建设工程施工合同模板(园区小型维修工程)-清洁版

建设工程施工合同模板(园区小型维修工程)——清洁版建设工程施工合同模板（园区小型维修工程）第一条合同主体1.1发包方发包方（以下简称“甲方”）：1.2承包方承包方（以下简称“乙方”）：第二条工程内容2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程规模：2.4工程性质：2.5工程内容：第三条合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：3.2付款方式：工程进度款：人民币（大写）。工程竣工款：人民币（大写）。质量保证金：人民币（大写）。3.3合同价格的调整：由于甲方原因导致工程变更，按照实际情况进行价格调整。由于乙方原因导致工程变更，乙方应承担由此产生的费用。第四条工程进度4.1工程开工日期：4.2工程竣工日期：4.3工程进度要求：第五条质量标准5.1工程质量标准：达到国家及行业相关标准。5.2质量保证：乙方对工程质量承担责任，自工程竣工之日起不少于两年。第六条保密条款6.1双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。第七条违约责任7.1甲方违约：未按照约定支付工程进度款，乙方有权暂停施工。未按照约定支付工程竣工款，乙方有权拒绝交付工程。7.2乙方违约：未按照约定完成工程，甲方有权解除合同。工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方整改或赔偿。第八条争议解决双方因履行本合同发生的争议，应优先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1合同的签订、修改和解除：合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同的修改和解除应书面签订，并经双方认可。9.2合同的有效期：自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格之日止。第十条签字盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：注意：本合同模板仅供参考，具体条款请根据实际情况调整。在签订合同时，请务必仔细阅读合同全文，确保双方权益。如有需要，请咨询专业律师。第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导第一条合同主体1.1发包方发包方（以下简称“甲方”）：1.2承包方承包方（以下简称“乙方”）：1.3第三方主体第三方主体（以下简称“丙方”）：第二条工程内容2.1工程名称：2.2工程地点：2.3工程规模：2.4工程性质：2.5工程内容：第三条合同价格3.1合同总价：人民币（大写）：3.2付款方式：工程进度款：人民币（大写）。工程竣工款：人民币（大写）。质量保证金：人民币（大写）。3.3合同价格的调整：由于甲方原因导致工程变更，按照实际情况进行价格调整。由于乙方原因导致工程变更，乙方应承担由此产生的费用。第四条工程进度4.1工程开工日期：4.2工程竣工日期：4.3工程进度要求：第五条质量标准5.1工程质量标准：达到国家及行业相关标准。5.2质量保证：乙方对工程质量承担责任，自工程竣工之日起不少于两年。第六条甲方权益保障6.1甲方权益优先：在合同履行过程中，甲方的权益应得到优先保障。6.2甲方权利增加：甲方有权对工程进度、工程质量进行监督和检查。6.3甲方利益保障：乙方应确保工程按时完成，并保证工程质量达到约定标准，否则甲方有权追究乙方的违约责任。第七条乙方的违约及限制条款7.1乙方违约：未按照约定完成工程，甲方有权解除合同。工程质量不符合约定，甲方有权要求乙方整改或赔偿。7.2乙方限制：乙方不得将合同约定的工程转包给其他单位或个人。第八条第三方主体的责权利8.1丙方责任：丙方应对乙方的施工过程进行监督，确保工程质量符合约定标准。8.2丙方权益：丙方有权要求乙方按照合同约定履行义务，并对其违约行为进行追究。8.3丙方利益保障：丙方应确保工程按时完成，并保证工程质量达到约定标准，否则甲方有权追究丙方的违约责任。第九条争议解决双方因履行本合同发生的争议，应优先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1合同的签订、修改和解除：合同一式两份，甲乙双方各执一份。合同的修改和解除应书面签订，并经双方认可。10.2合同的有效期：自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工并验收合格之日止。第十一条签字盖章甲方（盖章）：乙方（盖章）：丙方（盖章）：第三方介入的意义和目的：第三方主体的介入，旨在确保工程质量和进度得到有效保障，同时增加甲方在合同履行过程中的权益保障。通过第三方主体的监督和检查，可以有效地降低甲方承担的风险，确保工程按时完成并达到约定标准。甲方为主导的目的和意义：甲方作为合同主体，其权益和利益应得到优先保障。通过增加甲方的权利条款和利益保障条款，可以确保甲方在合同履行过程中的权益得到充分保障。同时，通过设置乙方的违约及限制条款，可以有效地约束乙方的行为，确保工程质量和进度得到有效保障。##第十二条甲方特别权利甲方享有对工程项目的最终决策权，包括但不限于工程设计变更、施工方法选择、材料供应商选择等。乙方应无条件服从甲方的决定，并按照甲方的要求及时调整施工计划。第十三条甲方利益保护乙方应承担由于自身原因导致工程延误或质量问题的全部责任，并赔偿甲方产生的直接经济损失和间接经济损失。第十四条乙方义务乙方必须按照合同约定和国家相关法律法规进行施工，确保施工安全，保护环境，遵守职业道德，不得有任何违法违规行为。第十五条丙方监督职责丙方应定期对工程进度和质量进行监督，确保工程按计划进行，并对乙方的工作进行检查，提出改进意见。第十六条丙方报告制度丙方应定期向甲方提交工程进度报告和质量报告，对工程中出现的问题及时汇报，并提出解决方案。第十七条违约责任任何一方违反合同约定，均应承担违约责任。违约方的赔偿责任包括但不限于赔偿对方产生的直接经济损失和间接经济损失。第十八条不可抗力由于不可抗力原因导致合同无法履行或部分履行，双方应立即协商解决，根据实际情况减轻或免除相应的责任。第十九条合同解除甲乙双方同意解除合同的，应书面通知对方。合同解除后，乙方应立即停止施工，并按照甲方要求撤离施工现场。合同解除不影响甲方对乙方已发生的违约行为的追究权。第二十条适用法律本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第二十一条合同效力本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程竣工并验收合格之日止。第二十二条保密条款双方在合同履行过程中所获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以严格保密。第二十三条争议解决双方因履行本合同发生的争议，应优先通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第三方介入的意义和目的：第三方主体的介入，旨在为甲方提供一个更加公正、透明的工程管理环境，通过专业的监督和检查，确保工程质量和进度得到有效保障。同时，第三方主体作为独立的监督者，可以有效地协调甲方和乙方之间的关系，减少纠纷和冲突，确保工