2022-2023年一级造价师之建设工程计价综合检测试卷A卷含答案

2022-2023年一级造价师之建设工程计

价综合检测试卷A卷含答案

单选题（共200题）

1、反映完成一定计量单位合格扩大结构构件需要消耗的人工、材料

和施工机具台班的数量的定额是（）。

A.概算指标

B.概算定额

C.预算定额

D.施工定额

【答案】B

2、国际工程分包费与直接费、间接费平行并列时，总包商对分包商

的管理费应列入（）。

A.间接费

B.分包费

C.盈余

D.上级单位管理费

【答案】B

3、下列各项内容中，属于BIM在决策阶段的应用的是（）。

A.建立初步的建筑信息模型

B.对多专业模型进行一致性检查

C.工程量自动计算、统计分析，形成准确的工程量清单

D.提供施工计划与造价控制的所有数据

【答案】A

4、技术简单的小型工程项目相关部门同意可以简化的设计阶段是

()。

A.一阶段设计

B.两阶段设计

C.三阶段设计

D.四阶段设计

【答案】A

5、某通用设备，已知设备原价为10。万元，运杂费率10%,安装费

率15%。又已知该设备重20吨，每吨设备安装费指标为10000元,

则该设备的安装工程概算为()万元。

A.10

B.15

C.20

D.25

【答案】B

6、计时观察法的局限性，是在于（）0

A.观测精度不足

B.观测方法陈旧

C.考虑人的因素不够

D.采用的技术手段落后

【答案】C

7、关于招标控制价的编制，说法正确的是（）o

A.建设工程的招标控制价反映的是单项工程费用

B.对计日工中的人工单价和施工机械台班单价应按工程造价信息中

发布的单价计算

C.暂估价中的材料单价，应参考市场价格估算

D.规费和税金必须按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算

【答案】D

8、民用住宅建筑设计中，下列不同平面形状的建筑物，其建筑物周

长与建筑面积比K周按从小到大顺序排列正确的是（）。

A.矩形一正方形一T形一L形

B.L.形一T形一矩形一正方形

C.正方形一矩形一T形一L形

D.T形一L形—正方形一矩形

【答案】C

9、对分包人询价应注意的内容不包括()

A.分包标函是否完整

B.分包工程单价所包含的内容

C.质量保证措施

D.分包人资质

【答案】D

10、某工程合同价款为800万元，于2007年7月签订合同并开工，

2009年10月底竣工并按约定完成最终结清。合同约定按工程造价

指数调整法对工程价款进行动态结算。根据当地造价站公布的造价

指数，该类工程2007年7月和2008年8月、2009年9月的造价指

数分别为113.15和117.60、128.60,则此工程价差调整额为()

万兀O

A.109.2

B.228.8

C.31.5

D.140.8

【答案】A

11、某建设项目需购置甲、乙两种生产设备，设备甲基期购置数量

3台，单价2万元；报告期购置数量2台，单位2.5万元。设备乙

基期购置数量2台，单价4万元；报告期购置数量3台，单价4.5

万元。该建设项目设备价格指数为（）。

A.1.32

B.0.76

C.1.16

D.1.14

【答案】C

12、关于建设工程施工评标，下列说法中正确的是（）。

A.评标文员会按照公平、公正、公开的原则评标

B.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清

C.评标委员会可以要求投标人潜清投标文件疑问直至满足评标委员

会的要求

D.评标委员会有权直接确定中标人

【答案】C

13、当建设项目只有一个单项工程时，应采用二级预算编制形式，

二级预算编制形式由（）组成。

A.单项工程综合预算和单位工程预算

B.建设项目总预算和单项工程综合预算

C.建筑工程预算和安装工程预算

D.建设项目总预算和单位工程预算

【答案】D

14、（2012年真题）关于分部分项工程量清单编制的说法，正确的

是（）。

A.施工工程量大于按计算规则计算出的工程量的部分，由投标人在

综合单价中考虑

B.在清单项目“工程内容”中包含的工作内容必须进行项目特征的

描述

C.计价规范中就某一清单项目给出两个及以上计量单位时应选择最

方便计量的单位

D.同一标段的工程量清单中含有多个项目特征相同的单位工程时，

可采用相同的项目编码

【答案】A

15、以下对于项目可行性研究阶段投资估算的作用，表述正确的是

（）。

A.是项目主管部门审批项目建议书的依据

B.是项目投资决策的重要依据

C.是编制项目规划的参考依据

D.是确定建设规模的参考依据

【答案】B

16、某施工机械设备司机2人，若年制度工作日为254天，年工作

台班为250台班，人工日工资单价为80元，则该施工机械的台班人

工费为（）元/台班。

A.78.72

B.81.28

C.157.44

D.162.56

【答案】D

17、根据《建筑工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）,招标

控制价的综合单价组价工作包括：①确定工、料、机单价：②确定

所组价定额项目名称：③计算组成定额项目的合价；④除以工程量

清单项目工程量：⑤计算组价定额项目工程量，下列工作排序正确

的是（）。

B.（WW3）

【答案】A

18、甲建筑企业为增值税一般纳税人，2016年6月1日以清包工方

式承接了某县的住宅楼工程，税前造价为2000万（包含增值税进项

税额的含税价格），若该企业采用简易计税的方法，则应缴纳的增值

税为（）万元。

A.220

B.198.20

C.58.25

D.60

【答案】D

19、国内生产某台非标准设备需材料费36万元，加工费4万元，

专用工具费率10%,设备损失费率20%,外购配套件费为5万元，

包装费0.8万元，利润率为10%,税率为17%,用成本计算估价法

计得该设备的税金是（）万元。

A.5.36

B.10.02

C.10.72

D.10.87

【答案】D

20、关于依法必须招标的工程，下列说法中正确的是（）o

A.国有资金投资的建筑工程招标可不设招标控制价

B.招标人可以自行决定是否编制标底，标底必须保密

C.招标人设有最高投标限价的，应当在开标时公布

D.招标人也可以根据需要，规定最低投标限价

【答案】B

21、关于项目投资估算的作用，下列说法中正确的是（）o

A.项目建议书阶段的投资估算，是确定建设投资最高限额的依据

B.可行性研究阶段的投资估算，是项目投资决策的重要依据，不得

突破

C.投资估算不能作为制定建设贷款计划的依据

D.投资估算是核算建设项目固定资产需要额的重要依据

【答案】D

22、与一般计税方法相比，简易计税方法下计税基数的差异是0。

A.税前造价

B.人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费、利润和规费之

和

C.执行营业税改征增值税试点实施办法

D.各费用项目均以包含增值税进项税额的含税价格计算

【答案】D

23、某地市政道路工程，已知与其类似已完工作造价指标为600元

/m2,人、材、机占工程造价10%,50%,20%,拟建工程与类似工程

人、材、机差异系数为1.1,L05,1.05,假定以人、材、机为基

数取费，综合费率为25%,则该工程综合单价为（）。

A.507

B.608.4

C.633.75

D.657

【答案】C

24、（2021年真题）某一砖半厚混水墙，采用规格为240*115*53的

烧结煤肝石普通砖砌筑,灰浆厚度为10mm,每10m3该种墙体砖的净

用量为（）千块。

A.5.148

B.5.219

C.6.374

D.6.462

【答案】B

25、根据《建设工程工程量清单计价规范》，关于材料和专业工程暂

估价的说法中，正确的是（）o

A.材料暂估价表中只填写原材料、燃料、构配件的暂估价

B.材料暂估价应纳入分部分项工程量清单项目综合单价

C.专业工程暂估价指完成专业工程的建筑安装工程费

D.专业工程暂估价由专业工程承包人填写

【答案】B

26、当应予计算的实际工程量与招标工程量清单出现偏差超过15%

的，且该变化引起措施项目相应发生变化的，下列表述中正确的是

()。

A.如该措施项目是按单价方式计价，工程量增加的，措施项目费调

减

B.如该措施项目是按单价方式计价，工程量减少的，措施项目费调

增

C.如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的，

措施项目费调减

D.如该措施项目是按系数或单一总价方式计价的，工程量增加的，

措施项目费调增

【答案】D

27、某进口设备的到岸价为100万元，银行财务费0.5万元，外贸

手续费费率为1.5%,关税税率为20%,增值税税率17%,该设备无

消费税和海关监管手续费，则该进口设备的抵岸价为()万元。

A.139.0

B.142.4

C.142.7

D.143.2

【答案】B

28、关于工程索赔的相关论述，下列说法正确的是（）。

A.工程索赔指承包人向发包人提出工期和（或）费用补偿的行为

B.由发包人原因导致分包人承受经济损失，分包人可直接向发包人

提出索赔

C.承包人提出的工期补偿索赔经发包人批准后，可免除承包人非自

身原因拖期违约责任

D.由于不可抗力事件造成合同非正常终止，承包人不能向发包人提

出索赔

【答案】C

29、下列关于其他项目清单的说法，正确的是（）。

A.暂列金额是指招标人暂定并包括在合同中的一笔款项，预留时把

各专业的暂列金额合计列一项即可

B.由于计日工是为解决现场发生的零星工作或项目的计价而设立，

只要填报单价，估不估暂定数量实际操作结果完全一样

C.其他项目清单的具体内容可根据实际情况补充

D.暂列金额一般按合同约定价款的10%〜15%确定

【答案】C

30、根据国外建筑安装工程费用构成，施工用水、用电费应计入

（）。

A.材料费

B.施工机械费

C.管理费

D.开办费

【答案】D

31、建设工程没有交付的，合同没有约定付款时间，拖欠工程款利

息的起算日起为（）。

A.提交竣工结算文件之日

B.确认竣工结算文件之日

C.竣工验收合格之日

D.工程实际交付之日

【答案】A

32、根据《房屋建筑与装饰工程量计算规范》，可精确计量的措施项

目包括（）。

A.安全文明施工费

B.冬雨季施工增加费

C.二次搬运费

D.施工排水、降水费

【答案】D

33、关于联合体投标的说法，正确的是（）。

A.联合体投标是指投标人相互约定在招标项目中分别以高、中、低

价位报价的投标

B.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定

资质等级

C.通过资格预审的联合体，各方组成结构、职责及财务能力等条件

不得改变

D.联合体中牵头人提交的投标保证金对其他成员不具有约束力

【答案】C

34、对于不宜计量的措施项目，只能用来作为安全文明施工费的取

费基数，而不能作为夜间施工增加费的取费基数的是（）。

A.定额分部分项工程费+定额中可以计量的措施项目费

B.定额人工费

C.定额人工费与机械费之和

D.定额人工费、材料费与机械费之和

【答案】A

35、下列机械工作时间中，属于有效工作时间的是（）。

A.筑路机在工作区末端的调头时间

B.体积达标而未达到载重吨位的货物汽车运输时间

C.机械在工作地点之间的转移时间

D.装车数量不足而在低负荷下工作的时间

【答案】B

36、下列费用中，不属于国际工程的间接费用的是（）

A.投标期间开支的费用

B.上级单位管理费

C.保险费

D.临时设施费

【答案】B

37、工程总承包投标报价成本分析过程中，被归为公司本部费用的

是（）。

A.勘察设计费

B.施工费用

C.分包合同费用

D.调试、开车服务费

【答案】A

38、下列内容中，属于三级预算的工程预算文件，但不属于二级预

算的是（）o

A.单位工程预算表

B.单项工程综合预算表

C.总预算表

D.附件

【答案】B

39、（2018年真题）根据《标准施工招标文件》（2007年版）通用合

同条款，下列引起承包人索赔的事件中，只能获得费用补偿的是（）。

A.发包人提前向承包人提供材料、工程设备

B.因发包人提供的材料、工程设备造成工程不合格

C.发包人在工程竣工前提前占用工程

D.异常恶劣的气候条件，导致工期延误

【答案】A

40、按我国现行投资构成，下列费用中，不属于工程建设其他费用

的是（）

A.建设单位管理费

B.建筑安装工程费

C.建设期计列的生产经营费

D.用地与工程准备费

【答案】B

41、（2021年真题）对进口设备计算进口环节增值税时，作为计税

基数的组成计税价格是（）o

A.到岸价+消费税

B.到岸价+关税

C.关税完税价格+消费税

D.关税完税价格+关税+消费税

【答案】D

42、建设项目可行性研究的核心部分是（）。

A.市场研究

B.技术方案研究

C.建设条件研究

D.效益研究

【答案】D

43、某项目建设期为2年，第一年贷款3000万元，第二年贷款

2000万元，贷款年利率10%,贷款在年内均衡发放，建设期内只

计息不付息。该项目建设期利息为0万元。

A.415

B.400

C.565

D.450

【答案】C

44、工程总承包评标采用的详细评审内容不包括（）。

A.承包人建议书

B.资信业绩

C.承包人实施计划

D.分包方案

【答案】D

45、某项工程合同价12000万元，其中材料和设备占百分之50,已

知预付款3600万元，起扣点是多少（）。

A.7200

B.6120

C.4800

D.9951

【答案】C

46、根据《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》GB50584的规定,

下列的措施项目，需以“项”为单位进行编制的是（）o

A.施工排水、降水

B.冬雨季施工

C.垂直运输

D.大型机械设备进出场及安拆

【答案】B

47、国产非标准设备原价的确定可采用（）等方法。

A.概算指标法和定额估价法

B.成本计算估价法和概算指标法

C.分部组合估价法和百分比法

D.成本计算估价法和分部组合估价法

【答案】D

48、根据《建设工程量清单计价规范》（GB50500-2013），关于工程

量清单项目编码的说法中，正确的是（）。

A.第三级编码为分部工程顺序码，由三位数字表示

B.第五级编码应根据拟建工程的工程量清单项目名称设置，不得重

码

C.同一标段含有多个单位工程，不同单位工程中项目特征相同的工

程应采用相同编码

D.补充项目编码以“B”加上计量规范代码后跟三位数字表示

【答案】B

49、在对工人工作时间消耗的分类中，属于必须消耗时间而被计入

时间定额的是（）。

A.偶然工作时间

B.工人休息时间

C.施工本身造成的停工时间

D.非施工本身造成的停工时间

【答案】B

50、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是（）。

A.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消

耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准

B.概算定额表达的主要内容、表达的主要方式及基本使用方法都与

预算定额相近

C.概算定额主要用于投资估算的编制。

D.概算定额水平与预算定额水平之间应由一定的幅度差，幅度差一

般在10%以内

【答案】B

51、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用

法律问题的解释》中关于垫资施工合同的价款纠纷处理的规定，下

列表述中正确的是（）。

A.当事人对垫资没有约定的，可视情况判断是否存在实质垫资行为

B.当事人对垫资利息没有约定的，承包人可以请求按照中国人民银

行发布的同期同类贷款利率支付利息

C.约定的垫资利息不得高于中国人民银行发布的同期同类贷款利率

D.发包人不得要求承包人垫资施工，否则有关约定垫资的条款无效

【答案】C

52、工程造价指标测算中，各类造价数据的时间需符合造价指标的

时间要求。下列造价数据的时间选取符合规定的是（）。

A.投资估算采用投资估算书编制完成日期

B.最高投标限价采用投标截止日期

C.合同价采用合同签订日期

D.结算价采用工程结算日期

【答案】A

53、根据《建设项目工程总成本合同示范文本（试行）》（GF-2011-

0216）,下列变更事项，属于采购变更的是（）o

A.对设备规格和数量的调整

B.改变检查、检验、检测、试验地点

C.重新进行竣工试验

D.对配套工程系统的工艺调整

【答案】B

54、下列施工评标及相关工作事项中，属于清标工作内容的是（）。

A.投标文件的澄清

B.施工组织设计评审

C.形式评审

D.不平衡报价分析

【答案】D

55、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)规定，招标

时用于合同约定调整因素出现时的工程材料价款调整的费用应计入

()中。

A.分部分项综合单价

B.材料暂估价

C.暂列金额

D.总承包服务费

【答案】C

56、通常情况下建筑周长系数越低，设计()。

A.越昂贵

B.越经济

C.与该指标无关

D.一样

【答案】B

57、总承包企业不仅承包工程项目的建设实施任务，而且提供建设

项目的前期工作和运营准备工作的综合任务，该类总承包合同的类

型是（）o

A.设计采购施工总承包

B.交钥匙总承包

C.设计一施工总承包

D.工程项目管理总承包

【答案】B

58、在工程定额体系中，预算定额是以（）为对象编制的定额。

A.施工过程或基本工序

B.分项工程和结构构件

C.扩大的分项工程或扩大的结构构件

D.单位工程

【答案】B

59、下列费用项目中，应在研究试验费中列支的是（）o

A.为验证设计数据而进行必要的研究试验所需的费用

B.新产品试验费

C.施工企业技术革新的研究试验费

D.设计模型制作费

【答案】A

60、按照索赔事件的性质分类，在施工中发现地下流砂引起的索赔

属于（）o

A.工程变更索赔

B.工程延误索赔

C.不可预见的不利条件索赔

D.合同终止的索赔

【答案】C

61、（2014年真题）未达到固定资产标准的工器具购置费的计算基

数一般为（）。

A.工程建设其他费

B.建设安装工程费

C.设备购置费

D.设备及安装工程费

【答案】C

62、（2013年真题）关于建设项目总概算的编制，下列说法中正确

的是（）。

A.项目总概算应按照建设单位规定的统一表格进行编制

B.对工程建设其他费的各组成项目应分别列项计算

C.主要建筑安装材料汇总表只需列出建设项目的钢筋、水泥等主要

材料各自的总消耗量

D.总概算编制说明应装订于总概算文件最后

【答案】B

63、（2009年.）柱网布置是否合理，对工程造价和面积的利用效率

都有较大影响。建筑设计中对柱网布置应注意（）。

A.适当扩大柱距和跨度能使厂房有更大的灵活性

B.单跨厂房跨度不变时，层数越多越经济

C.多跨厂房柱间距不变时，跨度越大造价越低

D.柱网布置与厂房的高度无关

【答案】A

64、为了合理划分发承包双方的合同风险，施工合同中应当约定一

个基准日，对于实行招标的建设工程，一般以（）为基准日。

A.以建设工程施工合同签订前的第28天

B.以招标文件开始发放前的第28天

C.以中标通知书发出前的第28天

D.以投标截止时间前的第28天

【答案】D

65、（2019年真题）根据《建设工程造价咨询规范》（GB/T51095-

2015）,下列投标文件的评审内容，属于清标工作的是（）。

A.营业执照的有效性

B.营业执照、资质证书、安全生产许可证的一致性

C.投标函上签字与盖章的合法性

D.投标文件是否实质性响应招标文件

【答案】D

66、措施项目清单中的安全文明施工费（）。

A.可以要求投标人对该项费用进行优惠

B.按目标价款结算

C.应作为竞争性费用参与市场竞争

D.应按照国家或省级、行业建设主管部门的规定计价

【答案】D

67、在建设工程招投标活动中，招标文件应当规定一个适当的投标

有效期。投标有效期的开始计算之日为（）

A.开始发放招标文件之日

B.投标人提交投标文件之日

C.投标人提交投标文件截止之日

D.停止发放招标文件之日

【答案】C

68、编制竣工结算文件时，应按国家、省级或行业建设主管部门的

规定计价的是（）。

A.劳动保险费

B.总承包服务费

C.安全文明施工费

D.现场签证费

【答案】C

69、下列费用包含在联合试运转费中的是（）。

A.由设备安装工程费用开支的调试及试车费用

B.试运转中因施工原因发生的处理费用

C.施工单位参加试运转人员工资

D.试运转中因设备缺陷发生的处理费用

【答案】C

70、下列安装工程费估算公式中，适用于估算工业炉窑砌筑和工艺

保温或绝热工程安装工程费的是（）。

A.设备原价x设备安装费率（％）

B.重量（体积、面积）总量x单位重量（体积、面积）安装费指标

C.设备原价x材料费占设备费百分比x材料安装费率（％）

D.安装工程功能总量x功能单位安装工程费指标

【答案】B

71、某进口设备的人民币货价为50万元，国际运费费率为10%,运

输保险费费率为3%,进口关税税率为20%,消费税率为10%,则该

设备应支付消费税税额是（）万元。

A.11.34

B.75.60

C.7.56

D.6.80

【答案】C

72、在签订合同前，中标人以及联合体的中标人应按招标文件有关

规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式，向招标人

提交履约担保，其履约担保金额一般为中标价的（）。

A.10%

B.20%

C.30%

D.50%

【答案】A

73、某出料容量800L的砂浆搅拌机，每一次循环工作中，运料、

装料、搅拌、卸料、中断需要的时间分别为150s、40s、250s、50s、

40s,运料和其他时间的交叠时间为50s,机械利用系数为0.8o

该机械的台班产量定额为（）m3/台班。

A.29.79

B.32.60

C.36.00

D.38.40

【答案】D

74、根据国外建筑安装工程费用构成，建筑安装工程一切险投保费

应计入()。

A.开办费

B.管理费

C.暂列金额

D.建设工程其他费

【答案】B

75、工程定额计价方法与工程量清单计价方法的相同之处在于()的

一致性。

A.工程量计算规则

B.项目划分单元

C.单价与报价构成

D.从下而上分部组合计价方法

【答案】D

76、预计某年度应收账款1800万元，应付账款1300万元，预收账

款700万元，预付账款500万元，存货1000万元，现金400万元。

则该年度流动资金估算额为（）万元。

A.700

B.1100

C.1700

D.2100

【答案】C

77、关于设备进口从属费的计算，下列表述正确的是（）。

A.消费税=（关税完税价格+关税+消费税）x消费税税率

B.银行财务费=到岸价格（CIF）x人民币外汇汇率x银行财务费率

C.运输保险费=离岸价格（FOB）x人民币外汇汇率x保险费率

D.外贸手续费=离岸价格（FOB）x人民币外汇汇率x外贸手续费率

【答案】A

78、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500—加08）,关

于招标控制价的表述符合规定的是（）。

A.招标控制价不能超过批准的概算

B.投标报价与招标控制价的误差超过±3%时，应予拒绝

C.招标控制价不应在招标文件中公布，应予保密

D.工程造价咨询人不得同时编制同一工程的招标控制价和投标报价

【答案】D

79、编制工程量清单时，下列费用属于总承包服务费考虑范围的是

（）o

A.总包人对专业工程的投标费

B.承包人自行采购工程设备的保护费

C.总包人施工现场的管理费

D.竣工决算文件的编制费

【答案】C

80、某工程合同价为100万元，合同约定：采用价格指数调整价格

差额，其中固定要素比重为0.3,调价要素C分别占合同价的比重

为0.15、0.25、0.3,结算时价格指数分别增长了20%、15%、25%,

则该工程实际结算款差额为（）万元。

A.19.75

B.28.75

C.14.25

D.27.25

【答案】C

81、国际工程招标投标过程中，在合同谈判阶段不可以确定的内容

是（）

A.预付款的支付比例

B.工程的数量增减

C.承担额外任务

D.价格调整条款

【答案】C

82、（2014年真题）在招标投标过程中，载明招标文件获取方式的

应是（）O

A.招标公告

B.资格预审公告

C.招标文件

D.投标文件

【答案】A

83、确定建筑安装材料定额消耗量的基本方法不包括（）

A.材料换算法

B.现场技术测定法

C.实验室试验法

D.现场统计法

【答案】A

84、（2013年真题）关于标底与最高投标限价的编制，下列说法中

正确的是（）o

A.招标人不得自行决定是否编制标底

B.招标人不得规定最低投标限价

C.编制标底时必须同时设有最高投标限价

D.招标人不编制标底时应规定最低投标限价

【答案】B

85、某工程施工合同约定采用价格指数法调整合同价款，各项费用

权重及价格如表所示。已知该工程9月份完成的工程合同价款为

3000万元，则9月份合同价款调整金额为（）万元。

A.22.5

B.61.46

C.75

D.97.5

【答案】D

86、工程总承包企业承担工程项目的设计、采购、施工、试运行服

务等工作，对承包工程的质量、安全、工期、造价全面负责的工程

总承包类型是（）。

A.交钥匙总承包

B.EPC总承包

C.设计---施工总承包

D.工程项目管理总承包

【答案】B

87、在项目总成本费用估算中，下列费用项目中，属于制造费用的

是()。

A.生产单位管理人员工资

B.行政管理用房折旧费

C其他资产摊销费

D.研究与开发费

【答案】A

88、根据《建设工程工程量清单计价规范》(CB50500-2008),关于

索赔时限规定的说法，错误的是()。

A.承包人应在确认引起索赔事件发生后28天内向发包人发出索赔通

知

B.承包人应在确认引起索赔事件发生后42天内向发包人递交一份详

细的索赔报告

C.对于具有连续影响的索赔事件，承包人应在该事件产生的影响结

束后42天内，递交一份最终索赔报告

D.发包人在收到最终索赔报告的28天内未作答复即视为该索赔报告

已经认可

【答案】C

89、工程造价信息分类应从系统工程的角度出发，放在具体的应用

环境中考虑，综合项目的实施环境和信息技术工具，这体现了工程

造价信息分类的（）原则。

A.综合实用性

B.稳定性

C.兼容性

D.可扩展性

【答案】A

90、在国外建筑安装工程费中，现场材料试验及所需设备的费用包

含在（）中。

A.直接工程费

B.管理费

C.开办费

D.其他摊销费

【答案】C

91、因施工场地狭小等特殊情况而发生的二次搬运费用应属于（）。

A.分部分项工程费

B.措施费

C.规费

D.企业管理费

【答案】B

92、在英、美等国，在项目的投资设想时期，对项目投资估算的精

度要求是()o

A.允许误差±30%以外

B.允许误差±30%以内

C.允许误差±20%以内

D.允许误差±10%以内

【答案】A

93、下列费用中，应计入生产成本的是()。

A.制造费用

B.管理费用

C.财务费用

D.营业费用

【答案】A

94、综合单价确定的步骤包括：①分析每一清单项目的工程内容；

②确定计算基础；③计算工程内容的工程数量与清单单位含量；④

分部分项工程人工、材料、施工机具使用费的计算；⑤计算综合单

价。下列工作排序正确的是()o

B.②®③④⑤

c.0o）@ax5）

【答案】B

95、某项目同一标段中含有多个单位工程，且工程量清单是以单位

工程为编制对象，每一单位工程中都有项目特征相同的实心砖墙砌

体，第一个单位工程的实心砖墙的项目编码为010302001001,则

第二个单位工程的实心砖墙的项目编码应该为（）

A.010302001001

B.010302001002

C.010302001003

D.010302002002

【答案】B

96、某大型施工机械预算价格为5万元，机械耐用总台班为1250台

班，检修周期数为4,一次检修费为2000元，除税系数0.8,维护

费系数为60%,机上人工费和燃料动力费为60元/台班。不考虑残

值和其他有关费用，则该机械台班单价为（）元/台班。

A.106.14

B.109.60

C.110.24

D.112.80

【答案】A

97、下列费用中，不属于工程造价构成的是()。

A.用于支付项目所需土地而发生的费用

B.用于建设单位自身进行项目管理所支出的费用

C.流动资金

D.用于委托工程勘察设计所支付的费用

【答案】C

98、下列费用中，不属于国际工程的间接费用的是()

A.投标期间开支的费用

B.上级单位管理费

C.保险费

D.临时设施费

【答案】B

99、下列在施工合同履行期间由不可抗力造成的损失中，应由承包

人承担的是()。

A.因工程损害导致的第三方人员伤亡发包人承担

B.因工程损害导致的承包人人员伤亡承包人承担

C.工程设备的损害发包人承担

D.应监理人要求承包人照管工程的费用发包人承担

【答案】B

100、类似工程预算法是利用（）相类似的已完工程或在建工程的

工程造价资料来编制拟建工程设计概算的方法。

A.工程设计对象

B.施工条件与设计对象

C.施工方案与设计对象

D.技术条件与设计对象

【答案】D

101、某建设项目建安工程费为2000万元，设备购置费310万元，

工程建设其他费300万元，已知基本预备费率为5%,项目建设前期

年限为0.5年，建设期为2年，每年完成投资的50%,年均投资价

格上涨率为7%,则该项目的预备费为（）万元。

A.336.23

B.358.21

C.378.71

D.424.97

【答案】D

102、根据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）中对

最高投标限价的相关规定，下列说法正确的是（）o

A.最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调

B.最高投标限价超过批准的概算时，招标人应报原概算审批部门审

批

C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布

D.低于最高投标限价的投标报价应被拒绝

【答案】B

103、下列不属于建设项目竣工财务决算说明书内容的是()。

A.基本建设项目概况

B.基建结余资金等分配情况

C.主要技术经济指标的分析、计算情况

D.主要实物工程量分析

【答案】D

104、根据计时观察法测得某工序工人工作时间：基本工作时间

40min.辅助工作时间5min,准备与结束工作时间5min,休息时间

5min,由于施工组织不善造成工人停工时间30min,则定额时间是

()min。

A.45

B.50

C.55

D.85

【答案】C

105、根据我国现行合同条件，关于工程变更的说法中，正确的是（）。

A.监理人在收到承包人书面变更建议后的14天内，若不同意变更的

应口头答复承包人

B.监理人收到承包人变更报价书后的14天内，应根据变更估价原则

商定或确定变更价格

C.施工方案变更出现原措施费中没有的措施项目，相应的措施费变

更应由发包人确定

D.采用计日工计价的任何变更，其费用应在计日工费用中支付

【答案】B

106、关于概算指标，下列说法正确的是（）。

A.应以建筑面积为计量单位

B.通常以单位工程为对象

C.是人工.材料.机具台班的消耗量标准和市场指标

D.概算定额比概算指标更加综合

【答案】B

107、根据《标准施工招标文件》，关于缺陷责任期内缺陷（）。

A.发包人发现已接收使用的工程存在新的缺陷的，发包人应负责

B.发包人在使用过程中，发现已修复的缺陷部位又遭损坏的，承包

人应负责修复，直至检验合格为止

C.经查验缺陷属承包人原因造成的，应由承包人承担修复费验费用

D.经查验缺陷属发包人原因造成的，应由发包人承担修复费用，但

不支付承包人相应的合理利润

【答案】B

108、按照索赔目的和要求分类，可以将工程索赔分为（）。

A.承包人与发包人之间的索赔和总承包人与分包人之间的索赔

B.工期索赔和费用索赔

C.工期延误索赔和加速施工索赔

D.工程变更索赔和合同终止索赔

【答案】B

109、（2020年真题）因工程变更引起措施项目发生变化时，关于合

同价款的调整，下列说法正确的是（）。

A.安全文明施工费不予调整

B.按总价计算的措施项目费的调整，不考虑承包人报价浮动因素

C.按单价计算的措施项目费的调整，以实际发生变化的措施项目数

量为准

D.招标清单中漏项的措施项目费的调整，以承包人自行拟定的实施

方案为准

【答案】C

110、在一个建设项目中，具有独立的设计文件，建成后能够独立发

挥生产能力或使用功能的工程项目称为()。

A.建设项目

B.单项工程

C.单位工程

D.分部工程

【答案】B

111、在应予计量的措施项目中，垂直运输费通常可采用的计算方法

包括()。

A.按照建筑面积以“m2”计算

B.按照垂直投影面积以"m2"计算

C.按照施工工期日历天数以“昼夜”计算

D.按照垂直运输距离以“m”计算

【答案】A

112、对于工程欠款的利息支付，若当事人对付款时间均没有明确约

定，则在建设工程未交付、工程价款也未结算时，利息从()起计付。

A.当事人起诉之日

B.法院做出判决之日

C.仲裁机构做出裁决之日

D.欠款义务产生之日

【答案】A

113、下列关于承揽国际工程时投标报价计算的表述，错误的是

（）o

A.人工工日单价应是考虑工效的综合人工工日单价

B.保险费，按当地工人保险费标准计算

C.施工机械台班单价不包含大修理费，但包括日常的修理费

D.分包费列入直接费中，应适当加入对分包商管理费

【答案】D

114、关于其他项目清单中的专业工程暂估价性质的描述，下列说法

中错误的是（）

A.专业工程暂估价一般是综合暂估价

B.专业工程暂估价应包括除规费和税金以外的管理费、利润等费用

C.投标人应将专业工程暂估价计入工程量清单的综合单价报价中

D.对于设计深度不够的专业工程，其暂估价实际金额确定的最佳途

径，就是通过施工总承包人与工程建设项目招标人共同组织的招标

【答案】C

115、关于招标工程量清单缺项漏项，下列说法错误的是（）。

A.作为投标人的承包人不应承担因工程量清单的缺项、漏项以及计

算错误带来的风险与损失

B.招标工程量清单是否准确和完整，其责任应当由提供工程量清单

的发包人负责

C.施工合同履行期间，由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺

项漏项，造成新增工程清单项目的，应按照市场价格，调整合同价

款

D.由于招标工程量清单中分部分项工程出现缺项漏项，引起措施项

目发生变化的，应当按照工程变更事件中关于措施项目费的调整方

法，在承包人提交的实施方案被发包人批准后，调整合同价款

【答案】C

116、下列编制工作中，不属于招标工程量清单编制内容的是（）

A.总工程量清单编制

B.分部分项工程项目清单编制

C.措施项目清单编制

D.规费税金项目清单的编制

【答案】A

117、下列用时中，同时包含在劳动定额和预算定额人工消耗量中的

是（）。

A.水电路转移所造成的停工

B.工序交接时对前一工序不可避免的修整用工

C.准备与结束工作时间

D.机械土方工程配合用工

【答案】C

118、某项目建设期为2年，第一年贷款4000万元，第二年贷款

2000万元，贷款年利率10%,贷款在年内均衡发放，建设期内只计

息不付息。该项目第二年的建设期利息为（）万元。

A.200

B.500

C.520

D.600

【答案】C

119、关于法规变化类合同价款的调整，下列说法正确的是（）。

A.不实行招标的工程，一般以施工合同签订前的第42天为基准日

B.基准日之前国家颁布的法规对合同价款有影响的，应予调整

C.基准日之后国家政策对材料价格的影响，如已包含在物价波动调

价公式中不再予以考虑

D.承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变

化的，合同价款不予调整

【答案】C

120、某市政工程招标采用经评审的最低价法评标，招标文件规定对

同时投多个标段的评标修正率为4%,现甲、乙同时投I、II标段，

甲报8000w、7000w,乙报8500w、6800wo已知甲中标I标段，在不

考虑其他量化因素情况下，投标人甲、乙II标段评标价为（）。

A.6720W；6528w

B.6720W；6800w

C.8834W；6028W

D.7280W；7072W

【答案】B

121、关于招标文件的编制，下列说法中错误的是（）。

A.当未进行资格预审时招标文件应包括招标公告

B.应规定重新招标和不再招标的条件

C.招标控制价应在招标时（或在招标文件中）一并公布

D.投标人须知前附表与投标人须知正文内容有抵触的以投标人须知

前附表为准

【答案】D

122、关于最高投标限价的编制，下列说法正确的是（）。

A.国有企业的建设工程招标可以不编制最高投标限价

B.招标文件中可以不公开最高投标限价

C.最高投标限价与标底的本质是相同的

D.政府投资的建设工程招标时，应设最高投标限价

【答案】D

123、在国外建筑安装工程费用中，一般是在各分部分项工程造价的

前面按单项工程分别单独列出是()。

A.总部管理费

B.开办费

C.利润

D.税金

【答案】B

124、在可行性研究阶段编制投资估算，当编制建筑工程费用估算时,

适合采用100m2断面为单位，套用技术标准、结构形式、施工方法

相适应的投资估算指标或类似工程造价资料进行估算的是()。

A.桥梁

B.铁路

C.隧道

D.围墙大门

【答案】C

125、对于不能计算工程量的措施项目，当按施工方案计算措施费时,

若无“计算基础”和“费率”数值，贝IJ()。

A.以定额计价为计算基础，以国家、行业、地区定额中相应的费率

计算金额

B.以“定额人工费+定额机械费”为计算基础，以国家、行业、地区

定额中相应费率计算金额

C.只填写“金额”数值，在备注中说明施工方案出处或计算方法

D.备注中说明中计算方法，补充填写“计算基础”和“费率”

【答案】C

126、根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2008)的规定,

安全文明施工费应计列于()之中。

A.分部分项工程量清单计价表

B.以计算基础乘费率的形式表示的措施项目清单与计价表

C.其他项目清单与计价汇总表

D.规费、税金项目清单与计价表

【答案】B

127、新增固定资产价值的计算是以独立发挥生产能力的()为对

象的。

A.分部工程

B.单位工程

C.单项工程

D.建设项目

【答案】C

128、某建设项目建筑工程费2000万元，安装工程费700万元，设

备购置费1100万元，工程建设其他费450万元，预备费180万元,

建设期利息120万元，流动资金500万元，则该项目的固定资产投

资为()万元。

A.4250

B.4430

C.4550

D.5050

【答案】C

129、采用经评审的最低投标价法评标时，下列说法中正确的是

()o

A.不宜采用综合评估法的项目，一般采用经评审的最低投标价法

B.招标人对性能没有特殊要求的项目不宜采用经评审的最低投标价

法

C.当出现经评审的投标价相等且报价也相等时，中标人由评标人自

行确定

D.采用经评审的最低投标价法工作结束时，应拟定“价格比较一览

表”提交招标人

【答案】D

130、某公路工程承包工程总价款额为3000万元，其中主要材料水

泥费用占20%、沥青占10%,钢筋占20%、人工费占15%,其他

费用占35%,该公路工程预付款起扣点为2538万元，则工程预付

款为总价款额的()。

A.7.7%

B.15%

C.12.5%

D.25%

【答案】A

131、某工程网络计划有三条独立的线路A-D、B-ExC-F,其中B

-E为关键线路，TFA=TFD=2天，TFC=TFF=4天，承发包双方已

签订施工合同，合同履行过程中，因业主原因使B工作延误4天，

因施工方案原因使D工作延误8天，因不可抗力使D、E、F工作均

延误10天，则施工方就上述事件可向业主提出的工期索赔总天数为

()。

A.28

B.24

C.14

D.4

【答案】C

132、下列文件和资料中，可作为建设工程工程量计量依据的是

（）。

A.造价管理机构发布的调价文件

B.造价管理机构发布的价格信息

C.质量合格证书

D.各种预付款支付凭证

【答案】C

133、（2017年真题）根据《建设工程工程量清单计价规范》

（GB50500-2013）,关于最高投标限价的编制要求，下列说法中正确

的是（）。

A.应依据投标人拟定的施工方案进行编制

B.应包括招标文件中要求招标人承担风险的费用

C.应由招标工程量清单编制单位负责编制

D.应使用行业和地方的计价依据、标准、办法和市场化的工程造价

【答案】D

134、按照世界银行的规定，下列有关国外建设工程造价构成的说法

中，正确的是（）o

A.临时公共设施及场地的维持费属于间接建设成本

B.生产前费用属于直接建设成本

C.未明确项目准备金应作为估算的一个项目单独列出

D.不可预见准备金是由于物质、社会等变化而准备的，是一定会发

生的

【答案】C

135、（2018年真题）国际贸易双方约定费用划分与风险转移均以货

物在装运港被装上指定船只时为分界点，该种交易价格被称为（）。

A.离岸价

B.运费在内价

C.到岸价

D.抵岸价

【答案】A

136、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是

（）o

A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，承包人支付修复费用

的要求应予支持

B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人

承担

C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承

包人部分人修复费用

D.安装后发现甲供设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，

发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用

【答案】B

137、根据《建设工程质量管理条例》的规定，供热与供冷系统的保

修期为()。

A.5年

B.2个采暖期和供热期

C.2年

D.工程的合理使用年限

【答案】B

138、关于土地征用及迁移补偿费的说法中，正确的是()。

A.征用林地、牧地的土地补偿费标准为该地被征用前三年，平均年

产值的6〜10倍

B.征收无收益的土地，不予补偿

C.地上附着物及青苗补偿费归农村集体所有

D.被征用耕地的安置补助费最高不超过被征用前三年平均年产值的

30倍

【答案】B

139、为完成工程项目建设并达到使用要求或生产条件，在建设期内

预计或实际投入的全部费用总和为（）。

A.建设项目总投资

B.固定资产投资

C.建设投资

D.工程费用

【答案】A

140、我国增值税条例规定，从国外进口的设备，其增值税按（）

计算其应纳税额。

A.离岸价

B.到岸价

C.抵岸价

D.组成计税价格

【答案】D

141、当招标人要求对分包的专业工程进行总承包管理和协调，并同

时要求提供配合服务时，总承包服务费通常按（）计算。

A.专业工程暂估价的3%〜5%

B.专业工程暂估价的L5%

C.分包的专业工程估算造价的3%~5%

D.分包的专业工程估算造价的1.5%

【答案】C

142、工程量清单计价项目采用单价合同的，工程竣工结算中一般不

允许调整的是（）o

A.分部分项工程的清单数量

B.安全文明施工费的清单总额

C.已标价工程量清单综合单价

D.总承包服务费清单总额

【答案】C

143、关于工程计价定额中的概算定额下列说法正确的是（）。

A.概算定额是确定完成合格的单位分项工程或单位结构构件所需消

耗的人工、材料和施工机具台班的数量标准及其费用标准

B.概算定额应贯彻社会平均水平和简明适用的原则

C.概算定额主要用于投资估算的编制

D.概算定额基价应是工料单价

【答案】B

144、下列与建设用地有关的费用中，归农村集体经济组织所有的是

（）o

A.土地补偿费

B.育苗补偿费

C.拆迁补偿费

D.新菜地开发建设基金

【答案】A

145、预备费包括基本预备费和价差预备费，其中价差预备费的计算

应是()O

A.以编制年份的静态投资额为基数，采用单利方法

B.以编制年份的静态投资额为基数，采用复利方法

C.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用单利方法

D.以估算年份价格水平的投资额为基数，采用复利方法

【答案】D

146、在应予计量的措施项目中，垂直运输费通常可采用的计算方法

包括()。

A.按照建筑面积以“m2”计算

B.按照垂直投影面积以“m2”计算

C.按照施工工期日历天数以“昼夜”计算

D.按照垂直运输距离以“m”计算

【答案】A

147、下列关于工程总承包合同价格的描述中，正确的是()0

A.签约合同价包括合同价格及按合同约定进行的调整

B.合同价格指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、

暂估价的合同总金额

C.价格清单中列明的工程量和价格数据除了用于变更和支付，还用

于竣工结算

D.合同价格指实际应支付给承包人的最终工程款

【答案】D

148、概算指标在具体内容的表示方法上，分为（）两种形式。

A.总价指标和单价指标

B.综合指标和单项指标

C.一般指标和特殊指标

D.市场指标和定额指标

【答案】B

149、（2019年真题）根据现行工程量计算规范，适宜采用分部分项

工程项目清单计价方式计价的措施项目费是（）

A.二次搬运费

B.超高施工增加费

C.已完工程及设备保护费

D.地上、地下设施临时保护费

【答案】B

150、（2016年真题）施工合同价款纠纷处理中，一方当事人拒不履

行，另一方当事人可以请求人民法院执行的文书是（）。

A.和解协议书

B.造价认定书

C.行政调解书

D.仲裁调解书

【答案】D

151、根据国外建筑安装工程费用的构成，施工工人的招雇解雇费用

一般计入（）。

A.直接工程费

B.现场管理费

C.公司办理费

D.开办费

【答案】A

152、关于进口设备原价的构成及其计算，下列说法中正确的是（）。

A.进口设备原价是指进口设备的到岸价

B.进口设备到岸价由离岸价和进口从属费构成

C.关税完税价格由离岸价、国际运费、国际运输保险费组成

D.关税不作为进口环节增值税计税价格的组成部分

【答案】C

153、关于国外建设工程造价中的应急费，下列说法中正确的是（）

A.未明确项目的准备金是用以应付天灾、非正常经济情况及罢工等

情况的费用

B.未明确项目的准备金用来支付那些几乎可以肯定要发生的费用

C.未明确项目的准备金是用于在估算达到一定的完整性并符合技术

标准的基础上，由于物质、社会和经济的变化，导致估算增加的情

况的费用

D.不可预见准备金是一定要发生的费用

【答案】B

154、某应纳消费税的进口设备到岸价为1800万元，关税税率为

20%,消费税税率为10%。增值税税率为16%,则该台设备进口环节

增值税额为（）万元。

A.316.80

B.345.60

C.380.16

D.384.00

【答案】D

155、关于招标工程量清单中其他项目清单的编制，下列说法中正确

的是（）。

A.投标人情况、发包人对工程管理要求对其内容会有直接影响

B.暂列金额可以只列总额，但不同专业预留的暂列金额应分别列项

C.专业工程暂估价应包括利润、规费和税金

D.计日工的暂定数量可以由投标人填写

【答案】B

156、（2013年真题）下列费用项目中，属于工程建设其他费中研究

试验费的是（）。

A.新产品试制费

B.水文地质勘察费

C.特殊设备安全监督检验费

D.委托专业机构验证设计参数而发生的验证费

【答案】D

157、关于工序特征的描述，下列说法中正确的是（）。

A.工作者、工作地点不变，劳动工具、劳动对象可变

B.劳动对象、劳动工具不变，工作者、工作地点可变

C.劳动对象、劳动工具、工作地点不变，工作者可变

D.工作者、劳动对象、劳动工具和工作地点均不变

【答案】D

158、国外工程设计阶段的投资估算精度要求的误差控制在（）

以内。

A.±5%

B.±10%

C.±15%

D.±20%

【答案】A

159、根据FIDIC合同条件，业主准备替换工程师，必须提前°天向

承包商发出通知。

A.14

B.28

C.42

D.56

【答案】c

160、施工过程中用于现场工人的防暑降温费，属于安全文明施工措

施费中的（）。

A.环境保护

B.文明施工

C.安全施工

D.临时设施

【答案】B

161、下列编制方法中，不属于设备安装工程费概算编制方法的是()

A.安装设备百分比法

B.扩大单价法

C.实际单价法

D.综合吨位指标法

【答案】C

162、关于建设工程施工合同价款纠纷的处理，下列说法中正确的是

()。

A.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，发包人请求支付修复

费用的不予支持

B.竣工验收不合格，经承包人修复后合格的，修复费用应由承包人

承担

C.竣工验收不合格，多次修复后仍不合格的，发包人应酌情给予承

包人部分修复费用

D.安装后发现加工设备存在质量问题，但承包人参与进场验收的，

发包人不应支付承包人设备拆除、重新安装的费用

【答案】B

163、基本预备费的计取基础是()

A.建设投资+建设期利息

B.固定资产投资+流动资产投资

C.工程费用+工程建设其他费用

D.工程费用+流动资产投资

【答案】C

164、某企业拟进口一套机电设备。离岸价折合人民币为1830万元,

国际运费和国外运输保险费为22.53万元，银行手续费为15万元，

关税税率为22%,增项税税率为16%。则该进口设备的增值税为

（）万元。

A.362.14

B.361.61

C.356.86

D.296.40

【答案】B

165、根据《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》（财建

〔2016〕503）,基本建设项目完工可投入使用或者试运行合格后，

应当在（）内编报竣工财务决算。

A.1个月

B.2个月

C.3个月

D.6个月

【答案】C

166、关于联合体投标需遵循的规定，下列说法中正确的是（）。

A.联合体各方签订共同投标协议后，可再以自己名义单独投标

B.资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标有效性待定

C.由同一专业的单位组成的联合体，按其中较高资质确定联合体资

质等级

D.联合体投标的，可以联合体牵头人的名义提交投标保证金

【答案】D

167、确定材料定额消耗量的基本方法中，（）用于编制材料净用

量定额。

A.观测法

B.实验室试验法

C.现场技术测定法

D.现场统计法

【答案】B

168、在居住小区设计方案评价中，影响居住面积密度的主要因素是

房屋的（）。

A.层数

B,层局

C.间距

D.排列方式

【答案】A

169、某地2017年拟建一座年产20万吨的化工厂，该地区2015年

建成的年产15万吨相同产品的类似项目实际建设投资为6000万元。

2015年和2017年该地区的工程造价指数（定基指数）分别为1.12

和1.15,生产能力指数为0.7,预计该项目建设期的两年内工程造

价仍将年均上涨5%。则该项目的静态投资为（）万元。

A.7147.08

B.7535.09

C.7911.84

D.8307.43

【答案】B

170、某进口设备的到岸价为100万元，银行财务费0.5万元，外贸

手续费费率为1.5%,关税税率为20%,增值税税率17%,该设备无

消费税和海关监管手续费，则该进口设备的抵岸价为（）万元。

A.139.0

B.142.4

C.142.7

D.143.2

【答案】B

171、下列关于法律法规政策变化引起合同价款调整的规定，正确的

是（）。

A.实施招标的建设工程，一般以建设工程施工合同签订前的第28天

作为基准日

B.如果政策规定的人工费变化已包含在物价波动事件的调值公式中,

则不再予以考虑

C.承包人原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价款

增加的，予以调整

D.不可抗力原因导致的工期延误期间由于行政法规变化导致合同价

款减少的，价款不予调整

【答案】B

172、在用公式计算法计算工程预付款数额时，年度施工天数通常按

（）计算。

A.年法定工作日

B.年制度工作日

C.365天日历天

D.年有效施工天数

【答案】C

173、确定项目建设规模时，应该考虑的首要因素是（）。

A.市场因素

B.生产技术因素

C.管理技术因素

D.环境因素

【答案】A

174、在施工合同履行期间由于不可抗力造成的损失中，应由发包人

承担的是（）o

A.因工程损害导致的第三方人员伤亡

B.因工程损害导致的承包人人员伤亡

C.承包人的施工机械设备损坏

D.承包人的停工损失

【答案】A

175、招标人和中标人按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合

同的时间规定是（）。

A.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起30天内

B.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起30天内

C.在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起15天内

D.在投标有效期内并在自中标通知书收到之日起15天内

【答案】A

176、对于技术密集型建设项目，选择建设地区应遵循的原则是（）。

A.选择在大中型发达城市

B.靠近原料产地

C.靠近产地消费地

D.靠近电（能）源地

【答案】A

177、下列关于国家发展和改革委员会审批地方面投资项目的舰中，

正确的是（）。

A.地方政府直接投资的《政府核准的投资项目目录》范围内的投资

项目，应报国家发改委审批

B.需上报审批的地方政府投资项目，只需报批项目建议书

C.地方政府投资项目申请中央政府投资补助的，需在报批资金申请

报告的同时，报审可行性研究报告

D.地方政府投资项目申请中央政府贴息和转贷的，需在报批资金申

请报告时，报审项目申请报告

【答案】B

178、已知砖墙的砂浆损耗率为2%,则lm3标准砖（灰缝为10mm）

的砂浆总消耗量为（）硝。

A.0.231

B.0.241

C.0.226

D.0.236

【答案】A

179、下列有关设备及工器具购置费用的描述，说法中错误的是

()o

A.它是由设备购置费和工具、器具及生产家具购置费组成

B.在工业建筑中，它占工程造价比重的增大意味着生产技术的进步

C.它是固定资产投资中的积极部分

D.在民用建筑中，它占工程造价比重的增大意味着资本有机构成的

提高

【答案】D

180、对于流动资金的估算，以下表述中正确的是()。

A.流动资金的估算可以分为分项详细估算法和指标估算法

B.流动资金的年平均占用额度为流动资金的年周转额度除以流动资

金的年周转次数

C.不同生产负荷下的流动资金，可按100%生产负荷下的流动资金

乘以生产负荷百分比求得

D.流动资金利息应计入建设期利息

【答案】B

181、某建设项目达到设计生产能力后，全厂定员1000人，工资和

福利费按照每人每年20000元估算。每年的其