考解析：选项A超过65周岁才不予注册；选项B必须满5年才可以注册；选项C已满两年的可以；选项D3年内才不可以。55.【单选题】关于工程质检机构职责的说法，正确的有(  )。A.检测机构出具的检测报告由检测机构法定代表人签字并加盖检测机构公章后即可生效B.检测机构人员可以受聘于两家单位C.任何单位和个人不得明示或者暗示检测机构出具虚假检测报告，不得篡改或者伪造检测报告。D.检测机构在适当的时候可以出具虚假的检测数据;正确答案：C参考解析：选项A错误，检测报告经检测人员、审核人员、检测机构法定代表人或者其授权的签字人等签署，并加盖检测专用章后方可生效选项B错误，检测人员不得同时受聘于两家或者两家以上检测机构;选项D错误，检测机构不得出具虚假的检测数据。56.【单选题】下列情形中,属于人民法院对仲裁裁决裁定不予执行的是（  ）A.对仲裁裁决持不同意见的仲裁员没有在裁决书上签名的B.仲裁庭的组成违反法定程序的C.合同中没有仲裁条款,争议发生后当事人才达成书面仲裁协议的D.载有仲裁条款的合同被人民法院确认无效的正确答案：B参考解析：（1）当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；（2）裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的（3）仲裁庭的组成或者额仲裁的程序违反法定程序的；（4）裁决所依据的证据是伪造的；（5）对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；（6）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。57.【单选题】建设工程民事纠纷经不同主体调解成功并制作了调解书，其中可以强制执行的是（  ）。A.双方签收的由人民调解委员会制作的调解书B.双方签收的仲裁调解书C.人民法院依法作出但原告方拒绝签收的调解书D.双方签收的由人民政府职能部门依法作出的调解书正确答案：B参考解析：仲裁调解书和法院调解书，双方当事人签收具有强制执行力。公民、法人或者其他组织拒绝履行判决、裁定、调解书的，行政机关或者第三人可以向第一审人民法院申请强制执行，或者由行政机关依法强制执行。58.【单选题】关于行政行为的说法，错误的是(  )。A.公民、法人或者其他组织认为行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道或者应当知道该行政行为之日起60日内提出行政复议申请B.因不动产提出的行政复议申请自行政行为作出之日起超过20年，行政复议机关不予受理。C.作出行政行为的行政机关被撤销或者职权变更的，继续行使其职权的行政机关是申请人。D.申请人对两个以上行政行为不服的，应当分别申请行政复议正确答案：C参考解析：作出行政行为的行政机关被撤销或者职权变更的，继续行使其职权的行政机关是被申请人。58.【单选题】关于行政行为的说法，错误的是(  )。A.公民、法人或者其他组织认为行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道或者应当知道该行政行为之日起60日内提出行政复议申请B.因不动产提出的行政复议申请自行政行为作出之日起超过20年，行政复议机关不予受理。C.作出行政行为的行政机关被撤销或者职权变更的，继续行使其职权的行政机关是申请人。D.申请人对两个以上行政行为不服的，应当分别申请行政复议正确答案：C参考解析：作出行政行为的行政机关被撤销或者职权变更的，继续行使其职权的行政机关是被申请人。59.【单选题】下列关于诉讼时效的表述错误的是（  ）。A.当事人对诉讼时效利益的预先放弃无效B.法律对仲裁时效有规定的，依照其规定;没有规定的，适用诉讼时效的规定。C.诉讼时效期间自权利人知道或者应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算D.因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为5年。正确答案：D参考解析：因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的期限为4年。60.【单选题】关于评标结果异议的说法，正确的是（）。A.对评标结果有异议的，应当直接向有关行政监督部门投诉B.只有投标人有权对项目的评标结果提出异议C.对评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出D.招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行正确答案：C参考解析：A选项错误：对评标结果有异议的，应当向招标人提出异议；B选项错误：投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出D选项错误：招标人对评标结果的异议作出答复前，招标投标活动应当暂停61.【多选题】关于法的形式和效力等级的说法，正确的有(  )。A.《招标投标法实施条例》高于《招标公告发布暂行办法》B.法律就同一事项新的一般规定和旧的特别规定不一致的，由全国人民代表大会裁决C.一般情况下新法优于旧法，特别法优于一般法D.部门规章之间、部门规章与地方政府规章对于同一事项的规定不一致，由国务院裁决E.《天津市物业管理条例》高于《物业收费暂行管理办法》正确答案：A,C,D参考解析：选项B错误，由全国人大常委会裁决。选项E错误，地方法规与部门规章不一致时，由国务院提出意见，如认为应该适用地方法规的，就应当适用地方法规。如国务院认为应当适用部门规章的，则应当提请全国人大常委会裁决。62.【多选题】关于项目经理部及其行为法律后果的说法，正确的是()。A.其行为的法律后果由项目经理承担B.不具备法人资格C.是施工企业为完成某项工程建设任务而设立的组织D.项目经理部应当按约定对外独立承担民事责任E.其行为的法律后果由企业法定代表人承担正确答案：B,C参考解析：AE选项错误：项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。B选项正确：项目经理部不具备法人资格，而是施工企业根据建设工程施工项目而组建的非常设的下属机构。C选项正确：项目经理部是施工企业为了完成某项建设工程施工任务而设立的组织。D选项错误：由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。63.【多选题】根据《注册建造师管理规定》，下列情形中，不予注册的有（）。A.钱某取得资格证书3年后申请注册B.赵某因工伤丧失了民事行为能力C.孙某与原单位解除劳动关系后申请变更注册D.周某申请在两个单位分别注册E.李某已满60岁但仍担任单位的咨询顾问正确答案：B,D参考解析：《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：(1)不具有完全民事行为能力的(2)申请在两个或者两个以上单位注册的(3)未达到注册建造师继续教育要求的(4)受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的(5)因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的(6)因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的(7)被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的(8)在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的(9)申请人的聘用单位不符合注册单位要求的(10)年龄超过65周岁的(11)法律、法规规定不予注册的其他情形。64.【多选题】下列选项中，属于著作权作品的是()。A.投标文件B.工程设计图C.某品牌手机外观设计D.计算机软件E.某新型建筑材料正确答案：A,B,D参考解析：选项CE属于专利权。65.【多选题】关于地役权的说法，正确的有（）。A.需役地上的用益物权转让时，受让人同时享有地役权B.地役权的设立是为了提高供役地的使用效率C.地役权未经登记不得对抗需役地人D.地役权由需役地人单方设立E.地役权属于用益物权正确答案：A,E参考解析：A选项正确,需役地及需役地上的土地承包经营权、建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，受让人同时享有地役权；B选项错误，地役权是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产的权利，应是提高需役地的使用效益；C选项错误，地役权自地役权合同生效时设立，当事人要求登记的，可以向登记机构申请登记，未经登记，不得对抗善意第三人；D选项错误，地役权基于地役权合同而产生，涉及两方主体，所以不是单方设立；E选项正确，地役权属于用益物权。66.【多选题】用益物权的种类包括()。A.土地承包经营权B.留置权C.地役权D.建设用地使用权E.土地租赁权正确答案：A,C,D参考解析：用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、宅基地使用权、居住权和地役权。67.【多选题】以下属于违法分包的情形的是()A.承包单位将其承包的工程分包给个人的;B.施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的;C.专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的:D.专业作业承包人将其承包的劳务再分包的:E.专业作业承包人只取劳务作业费用正确答案：A,B,C,D参考解析：《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第12条列举了以下违法分包的情形:(1)承包单位将其承包的工程分包给个人的;(2)施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的;(3)施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外;(4)专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的:(5)专业作业承包人将其承包的劳务再分包的:(6)专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的。68.【多选题】根据《民法典》，保证合同担保的范围包括()。A.定金B.主债权C.违约金D.损害赔偿金E.实现债权的费用正确答案：B,C,D,E参考解析：保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。69.【多选题】下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件有（  ）。A.有职业危害应急救援预案，建立应急救援组织，并配备必要的应急救援器材和设备B.依法为现场危险作业人员办理工伤保险，并为现场全部人员办理意外伤害险C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员E.有全部分部分项工程的预防、监控措施和应急预案正确答案：C,D参考解析：安全生产条件：(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求(9)有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备(12)法律、法规规定的其他条件。70.【多选题】根据《安全生产管理条例》，施工单位在其施工组织设计中对某项目的脚手架搭建编制了达到一定规模的危险性较大专项施工方案，在编制和实施该专项施工方案时应当（  ）A.附具安全验算结果B.经项目负责人签字C.经总监理工程师签字D.由专职安全员现场监督E.组织专家论证正确答案：A,C,D参考解析：ACD选项正确：对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督B选项错误：施工方案应经企业技术负责人签字E选项错误：工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。71.【多选题】下列情形中，视为投标人相互串通投标的有(  )。A.不同投标人的投标文件由同一人编制B.不同投标人的投标文件的报价呈规律性差异C.不同投标人的投标文件相互混装D.不同投标人属于同一商会，按照该商会要求协同投标E.不同投标人之间约定部分投标人放弃投标正确答案：A,B,C参考解析：视为串通投标的情形：（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；（5）不同投标人的投标文件相互混装；（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。选项DE是属于投标人相互串通的情况。72.【多选题】下列关于招投标的内容说法正确的有(  )。A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。C.开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。D.评标由投标人依法组建的评标委员会负责。E.依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。正确答案：A,B,C参考解析：选项D错误：评标由招标人依法组建的评标委员会负责。选项E错误：依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。73.【多选题】招标人以不合理的条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的情形有()。A.就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息B.设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关C.招标文件中明确表示不接受联合体投标D.依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件成者中标条件E.限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商正确答案：A,B,D,E参考解析：招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制、排斥潜在