建设工程施工合同纠纷执行和解协议书

建设工程施工合同纠纷执行和解协议书甲方（申请人）：________________乙方（被申请人）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就建设工程施工合同纠纷执行和解事项，达成如下协议：一、合同背景1.1甲方与乙方于____年____月____日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为：____。1.2原合同约定，乙方承包______工程（以下简称“工程”），工程地点位于______，合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。1.3由于乙方在施工过程中存在严重违约行为，导致工程无法按照原合同约定的期限和质量完成。甲方因此向______人民法院提起诉讼，要求解除原合同，并赔偿因此造成的损失。二、和解内容2.1甲方同意放弃解除原合同的权利，乙方继续履行原合同约定的施工义务。2.2乙方同意在______年____月____日前完成工程，并保证工程质量符合原合同约定的标准。2.3乙方同意支付甲方违约金人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元，作为对甲方的赔偿。2.4甲方同意在乙方按照本协议约定完成工程并验收合格后，支付乙方剩余的工程款。三、履行期限3.1本协议自双方签字盖章之日起生效。3.2乙方应在本协议生效后______日内完成工程，并向甲方提交竣工验收申请。3.3甲方应在收到乙方竣工验收申请后______日内完成验收，并通知乙方验收结果。3.4乙方应在验收合格后______日内向甲方支付违约金。3.5甲方应在收到乙方支付的违约金后______日内支付乙方剩余的工程款。四、违约责任4.1如乙方未按照本协议约定完成工程，甲方有权解除原合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。4.2如甲方未按照本协议约定支付剩余工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金。五、争议解决5.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。5.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议自双方签字盖章之日起生效。甲方（申请人）：________________乙方（被申请人）：________________签订日期：____年____月____日以上内容仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和相关法律法规进行调整。如有需要，请咨询专业律师。2024带目录带附件详细版-建设工程施工合同纠纷执行和解协议书目录一、合同背景二、和解内容三、履行期限四、违约责任五、争议解决六、其他约定附件一：原合同主要条款摘要附件二：工程进度及质量标准附件三：违约金支付方式甲方（申请人）：________________乙方（被申请人）：________________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国民事诉讼法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就建设工程施工合同纠纷执行和解事项，达成如下协议：一、合同背景1.1甲方与乙方于____年____月____日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“原合同”），合同编号为：____。1.2原合同约定，乙方承包______工程（以下简称“工程”），工程地点位于______，合同总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元。1.3由于乙方在施工过程中存在严重违约行为，导致工程无法按照原合同约定的期限和质量完成。甲方因此向______人民法院提起诉讼，要求解除原合同，并赔偿因此造成的损失。二、和解内容2.1甲方同意放弃解除原合同的权利，乙方继续履行原合同约定的施工义务。2.2乙方同意在______年____月____日前完成工程，并保证工程质量符合原合同约定的标准。2.3乙方同意支付甲方违约金人民币（大写）：____元整（小写）：￥_____元，作为对甲方的赔偿。2.4甲方同意在乙方按照本协议约定完成工程并验收合格后，支付乙方剩余的工程款。三、履行期限3.1本协议自双方签字盖章之日起生效。3.2乙方应在本协议生效后______日内完成工程，并向甲方提交竣工验收申请。3.3甲方应在收到乙方竣工验收申请后______日内完成验收，并通知乙方验收结果。3.4乙方应在验收合格后______日内向甲方支付违约金。3.5甲方应在收到乙方支付的违约金后______日内支付乙方剩余的工程款。四、违约责任4.1如乙方未按照本协议约定完成工程，甲方有权解除原合同，并要求乙方赔偿因此造成的损失。4.2如甲方未按照本协议约定支付剩余工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款的违约金。五、争议解决5.1本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。5.2双方在履行本协议过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本协议一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本协议自双方签字盖章之日起生效。甲方（申请人）：________________乙方（被申请人）：________________签订日期：____年____月____日附件一：原合同主要条款摘要附件二：工程进度及质量标准附件三：违约金支付方式以上内容仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和相关法律法规进行调整。如有需要，请咨询专业律师。附件列表：1.附件一：原合同主要条款摘要2.附件二：工程进度及质量标准3.附件三：违约金支付方式法律名词及解释：1.《中华人民共和国合同法》：规定了合同的订立、履行、变更和解除，以及违约责任等方面的法律规范。2.《中华人民共和国民事诉讼法》：规定了民事诉讼的程序和规则，包括诉讼的提起、审理、判决和执行等方面的法律规范。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.合同条款不明确：在签订和解协议时，应确保所有条款明确、具体，避免产生歧义。如有需要，可咨询专业律师进行审核和修改。2.履行期限的约定：在和解协议中，应明确各方的履行期限，并严格按照约定的期限履行各自的权利和义务。3.违约责任的约定：在和解协议中，应明确违约责任的具体内容和违约金的计算方式，以便在违约发生时能够及时处理。4.争议解决方式：在和解协议中，应明确争议解决的方式，包括友好协商和诉讼等，以便在发生争议时能够及时解决。5.合同的修改和解除：在和解协议中，应明确合同的修改和解除条件，以及相应的法律后果，以便在需要时能够及时处理。解决办法：1.在签订和解协议前，充分了解相关法律法规，并咨询专业律师的意见，以确保合同的合法性和有效性。2.在和解协议中，详细列明各方的权利和义务，以及履行期限和违约责任等条款，以避免产生歧义和争议。3.在和解协议中，明确争议解决的方式和程序，以便在发生争议时能够及时解决。4.在和解协议中，明确合同的修改和解除条件，以及相应的法律后果，以便在需要时能够及时处理。适用场景：1.建设工程施工合同纠纷的解决：当甲方和乙方在建设工程施工合同履行过程中发生纠纷时，可以通过签订和解协议来解决纠纷，明确各方的权利和义务，以及违约责任等。2.合同履行过程中的变更和解除：当甲方和乙方在合同履行过程