20249A文建设工程施工合同书

20249A文建设工程施工合同书合同编号：__________甲方（发包方）：__________地址：__________联系电话：__________乙方（承包方）：__________地址：__________联系电话：__________鉴于甲方为工程项目的业主，具备项目建设的相关权利和能力；乙方为具备相应资质和能力的施工单位，愿意承担该工程项目的施工任务。双方经充分协商，本着平等、自愿、公平、诚信的原则，订立本施工合同，共同遵照执行。第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程规模：__________1.4工程内容：__________1.5工程质量标准：__________第二条合同价款2.1合同总价：__________元（大写：__________元整）。2.2合同价款的支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为预付款；（2）工程进度达到__________%时，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为进度款；（3）工程验收合格后，甲方支付乙方工程总价款的__________%作为尾款。2.3合同价款的调整：（1）合同履行过程中，如遇设计变更、工程量增减等导致合同总价发生变化，双方应按实调整，并以书面形式确认。（2）合同价款调整的原则：以实际发生的工程量为基础，结合市场行情，合理确定。第三条工期3.1工程开工日期：__________3.2工程竣工日期：__________3.3工期延误：（1）乙方未按合同约定的工期完成工程，应按甲方实际损失的__________%支付违约金。（2）甲方未按合同约定的付款进度支付工程款，导致乙方工期延误，乙方有权要求甲方支付应付工程款的__________%作为违约金。第四条质量与验收4.1乙方应按照合同约定的质量标准完成施工，并承担工程质量责任的相应责任。4.2工程验收：（1）工程完成后，乙方应按照合同约定的质量标准组织自检；（2）自检合格后，乙方应向甲方提交工程验收申请；（3）甲方应在接到验收申请后的七个工作日内组织验收；（4）验收合格的工程，双方签署验收报告。第五条安全生产与环保5.1乙方应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和合同约定的安全生产条件进行施工，确保施工安全。5.2乙方应做好施工现场的环保工作，遵守环保法规，确保施工过程中不对环境造成污染。第六条违约责任6.1乙方未按合同约定完成工程，应承担相应的违约责任。6.2甲方未按合同约定支付工程款，应承担相应的违约责任。6.3双方因违反合同造成对方损失的，应赔偿对方因此遭受的损失。第七条争议解决双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格且尾款支付完毕之日终止。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.工程设计图纸及说明2.施工方案及施工组织设计3.工程量清单及报价单4.安全生产及环保措施方案5.甲方支付凭证6.乙方施工进度报告7.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按合同约定完成工程，视为违约。2.甲方未按合同约定支付工程款，视为违约。3.甲方未按合同约定提供施工条件，视为违约。4.乙方未按合同约定保证工程质量，视为违约。5.乙方未按合同约定遵守安全生产规定，视为违约。6.甲方未按合同约定履行验收义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.发包方：指合同中约定的甲方，负责工程建设项目的投资、组织、管理和监督。2.承包方：指合同中约定的乙方，负责承担工程项目的施工任务。3.合同总价：指双方约定的工程项目的总造价。4.工期：指合同约定的工程开工日期至竣工日期之间的时间。5.违约金：指违约方应支付给对方的一种经济赔偿。6.验收合格：指工程按照设计文件、规范标准和合同约定要求完成，并满足使用功能和安全生产条件。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：双方应加强沟通，合理调整施工计划，确保工程按期完成。2.工程质量问题：乙方应严格按照施工标准和规范进行施工，甲方有权要求乙方及时整改。3.付款争议：双方应按照合同约定的付款进度和比例进行支付，如有争议，可通过友好协商解决。4.设计变更：双方应协商确定设计变更的内容和费用，并以书面形式确认。5.安全生产事故：乙方应立即报告甲方，并采取有效措施防止事故扩大，甲方应协助乙方处理安全事故。五、所有应用场景：1.适用于各类建筑工程建设项目的施工合同。2.适用于工程