2023年甘洛县一级造价工程师《造价管理》全真模拟试题含解析

2023年甘洛县一级造价工程师《造价管理》全真模拟试题第1题：单选题(本题1分)工程项目管理组织机构采用直线制形式的主要优点是（）。A.管理业务专门化，易提高工作质量B.部门间横向联系强，管理效率高C.隶属关系明确，易实现统一指挥D.集权与分权结合，管理机构灵活第2题：单选题(本题1分)由于系统的目的不同，输出系统效率的具体表现方式也有所不同。下列表现方式中属于系统效率中的X项目的是（）。A.制造费用B.开动率C.维修性D.运输量第3题：单选题(本题1分)下列工程计价文件中，由施工承包单位编制的是（）。A.工程概算文件B.施工图预算文件C.工程结算文件D.竣工决算文件第4题：单选题(本题1分)工程网络计划中，对关键线路描述正确的是（）。A.双代号网络计划中由关键节点组成B.单代号网络计划中时间间隔均为零C.双代号时标网络计划中无虚工作D.单代号网络计划中由关键工作组成第5题：单选题(本题1分)下列选项中属于组织关系的是（）。A.生产性工作之间由工艺过程决定的先后顺序B.非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系C.资源调配需要而规定的先后顺序D.支模1→扎筋1→混凝土1第6题：单选题(本题1分)根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织总设计应由（）主持编制。A.总承包单位技术负责人B.施工项目负责人C.总承包单位法定代表人D.施工项目技术负责人第7题：单选题(本题1分)对生产性项目进行寿命周期成本评价时，可列入工程系统效率的是（）。A.研究开发费B.备件库存资金C.开发建设资金D.生产阶段材料成本降低额第8题：单选题(本题1分)根据《工程造价咨询企业管理办法》，下列属于工程造价咨询企业业务范围的是（）。A.工程竣工结算报告的审核B.工程项目经济评价报告的审批C.工程项目设计方案的比选D.工程造价经济纠纷的仲裁第9题：单选题(本题1分)根据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设工程安全生产责任的说法，错误的是（）。A.设计单位应在设计文件中注明涉及施工安全的重点部位和环节B.施工单位对安全作业费用有其他用途时需经建设单位批准C.施工单位应对管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训D.施工单位应向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装第10题：单选题(本题1分)下列工程计价文件中，由施工承包单位编制的是（）。A.工程概算文件B.施工图预算文件C.工程结算文件D.竣工决算文件第11题：单选题(本题1分)项目资本金是指（）。A.项目建设单位的注册资金B.项目总投资的固定资产投资部分C.项目总投资中由投资者认缴的出资额D.项目开工时已经到位的资金第12题：单选题(本题1分)价值工程活动过程中，准备阶段的主要工作有（）。A.价值工程对象选择B.功能定义C.功能评价D.方案审核第13题：单选题(本题1分)某工程施工至某月底，经偏差分析得到费用偏差（CV）＞0，进度偏差（SV）＜0，则表明（）。A.工程费用超支B.工程进度提前C.已完工程计划费用＜已完工程实际费用D.拟完工程计划费用﹥已完工程计划费用﹥已完工程实际费用第14题：单选题(本题1分)在工程网络计划中，关键线路是指（）的线路。A.双代号时标网络计划中无波形线B.单代号网络计划中关键工作组成C.双代号网络计划中由关键节点组成D.双代网络计划中无虚箭线第15题：单选题(本题1分)建设工程造价管理的关键是在（）阶段。A.设计和施工B.施工和竣工结算C.招标和施工D.前期决策和设计第16题：单选题(本题1分)效果难于或不能货币化，或货币化的效果不是项目目标的主体时，在经济评价中应采用（）。A.费用效果分析法B.费用效益分析法C.经济费用效益流量表D.直接识别法第17题：单选题(本题1分)据FIDIC施工合同条件，关于工程师的权利，下列说法错误的是（）。A.发布开工令、暂停施工令、复工令和赶工令B.对已完工程部位的质量进行确认或拒收C.修改合同文件中的矛盾和歧义D.审核承包商的索赔第18题：单选题(本题1分)项目敏感性分析方法的主要局限是（）。A.计算过程比盈亏平衡分析复杂B.不能说明不确定因素发生变动的可能性大小C.需要主观确定不确定性因素变动的概率D.不能找出不确定因素变动的临界点第19题：单选题(本题1分)（）应在项目财务效益和费用估算的基础上进行。A.财务评价B.财务分析C.财务管理D.财务核算第20题：单选题(本题1分)下列施工成本管理方法中，可用于施工成本分析的是（）。A.技术进步法B.因素分析法C.定率估算法D.挣值分析法第21题：单选题(本题1分)已知某工作总时差为8天，最迟完成时间为第16天，最早开始时间为第7天，则该工作的持续时间为（）天。A.8B.7C.4D.1第22题：单选题(本题1分)在价值工程活动中，功能整理需要完成下列工作：①选出最基本的功能；②编制功能卡片；③明确各功能之间的关系；④绘制功能系统图；⑤补充、修改功能定义。进行上述工作的正确顺序是（）A.③—①—⑤—④—②B.②—①—③—⑤—④C.⑤—②—①—③—④D.①—③—②—④—⑤第23题：单选题(本题1分)建设单位与施工单位因承包合同争议提起诉讼的，诉讼时效期为（）年。A.1B.2C.3D.4第24题：单选题(本题1分)下列税种中,采用超率累进税率进行计税的是（）。A.增值税B.企业所得税C.契税D.土地增值税第25题：单选题(本题1分)假设年名义利率为5%，计息周期为季度，则年有效利率为（）。A.5.00%B.5.06%C.5.09%D.5.12%第26题：单选题(本题1分)投保安装工程一切险时，安装施工用机器设备的保险金额应按（）计算。A.实际价值B.损失价值C.重置价值D.账面价值第27题：单选题(本题1分)某项目建设期2年，建设期内每年年初贷款1000万元，若在运营期第1年末偿还800万元，在运营期第2年至第6年每年年末等额偿还剩余贷款，在贷款年利率为6%的情况下，运营期第2至第6年每年末应还本付息额为（）万元。A.454.0B.359.6C.328.5D.317.1第28题：单选题(本题1分)在项目投资机会研究阶段进行敏感性分析时，常采用的评价指标是（）。A.投资回收期和净现值率B.净现值率和内部收益率C.内部收益率和投资收益率D.投资收益率和投资回收期第29题：单选题(本题1分)设备采购合同价为30万元，双方约定，任何一方不履行合同应当支付违约金5万元，同时约定定金7万元。合同履行期限届满，供应商未能交付设备，则采购人能获得法院支持的最高请求额是（）万元。A.12B.13C.14D.16第30题：单选题(本题1分)根据《建筑施工组织设计规范》，施工组织总设计应由（）主持编制。A.总承包单位技术负责人B.施工项目负责人C.总承包单位法定代表人D.施工项目技术负责人第31题：单选题(本题1分)现对技术方案进行单因素敏感性分析，选择净现值作为分析对象，如下图所示，甲、乙、丙三个不确定因素与X轴的交点分别为15%、10%、-5%，则下列说法中正确的是（）。A.由于15%大于10%，甲比乙敏感B.由于10%大于-5%，乙比丙敏感C.由于-5%小于15%，甲比丙敏感D.甲最不敏感第32题：单选题(本题1分)对于工程规模大、专业复杂的工程项目，建设单位的管理能力有限时，应考虑采用施工总承包的招标方式选择施工队伍。其特点是（）。A.工程报价低，但容易出现索赔风险B.减少索赔风险，但有可能使工程报价相对较高C.工期较短，但容易出现返工D.工期较短，但容易出现索赔风险第33题：单选题(本题1分)某房地产开发商估计新建住宅销售价1.5w/㎡,综合开发可变成9000元/㎡，固定成本3600万元，住宅综合销售税率为12%，如果综合销售税率25%计算，则该开发商的住宅开发量盈亏平衡点应提高（）㎡。A.6000B.7429C.8571D.16000第34题：单选题(本题1分)价值工程的核心是对产品进行（）分析。A.功能B.成本C.价值D.结构第35题：单选题(本题1分)工程项目盈亏平衡分析的特点是（）。A.能够预测项目风险发生的概率，但不能确定项目风险的影响程度B.能够确定项目风险的影响范围，但不能量化项目风险的影响效果C.能够分析产生项目风险的根源，但不能提出应对项目风险的策略D.能够度量项目风险的大小，但不能揭示产生项目风险的根源第36题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，行政监督部门应当自受理投诉之日起（）个工作日内作出书面处理决定。A.5B.10C.15D.30第37题：单选题(本题1分)下列关于契税计税依据的说法中，正确的是（）。A.房屋交换，以房屋的原值之和为计税依据B.划拨取得的土地使用权，以土地评估价为计税依据C.土地使用权出售，以成交价格为计税依据D.房屋赠与，以房屋评估价为计税依据第38题：单选题(本题1分)项目资金结构应有合理安排，如果项目资本金所占比例过大，会导致（）。A.财务杠杆作用下滑B.信贷融资风险加大C.负债融资难度增加D.市场风险承受力降低第39题：单选题(本题1分)某工程网络计划中，工作M有两项紧后工作，开始时间分别为12和13。工作M的开始时间为8，持续时间为3则工作M的自由时差为（）。A.1B.2C.3D.4第40题：单选题(本题1分)根据《注册造价工程师管理办法》，属于注册造价工程师业务范围的是（）。A.建设项目投资估算的批准B.工程索赔费用的计算C.工程款的支付D.工程合同纠纷的裁决第41题：单选题(本题1分)下列资金筹措渠道与方式中，新设项目法人可用来筹措项目资本金的是（）。A.发行债券B.信贷融资C.融资租赁D.合资合作第42题：单选题(本题1分)将投资方案经济效果评价方法划分为静态评价方法和动态评价方法的依据是计算是否考虑了（）。A.通货膨胀B.资金时间价值C.建设期利息D.建设期长短第43题：单选题(本题1分)对于实行项目法人责任制的项目，属于项目董事会职权的是（）。A.审核项目概算文件B.组织工程招标工作C.编制项目财务决算D.拟定生产经营计划第44题：单选题(本题1分)美国工程造价估算中，材料费和机械使用费估算的基础是（）。A.现行市场行情或市场租赁价B.联邦政府公布的上月信息价C.现行材料及设备供应商报价D.预计项目实施时的市场价第45题：单选题(本题1分)某工程组织固定节拍流水施工，施工过程数目为3，施工段数目为4，流水步距为2d，其中提前插入时间为4d，组织间歇时间之和为2d，故计划工期为（）。A.10dB.12dC.14dD.16d第46题：单选题(本题1分)根据《建设工程价款结算暂行办法》，对于施工承包单位递交的金额为6000万元的工程竣工结算报告，建设单位的审查时限是（）天。A.30B.45C.60D.90第47题：单选题(本题1分)下列资金成本中，属于筹资阶段发生且具有一次性特征的是（）。A.债券发行手续费B.债券利息C.股息和红利D.银行贷款利息第48题：单选题(本题1分)根据《招标投标法实施条例》，依法必须进行招标的项目可以不进行招标的情形是（）。A.受自然环境限制只有少量潜在投标人B.需要采用不可替代的专利或者专有技术C.招标费用占项目合同金额的比例过大D.因技术复杂只有少量潜在投标人第49题：单选题(本题1分)工程价款的结算方式主要是（）。A.分段结算B.竣工结算C.合同中止结算D.专业分包结算第50题：单选题(本题1分)某工程项目设计过程中所作的下列工作中，不属于限额设计工作内容的是（）。A.编制项目投资可行性研究报告B.设计人员创作出初步设计方案C.设计单位绘制设计图D.编制项目施工组织方案第51题：单选题(本题1分)根据《合同法》，执行政府指导价的合同，当事人一方逾期交付标的物的，则()。A.无论价格升降，均按新价格执行B.遇价格上涨时，按照新价格执行C.无论价格升降，均按原价格执行D.遇价格上涨时，按照原价格执行第52题：单选题(本题1分)作为施工承包单位计划体系的重要内容，项目管理实施规划应由（）编制。.A.企业管理层在投标之前B.项目经理部在投标之前C.企业管理层在开工之前D.项目经理部在开工之前第53题：单选题(本题1分)在寿命周期成本分析过程中，进行设置费中各项费用之间权衡分析时可采取的手段是(〕。A.改善原设计材质，降低维修频度B.进行节能设计，节省运行费用C.进行充分的研制，降低制造费用D.采用计划预修；减少停机损失第54题：单选题(本题1分)根据《标准设备采购招标文件》相关规定，买方未能按合同约定支付合同价款的，延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的（）。A.3%B.5%C.8%D.10%第55题：单选题(本题1分)下列引起工程费用偏差的情形中，属于施工单位原因的是（）。A.设计标准变更B.增加工程内容C.施工进度安排不当D.建设手续不健全第56题：单选题(本题1分)审查建设工程设计概算的编制范围时，应审查的内容是（）。A.各项费用是否符合现行市场价格B.是否存在擅自提高费用标准的情况C.是否符合国家对于环境治理的要求D.是否存在多列或遗漏的取费项目第57题：单选题(本题1分)以生产能力利用率表示的项目盈亏平衡点越低，表明项目建成投产后的（）越小。A.盈利的可能性B.适应市场能力C.抗风险能力D.盈亏平衡总成本第58题：单选题(本题1分)某产品有F1，F2，F3，F4四项功能，采用环比评分法得出相邻两项功能的重要性系数为：F1／F2=1.75，F2／F3=2.20，F3／F4=3.10。则功能F2的重要性系数是（）。A.0.298B.0.224C.0.179D.0.136第59题：单选题(本题1分)施工承包单位的项目管理实施规划应由（）组织编制。A.施工企业经营负责人B.施工项目经理C.施工项目技术负责人D.施工企业技术负责人第60题：单选题(本题1分)在英国建设工程标准合同体系中，主要通用于房屋建筑工程的是（）体系。A.ACAB.AIAC.JCTD.ICE第61题：多选题(本题2分)根据《标准施工招标文件》工程变更的情形有（）。A.改变合同中某项工作的质量B.改变合同工程原定的位置C.改变合同中已批准的施工顺序D.为完成工程需要追加的额外工作E.取消某项工作改由建设单位自行完成第62题：多选题(本题2分)工程寿命周期成本包括（）。A.工程寿命周期经济成本B.工程寿命周期机会成本C.工程寿命周期环境成本D.工程寿命周期社会成本E.工程寿命周期附加成本第63题：多选题(本题2分)下列导致承包人工期延长和费用增加的情形中，根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人应延长工期和（或）增加费用，但不支付承包人利润的有（）。A.发包人提供图纸延误B.施工中遇到了难以预料的不利物质条件C.在施工场地发现文物D.发包人提供的基准资料错误E.发包人引起的暂停施工第64题：多选题(本题2分)建设单位编制的工程项目建设年度进度计划包括的内容有（）。A.年度计划项目表B.工程项目一览表C.投资计划年度分配表D.工程项目进度平衡表E.年度设备平衡表第65题：多选题(本题2分)根据《建设工程质量管理条例》建设工程竣工验收应具备的条件有（）。A.有完整的技术档案和施工管理资料B.有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件C.有施工单位签署的工程保修书D.有工程的结清证明文件E.有工程使用的主要建筑材料的进场试验报告第66题：多选题(本题2分)技术与经济相结合是控制工程造价的最有效手段。下列工程造价控制措施中，属于技术措施的有（）。A.明确造价控制人员的任务B.开展设计的多方案比选C.审查施工组织设计D.对节约投资给予奖励E.通过审查施工图设计研究节约投资的可能性第67题：多选题(本题2分)下列选项中属于设置费与维持费权衡的有（）。A.进行维修性设计B.采用计划预修，减少停机损失C.采用整体结构，减少安装费用D.进行节能设计，节省运行所需的动力费E.改善原设计材质，降低维修频度第68题：多选题(本题2分)下列各项中，属于项目建议书的内容的是（）。A.产品方案的初步设想B.项目进度安排C.经济效益的初步估计D.资源条件评价E.市场风险分析第69题：多选题(本题2分)在寿命周期成本评价法中，权衡分析对象包括（）。A.设置费与维持费的权衡分析B.设置费中各项费用之间的权衡分析C.维持费中各项费用之间的权衡分析D.系统效率和寿命周期成本的权衡分析E.从投产到系统设置完成这段时间与设置费的权衡分析第70题：多选题(本题2分)《建筑法》的规定，交付竣工验收的建筑工程必须（）。A.具有完整的竣工决算审计报告B.符合规定的工程质量标准C.具有完整的工程技术经济资料D.具有经签署的工程保修书E.具有周密的工程保修计划第71题：多选题(本题2分)下列建设工程项目目标控制方法中，可用来判断工程进度偏差的有（）。A.直方图法B.网络计划法C.S曲线法D.香蕉曲线法E.控制图法第72题：多选题(本题2分)债务融资的优点有（）。A.融资速度快B.融资成本低C.融资风险较小D.还本付息压力小E.企业控制权增大第73题：多选题(本题2分)对于计算周期相同的互斥方案，可采用的经济效果动态评价方法有（）A.增量投资收益率法B.净现值法C.增量投资回收期法D.净年值法E.增量投资内部收益率法第74题：多选题(本题2分)估算项目的经营成本时，须在总成本费用中扣除（）。A.工资福利费B.折旧费C.燃料和动力费D.摊销费E.财务费用第75题：多选题(本题2分)工程项目成本计划的编制方法包括（）。A.目标利润法B.价值工程法C.加权平均法D.技术进步法E.历史资料法第76题：多选题(本题2分)进口关税的纳税人是（）。A.进口货物的收货人B.出口货物的发货人C.进境物品的所有人D.进口货物的发货人E.出口货物的收货人第77题：多选题(本题2分)进行工程项目财务评价时，可用于判断项目偿债能力的指标是（）。A.基准收益率和总投资收益率B.财务内部收益率和项目资本金净利润率C.资产负债率和流动比率D.项目资本金净利润率和偿债备付率E.利息备付率和速动比率第78题：多选题(本题2分)某建设项目招标，评标委员会由一名招标人代表和三名技术、经济等方面的专家组成，这一组成不符合《招标投标法》的规定，则下列关于评标委员会重新组成的作法中，正确的有（）。A.减少一名招标人代表，专家不再增加B.减少一名招标人代表，再从专家库中抽取一名专家C.不减少招标人代表，再从专家库中抽取一名专定D.不减少招标人代表，再从专家库中抽取二名专家E.不减少招标人代表，再从专家库中抽取三名专家第79题：多选题(本题2分)既有法人作为项目法人筹措项目资本金时，属于既有法人外部资本金来源的有（）。A.企业增资扩股B.企业资产变现C.企业产权转让D.企业发行债券E.企业发行优先股股票第80题：多选题(本题2分)工程网络计划优化是指（）的过程。A.寻求工程总成本最低时工期安排B.使计算工期满足要求工期C.按要求工期寻求最低成本D.在工期保持不变的条件下使资源需用量最少E.在满足资源限制条件下使工期延长最少

参考答案1、【正确答案】：C【试题解析】：直线制组织机构的主要优点是结构简单、权力集中、易于统一指挥、隶属关系明确职责分明、决策迅速。但由于未设职能部门，项目经理没有参谋和助手，要求领导者通晓各种业务，成为“全能式”人才。无法实现管理工作专业化，不利于项目管理水平的提高。2、【正确答案】：D【试题解析】：3、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P2本题考查的是工程计价特征。工程结算文件一般由承包单位编制，由发包单位审查，也可委托工程造价咨询机构进行审查。4、【正确答案】：B【试题解析】：A错误，由关键节点组成的线路不一定是关键线路。B正确、D错误，单代号网络计划，从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是关键线路。C错误，双代号时标网络计划中，凡自始至终不出现波形线的线路即为关键线路。5、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是网络图绘制。生产性工作之间由工艺过程决定的、非生产性工作之间由工作程序决定的先后顺序关系称为工艺关系。例如，支模1→扎筋1→混凝土1为工艺关系。工作之间由于组织安排需要或资源（劳动力、原材料、施工机具等）调配需要而规定的先后顺序关系称为组织关系。例如，支模1→支模2；扎筋1→扎筋2等为组织关系。6、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P88本题考查的是工程项目施工组织设计。施工组织总设计应由施工项目负责人主持编制，应由总承包单位技术负责人负责审批。7、【正确答案】：D【试题解析】：本题考查的是工程寿命周期成本分析方法费用效率法。费用效率法是指工程系统效率与工程寿命周期成本的比值，选项AB往往作为工程寿命周期成本；由于减少劳动量而节省的劳务费，应计入分母也就是工程寿命周成本，所以C选项错误；由于节约材料所得的增收额应列入系统效率，所以D选项正确。8、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P12工程造价咨询业务范围包括：(1)建设项目建议书及可行性研究投资估算、项目经济评价报告的编制和审核；(2)建设项目概预算的编制与审核，并配合设计方案比选、优化设计、限额设计等工作进行工程造价分析与控制；(3)建设项目合同价款的确定（包括招标工程工程量清单和标底、投标报价的编制和审核合同价款的签订与调整包括工程变更、工程洽商和索赔费用的计算）与工程款支付，工程结算、竣工结算和决算报告的编制与审核等；(4)工程造价经济纠纷的鉴定和仲裁的咨询；(5)提供工程造价信息服务等。"9、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P29知识点：建设工程安全生产管理条例。选项B安全作业费不得挪作他用。10、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P2本题考查的是工程计价特征。工程结算文件一般由承包单位编制，由发包单位审查，也可委托工程造价咨询机构进行审查。11、【正确答案】：C【试题解析】：2021教材P227知识点：项目资本金制度。项目资本金是指项目总投资中由投资者认缴的出资额。12、【正确答案】：A【试题解析】：本题考查的是价值工程的基本原理和工作程序。准备阶段的主要工作有对象选择、组成价值工程工作小组、制订工作计划。13、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P357知识点：工程费用的动态监控。CV=已完工程计划费用－已完工程实际费用﹥0，已完工程计划费用﹥已完工程实际费用，证明工程费用节约；SV=已完工程计划费用－拟完工程计划费用＜0，已完工程计划费用＜拟完工程计划费用，说明工程进度拖后；拟完工程计划费用＞已完工程计划费用﹥已完工程实际费用。14、【正确答案】：A【试题解析】：关于A，找出关键工作之后，将这些关键工作首尾相连，便构成从起点节点到终点节点的通路，位于该通路上各项工作的持续时间总和最大，这条通路就是关键线路。；关于B，单代号网络计划中，总时差最小的工作为关键工作。将这些关键工作相连，并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为零而构成的线路就是关键线路。15、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P6工程造价管理的关键在于前期决策和设计阶程，而在项目投资决策后，控制工程造价的关键就在于设计。16、【正确答案】：A【试题解析】：效果难于或不能货币化，或货币化的效果不是项目目标的主体时，在经济评价中应采用费用效果分析法17、【正确答案】：C【试题解析】：合同条款中明示的工程师的权利较大，主要涉及工程质量、进度、付款控制以及合同管理，工程师有权利解释合同文件中的矛盾和歧义。18、【正确答案】：B【试题解析】：敏感性分析也有其局限性，它不能说明不确定性因素发生变动的情况可能性大小，也就是没有考虑不确定因素在未来发生变动的概率19、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是工程项目财务分析。财务分析应在项目财务效益和费用估算的基础上进行。对于经营性项目，财务分析应通过编制财务分析报表，计算财务指标，分析项目的盈利能力、偿债能力和财务生存能力，判断项目的财务可接受性，明确项目对财务主体及投资者的价值贡献，为项目决策提供依据。20、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P348知识点：施工成本管理。成本分析的方法包括：比较法、因素分析法、差额计算法、比率法。技术进步法和定率估算法是成本计划的方法；挣值分析法是成本控制的方法。21、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P126该工作的持续时间=EF-ES=（LF-TF）-ES=16-8-7=1（天）。22、【正确答案】：B【试题解析】：功能整理的过程也就是绘制功能系统图的过程，其工作程序如下：1）编制功能卡片。2）选出最基本的功能。3）明确各功能之间的关系。4）对功能定义作必要的修改、补充和取消。5）按上下位关系，将经过调整、修改和补充的功能，排列成功能系统图。23、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查的是诉讼时效期间的知识。我国《民法通则》规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为2年。对于下列诉讼，其时效期间为1年：(1)身体受到伤害要求赔偿的；(2)出售质量不合格的商品未声明的；(3)延付或者拒付租金的；(4)寄存财产被丢失或者损毁的。因国际货物买卖合同和技术进出口合同争议提起诉讼或者申请仲裁的，其诉讼时效期限为4年。24、【正确答案】：D【试题解析】：土地增值税实行四级超率累进税率。25、【正确答案】：C【试题解析】：知识点：名义利率和有效利率。有效利率=（1+r/m）m－1=（1+5%/4）4－1=5.09%26、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是安装工程一切险。安装施工用机器设备的保险金额按重置价值计算。27、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查复利的计算。28、【正确答案】：D【试题解析】：敏感性分析指标的确定，一般是根据项目的特点、不同的研究阶段、实际需求情况和指标的重要程度来选择，与进行分析的目标和任务有关。如果在机会研究阶段，主要是对项目的设想和鉴别，确定投资方向和投资机会，此时，各种经济数据不完整，可信程度低，深度要求不高，可选用静态的评价指标，常采用的指标是投资收益率和投资回收期。如果在初步可行性研究和可行性研究阶段，已进入了可行性研究的实质性阶段，经济分析指标则需选用动态的评价指标，常用净现值、内部收益率，通常还辅之以投资回收期。见教材第二章第三节P85。【考核要点】敏感性分析确定指标。29、【正确答案】：B【试题解析】：本题考查违约责任的承担。当事人既约定违约金，又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。30、【正确答案】：B【试题解析】：根据《建筑施工组织设计规范》，三种类型的施工组织设计均应由施工项目负责人主持编制，而审批人分别为总承包单位技术负责人、施工单位技术负责人和项目技术负责人。31、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P199知识点：敏感性分析。斜率越大，该因素越敏感；或者说“越平行于纵轴”（和横轴交点离原点越近），该因素越敏感。32、【正确答案】：B【试题解析】：对于工程规模大、专业复杂的工程项目，建设单位的管理能力有限时，应考虑采用施工总承包的招标方式选择施工队伍。这样，有利于减少各专业之间因配合不当造成的窝工、返工、索赔风险。但采用这种承包方式，有可能使工程报价相对较高。33、【正确答案】：B【试题解析】：教材P195-20236000000/（15000-9000-15000*12%）=857136000000/（15000-9000-15000*25%）=1600016000-8571=742934、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P203知识点：价值工程的基本原理和工作程序。价值工程的核心是对产品进行功能分析。35、【正确答案】：D【试题解析】：工程项目盈亏平衡分析的特点是能够度量项目风险的大小，但不能揭示产生项目风险的根源；敏感性分析能够在一定程度上定量描述不确定因素发生增减变化时对评价指标的影响，但不能分析各种不确定因素发生变动的可能性。36、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P41知识点：招标投标法实施条例。行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。37、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是契税。契税的计税依据是不动产的价格。依不动产的转移方式、定价方法不同，契税计税依据有以下几种情况：国有土地使用权出让、土地使用权出售、房屋买卖，以成交价格为计税依据；土地使用权赠与、房屋赠与，由征收机关参照土地使用权出售、房屋买卖的市场价格核定；土地使用权交换、房屋交换，以所交换的土地使用权、房屋的价格差额为计税依据；以划拨方式取得土地使用权，经批准转让房地产时，由房地产转让者补交契税，计税依据为补交的土地使用权出让费用或者土地收益。38、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P243本题考查的是资金成本与资本结构。贷款的风险越低，贷款的利率可以越低，如果权益资金过大，风险可能会过于集中，财务杠杆作用下滑。但如果项目资本金占的比重太少，会导致负债融资的难度提升和融资成本的提高。39、【正确答案】：A【试题解析】：工作M的结束时间为8+3=11，由于开始时间分别为12和13，13-11=2、12-11=1，所以M工作的自由时差取最小值，即M的自由时差为1。40、【正确答案】：B【试题解析】：注册造价工程师的执业范围，造价工程师没有决策权，只可以对相应的造价文件进行分析、编制、核算、审核等。故B选项正确。41、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P232本题考查的是项目资本金筹措的渠道与方式。由初期设立的项目法人进行的资本金筹措形式主要有：私募、公开募集和合资合作。42、【正确答案】：B【试题解析】：按是否考虑资金时间价值，经济效果评价方法又可分为静态评价方法和动态评价方法。43、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P70本题考查的是工程项目管理的相关制度。建设项目董事会的职权有：负责筹措建设资金；审核、上报项目初步设计和概算文件；审核、上报年度投资计划并落实年度资金；提出项目开工报告；研究解决建设过程中出现的重大问题；负责提出项目竣工验收申请报告；审定偿还债务计划和生产经营方针，并负责按时偿还债务；聘任或解聘项目总经理，并根据总经理的提名，聘任或解聘其他高级管理人员。44、【正确答案】：A【试题解析】：知识点：工程造价管理的发展。美国工程造价估算中的人工费由基本工资和附加工资两部分组成。其中，附加工资项目包括管理费、保险金、劳动保护金、退休金、税金等。材料费和机械使用费均以现行的市场行情或市场租赁价作为造价估算的基础，并在人工费、材料费和机械使用费总额的基础上按照一定的比例（一般为10%左右）再计提管理费和利润。45、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P110知识点：等节奏流水施工。T=（3+4-1）×2-4+2=10（d）。46、【正确答案】：C【试题解析】：本题考查的是工程价款结算及其审查。5000万以上的审查时限是60天。47、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P237资金筹集成本是指在资金筹集过程中所支付的各项费用，如发行股票或债券支付的印刷费、发行手续费、律师费、资信评估费、公证费、担保费、广告费等。资金筹集成本一般属于一次性费用，筹资次数越多，资金筹集成本也就越大。48、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P35本题考查的是招标投标法实施条例。有下列情形之一的，可以不进行招标：（1）需要采用不可替代的专利或者专有技术；（2）采购人依法能够自行建设、生产或者提供；（3）已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行建设、生产或者提供；（4）需要向原中标人采购工程、货物或者服务，否则将影响施工或者功能配套要求；（5）国家规定的其他特殊情形。49、【正确答案】：A【试题解析】：2021教材P361知识点：工程结算及其审查。工程价款的结算方式主要有：按月结算、分段结算。50、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P306知识点：限额设计。限额设计是指按照批准的可行性研究报告中的投资限额进行初步设计、按照批准的初步设计概算进行施工图设计、按照施工图预算造价编制施工图设计中各个专业设计文件的过程。51、【正确答案】：D【试题解析】：《合同法》规定，执行政府定价或政府指导价的，在合同约定的交付期限内政府价格调整时，按照交付时的价格计价。逾期交付标的物的，遇价格上涨时，按照原价格执行；价格下降时，按照新价格执行。逾期提取标的物或者逾期付款的，遇价格上涨时，按照新价格执行；价格下降时，按照原价格执行。见教材第五章第二节P276。【考核要点】价格调整。52、【正确答案】：D【试题解析】：项目管理实施规划是在开工之前由施工项目经理主持编制的，旨在指导施工项目实施阶段管理的文件。项目管理规划大纲由企业管理层在投标之前编制，旨在作为投标依据、满足招标文件要求及签订合同要求的文件。见教材第四章第二节P2088。【考核要点】项目管理实施规划。53、【正确答案】：C【试题解析】：为了提高费用效率，在进行设置费中各项费用之间权衡分析时可采取的手段有：(1)进行充分的研制，降低制造费；(2)预知维修系统装入机内，减少备件的购置量；(3)买专利的使用权，从而减少设计、试制、制造、试验费用;(4)采用整体结构，減少安装费。注意比较维持费中各项费用之间的权衡分析。见教材第二章第五节P116。【考核要点】：设置费中各项费用之间权衡分析。54、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P150知识点：材料设备采购合同管理。延迟付款违约金的总额不得超过合同价格的10%。55、【正确答案】：C【试题解析】：教材P356-360施工原因。施工组织设计不合理、质量事故、进度安排不当、施工技术措施不当、与外单位关系协调不当等。56、【正确答案】：D【试题解析】：2021教材P311本题考查的是概预算文件审查。审查设计概算的编制范围，包括：设计概算编制范围和内容是否与批准的工程项目范围相一致；各项费用应列的项目是否符合法律法规及工程建设标准；是否存在多列或遗漏的取费项目等。57、【正确答案】：D【试题解析】：盈亏平衡点越低，达到此点的盈亏平衡产量和收益或成本也就越少，项目投产后盈利的可能性越大，适应市场变化的能力越强，抗风险能力也越强58、【正确答案】：A【试题解析】：首先确定修正重要性系数F4为1，F3为3.1，F2为2.2×3.1=6.82，F1为1.75×6.82=11.935，修正重要性系数和=1+3.1+6.82+11.935=22.855，功能F2的重要性系数是=6.82/22.855=0.29859、【正确答案】：B【试题解析】：2021教材P87本题考查的是承包单位的计划体系。项目管理实施规划是在开工之前由施工项目经理组织编制，并报企业管理层审批的工程项目管理文件。60、【正确答案】：C【试题解析】：在英国建设工程标准合同体系中，主要通用于房屋建筑工程的是JCT体系。61、【正确答案】：ABCD【试题解析】：本题考查的是工程变更：1.工程变更的范围和内容工程变更包括以下五个方面：（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由建设单位或其他单位实施。（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性。（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸。（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。（5）为完成工程需要追加的额外工作。62、【正确答案】：ACD【试题解析】：2021教材P219知识点：工程寿命周期成本及其构成。在工程寿命周期成本中，不仅包括经济意义上的成本，还包括环境成本和社会成本。63、【正确答案】：BC【试题解析】：2021教材P317本题考查的是施工合同示范文本。选项A.D.E，发包人应应承担工期、费用，并支付合理的利润。64、【正确答案】：AE【试题解析】：工程项目建设总进度计划的主要内容包括文字和表格两部分。表格部分，包括工程项目一览表、工程项目总进度计划、投资计划年度分配表和工程项目进度平衡表。65、【正确答案】：ABCE【试题解析】：建设工程竣工验收应当具备下列条件（1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。66、【正确答案】：BCE【试题解析】：2021教材P6本题考