2023-2024年《北京市建设工程监理合同样本范本版》

北京市建设工程监理合同样本范本版北京市建设工程监理合同样本范本版/北京市建设工程监理合同样本范本版北京市建设工程监理合同版合同编号：__________第一章：合同双方基本信息（1.1.1）甲方名称：________________（1.1.2）法定代表人：______________（1.1.3）地址：____________________（1.1.4）联系方式：______________（1.2.1）乙方名称：________________（1.2.2）法定代表人：______________（1.2.3）地址：____________________（1.2.4）联系方式：______________第二章：合同标的与范围2.1合同标的：（2.1.1）本合同标的为北京市某建设工程的监理服务。2.2监理范围：（2.2.1）乙方应按照国家有关法律法规、标准规范及甲方的要求，对甲方委托的建设工程进行全过程监理。第三章：合同价格与支付3.1合同价格：（3.1.1）本合同总价为人民币____元（大写：__________________________元整）。3.2支付方式：（3.2.1）甲方应按照合同约定的进度和比例向乙方支付监理费用。第四章：合同履行期限与地点4.1履行期限：（4.1.1）本合同自双方签字盖章之日起生效，至监理工程全部竣工验收合格之日止。4.2履行地点：（4.2.1）本合同监理工程的地点为北京市。第五章：双方权利与义务5.1甲方的权利与义务：（5.1.1）甲方有权对乙方的监理工作进行监督、检查，并提出整改要求。（5.1.2）甲方应按照合同约定向乙方支付监理费用。（5.1.3）甲方应保障乙方在监理现场的正常工作条件。5.2乙方的权利与义务：（5.2.1）乙方应按照国家有关法律法规、标准规范及甲方的要求，认真履行监理职责。（5.2.2）乙方应定期向甲方报告监理工作情况，并对监理过程中发现的问题提出整改建议。（5.2.3）乙方应保守在监理过程中所获得的甲方商业秘密和技术秘密。第六章：监理报告与记录6.1监理报告：（6.1.1）乙方应按照监理工作的实际进展，定期向甲方提交监理报告，内容包括但不限于工程进度、质量、安全、成本等方面。（6.1.2）监理报告应真实、准确、完整地反映工程实际情况，不得有虚假记载或重大遗漏。（6.1.3）甲方有权要求乙方对监理报告中的任何内容进行解释或提供相关证明材料。6.2监理记录：（6.2.1）乙方应妥善保管监理过程中的所有记录，包括会议纪要、现场检查记录、指令文件等。（6.2.2）监理记录应采用书面形式，并由乙方授权人员签字确认。（6.2.3）甲方有权随时查阅乙方的监理记录，乙方应予以配合并提供必要的协助。第七章：变更与调整7.1变更程序：（7.1.1）在监理过程中，如因设计变更、施工条件变化等原因导致监理工作内容发生变化，乙方应及时向甲方报告。（7.1.2）甲方应在收到乙方报告后，及时对变更事项进行评估，并书面通知乙方是否同意变更。（7.1.3）未经甲方书面同意，乙方不得擅自变更监理工作内容。7.2费用调整：（7.2.1）因变更导致监理工作量和费用发生变化，双方应根据实际情况协商调整监理费用。（7.2.2）费用调整应按照合同约定的价格和支付条款执行。（7.2.3）任何费用调整均应以书面形式确认，并作为本合同的有效组成部分。第八章：违约责任8.1甲方违约：（8.1.1）甲方未按合同约定支付监理费用的，应按逾期支付金额的__%向乙方支付违约金。（8.1.2）甲方未能履行合同约定的其他义务，导致监理工作无法正常进行的，应承担由此给乙方造成的损失。8.2乙方违约：（8.2.1）乙方未按合同约定履行监理职责，导致工程发生质量、安全事故的，应承担相应的法律责任。（8.2.2）乙方违反合同约定，导致监理工作严重延误或中断的，应按延误或中断天数的__%向甲方支付违约金。第九章：争议解决9.1协商解决：（9.1.1）双方在合同履行过程中发生的任何争议，应通过友好协商的方式解决。（9.1.2）协商解决争议的期限为__天，自争议发生之日起计算。9.2仲裁：（9.2.1）如协商未能解决争议，任何一方均有权将争议提交至北京市仲裁委员会进行仲裁。（9.2.2）仲裁裁决是终局的，对双方均具有法律约束力。第十章：合同的解除与终止10.1合同解除：（10.1.1）在合同履行期间，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，双方均有权解除合同。（10.1.2）除不可抗力外，任何一方欲解除合同，应提前__天书面通知对方，并按合同约定承担相应责任。10.2合同终止后的义务：（10.2.1）合同终止后，双方应根据合同履行情况和合同约定，办理相关手续和结算。（10.2.2）合同终止后，双方仍应遵守合同中的保密条款和其他未终止的条款。第十一章：监理人员的更换与培训11.1监理人员的更换：（11.1.1）乙方在监理过程中应保持监理人员的稳定性，如需更换监理人员，应提前__天书面通知甲方。（11.1.2）甲方对乙方提出的监理人员更换要求，乙方应尽快予以响应，并在合理时间内完成更换。11.2监理人员的培训：（11.2.1）乙方应确保监理人员具备相应的专业知识和技能，能够胜任监理工作。（11.2.2）乙方应为监理人员提供必要的培训和学习机会，以提升其专业能力和服务水平。第十二章：工程质量与安全12.1工程质量控制：（12.1.1）乙方应按照工程设计文件、施工规范和质量标准，对工程质量进行严格监督和控制。（12.1.2）乙方发现工程质量问题，应及时通知甲方并督促施工单位采取整改措施。12.2工程安全管理：（12.2.1）乙方应监督施工单位严格执行安全生产法律法规和标准规范，确保施工安全。（12.2.2）乙方发现安全事故隐患，应立即要求施工单位停工整改，并报告甲方。第十三章：环境保护与节能13.1环境保护：（13.1.1）乙方应监督施工单位遵守环境保护法律法规，采取措施减少施工对环境的影响。（13.1.2）乙方发现施工单位存在环境污染行为，应立即要求其停止违法行为并报告甲方。13.2节能管理：（13.2.1）乙方应监督施工单位采取节能措施，合理利用资源和能源，降低能源消耗。（13.2.2）乙方应定期对施工单位的节能效果进行评估，并提出改进建议。第十四章：合同的修改与补充14.1合同的修改：（14.1.1）在合同履行期间，双方可根据实际情况协商修改合同条款。（14.1.2）合同修改应以书面形式进行，并经双方授权代表签字盖章后生效。14.2合合同的补充：（14.2.2）补充协议与本合同具有同等法律效力。第十五章：其他约定15.1法律适用：（15.1.1）本合同适用中华人民共和国法律法规。（15.1.2）本合同未尽事宜，可参照相关法律法规和行业标准执行。15.2通知与送达：（15.2.1）本合同项下的通知、函件等，应以书面形式送达对方。（15.2.2）通知、函件等送达地址，应以本合同首部注明的地址为准。附件部分（1）工程设计文件；（2）施工图纸；（3）监理工作计划；（4）监理人员名单及资质证书；（5）