自考本科(06289)《工程招标与合同管理》考试复习题库（含答案）

PAGEPAGE1自考本科(06289)《工程招标与合同管理》考试复习题库（含答案）一、单选题1.评标委员会在对投标文件进行评审过程中,其评标专家对评标结论有不同意见,为此拒绝在评标报告上签字,且拒不书面陈述其意见和理由,则应当()A、重新招标B、由招标人直接确定中标人C、视为同意评标结论D、由评标委员会负责人确定评标结论答案：C2.《建设工程委托监理合同(示范文本)》的组成不包括()A、建设工程委托监理合同B、建设工程委托监理合同标准条件C、建设工程委托监理合同专用条件D、建设工程委托监理合同协议书答案：D3.以下招标方式中,招标时间长、花费多、工作量大的是()A、邀请招标B、比选C、公开招标D、竞争性谈判答案：C4.合同争议的解决顺序为()A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁答案：A5.在施工过程中,由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序,造成工期延长和费用损失,承包商可以提出索赔。这种索赔属于什么引起的索赔?()A、地质条件的变化B、不可抗力C、工程变更D、业主风险答案：C6.发包方与承包方通过什么方式明确双方的权利和义务?()A、招标文件B、投标文件C、中标通知书D、合同答案：D7.当事人采用合同书形式订立的合同,自什么时候起成立?()A、双方当事人制作合同书时B、双方当事人表示受合同的约束时C、双方当事人签字或盖章时D、双方当事人达成一致意见时答案：C8.实行资格预审是在什么时候进行资格审查?()A、合同签订前B、评标前C、开标后D、投标前答案：D9.自中标通知书发出多少天内,建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同?()A、15天B、21天C、30天D、35天答案：C10.公开招标在开标时,应按下列哪种方法进行?()A、招标监督机构主持,所有投标人自愿参加B、招标监督机构主持,投标人自愿参加C、招标人主持,所有投标人均应参加D、招标人主持,投标人自愿参加答案：C11.对于招投标项目,招标文件往往载明了投标有效期,计算投标有效期的起始时间为()A、招标文件发售之日B、招标文件约定的某一日期C、提交投标文件截止日D、招标人发出中标通知书之日答案：C12.无效合同从何时起无法律效力?()A、被发现无效B、合同订立C、人民法院确认无效D、仲裁机构确认无效答案：B13.在下列情形中,属于可撤销合同的是()A、损害公共利益的B、以合法活动掩盖非法目的的C、恶意串通、损害国家、集体或第三人利益的D、因重大误解而订立的答案：D14.以下不能成为承包人向发包人施工索赔理由的是()A、监理工程师对合同文件的歧义解释B、物价上涨，法律法规变化C、由于不可抗力导致施工条件的改变D、承包商做出工程变更答案：D15.投标文件的内容是投标的关键，下列不属于施工投标文件的内容是()A、投标函B、投标报价C、拟签订合同的主要条款D、施工组织设计答案：C16.承包商在合同中承担风险最小的是()A、可调总价B、不可调总价C、单价合同D、成本加酬金答案：D17.招标公告是一种()A、要约B、承诺C、要约邀请D、合同答案：C18.施工合同中规定，由于不可抗力的发生，因灾害发生的费用由承包人和发包人双方分别承担，其中由发包人承担的费用是()A、承包方人员伤亡B、乙方设备、机械的损坏C、临时建筑损坏D、工程本身的损坏答案：D19.工程分包的说法错误的为()A、是违法的B、是从工程承包人承担的工程中承包部分工程的行为C、是允许的D、非发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包答案：A20.定金的金额不得超过主合同金额的()A、2%B、5%C、10%D、20%答案：D21.下列选项中,哪些不属于设计变更?()A、改变工程有关部分的标高B、增减合同中约定的工程量C、清单中数量有误的工程内容D、改变有关工程的施工时间答案：C22.投标人不按招标文件要求提交投标保证金的,应按下列哪种方式处理?()A、投标文件将被拒绝,作废标处理B、在评标时予以降分处理C、要求投标人补交投标保证金D、视当时情况而定答案：A23.投标报价人员在采用不平衡报价法时,在清单工程量不准确的情况下,对可能增加的工程量,可以如何报价?()A、高单价B、低单价C、原单价D、市场价答案：A24.工程反索赔是指()A、承包商向业主提出的索赔B、分包商向总包商提出的索赔C、承包商向供货商提出的索赔D、业主向承包商提出的索赔答案：D25.《中华人民共和国招投标法》开始施行的日期是()A、1997.11.1B、1983.3.1C、1999.8.30D、2001.1.1答案：D26.投标人在何时可以补充、修改或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人?()A、招标文件要求提交投标文件截止时间前B、招标文件要求提交投标文件截止时间后C、提交投标文件截止时间后到招标文件规定的投标有效期终止之前D、招标文件规定的投标有效终止之前答案：A27.按索赔所依据的理由分类,索赔分为()A、工程索赔、费用索赔B、合同内索赔、合同外索赔和道义索赔C、对内索赔、对外索赔D、单项索赔、总索赔答案：B28.在项目招标中，中标通知书发出后，中标人拒绝与招标人订立书面合同时()A、中标人不承担合同责任B、招标人应退还其投标保证金C、招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失小于保证金，则小于部分应退还中标人D、招标人可没收其投标保证金，如果招标人的损失大于保证金，则可继续向中标人追索差额答案：D29.在合同的订立中,当事人一方向另一方提出订立合同的要求和合同的主要条款,并限定其在一定期限内做出答复,这种行为是()A、谈判B、要约邀请C、要约D、承诺答案：C30.邀请招标的邀请对象的数目不应少于多少家?()A、2B、3C、5D、7答案：B31.设备采购招标投标所采用的国内有限竞争性招标类似于()A、公开招标B、邀请招标C、议标D、直接发包答案：B32.在可行性研究前应先进行哪一步工作?()A、设计B、工程勘察C、项目建议书D、设备、材料采购答案：C33.下列工程分包行为中,不属于违法分包的是()A、主体结构分包B、未经建设单位同意分包专业工程C、专业分包单位进行劳务分包D、分包给不具备相应资质条件的单位答案：C34.某工程发包人与承包人达成口头协议但未签订书面施工合同,承包人就开始实际施工。工程竣工后,由于发包人拖欠工程款而发生纠纷,人民法院应如何认定该合同?()A、不成立B、成立C、无效D、可撤销答案：B35.下列事项中,承包方要求的费用索赔不成立的是()A、建设单位未及时供应施工图纸B、施工单位施工机械损坏C、业主原因要求暂停全部项目施工D、因设计变更而导致工程内容增加答案：B36.评标委员会成员人数由多少人以上的单数构成?其中技术、经济等方面的专家不少于多少?()A、7,1/3B、7,2/3C、5,1/3D、5,2/3答案：D37.公开招标在开标时,应当由谁主持、谁参加?()A、招标监督机构主持,所有投标人自愿参加B、招标监督机构主持,投标人自愿参加C、招标人主持,所有投标人均应参加D、招标人主持，投标人自愿参加答案：C38.某建设项目采用评标价法评标,其中一位投标人的投标报价为3000万元,工期提前获得评标优惠100万元,评标时未考虑其它因素,则评标价和合同价分别为()A、2900万元,3000万元B、2900万元,2900万元C、3100万元,3000万元D、3100万元,2900万元答案：A39.目前建筑类专业人士种类不包括()A、建筑师B、监理工程师C、建造师D、高级工程师答案：D40.依据施工合同示范文本,当施工过程中发生不可抗力,致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失,承担该损失的应为()A、发包人B、承包人C、设备供应人D、发包人和承包人答案：A41.下列合同文件中解释顺序最优先的是()A、专用条款B、工程报价C、通用条款D、投标书答案：D42.合同分析工作中属于承包人责任的是()A、明确工程变更索赔的有效期B、及时做出承包人履行合同所必须的决策C、提供设计资料等施工条件D、按合同规定及时支付工程款答案：A43.如果中标的施工企业拒绝与发包人签订工程施工承包合同,发包人应如何处理?()A、将不再返还其投标保证金B、将全部返还其投标保证金C、将部分返还其投标保证金D、将对其行为处以两倍保证金的罚金答案：A44.据施工合同示范文本规定,因承包人的原因不能按期开工()A、需承包人书面通知工程师B、应经建设行政主管部门批准C、需工程师书面通知承包人D、需承包人书面通知发包人答案：D45.因其他非承包人原因发生的追加合同价款,由谁承担?()A、工程师B、承包人C、发包人D、监理公司答案：C46.确定中标人后多少天内，招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告?()A、1天B、15天C、30天D、35天答案：B47.在建设行政主管部门办理施工许可证的单位是()A、施工单位B、招标代理机构C、建设单位D、监理单位答案：C48.以下不属于投标文件内容的是()A、投标函B、施工组织设计C、施工方案D、技术规范答案：D49.可调整合同价适用于下列哪种类型的项目?()A、工期较长B、工期较短C、合同额较小D、合同额较大答案：A50.施工合同示范文本规定,发包人的主要工作是()A、保证施工噪音符合环保规定B、提供进度统计报表C、开通专用条款约定的施工场地内的交通干道D、做好施工现场地下管线的保护答案：C51.下列合同中,承包商承担的风险最小的是()A、可调总价合同B、不可调总价合同C、单价合同D、成本加酬金合同答案：D52.设备采购招标投标所采用的国内有限竞争性招标类似于下列哪一种方()A、公开招标B、邀请招标C、议标D、直接发包答案：B53.根据施工索赔的规定,可以认为索赔是指()A、只限承包商向业主索赔B、业主无权向承包商索赔C、业主与承包商之间的双向索赔D、不包括承包商与分包商之间的索赔答案：C54.接受要约的受要约人做出承诺后,要约和承诺的内容对下列哪一方产生法律约束力?()A、仅对要约人B、仅对受要约人C、对双方D、对双方都不答案：C55.到投标截止时间止,招标人收到的投标文件少于几个的,招标人将依法重新招标?()A、1B、3C、5D、7答案：B56.承包商提出的索赔主要包括()A、单项索赔和总索赔B、工期索赔和费用索赔C、单项索赔和工期索赔D、总索赔和费用索赔答案：B57.施工总承包资质等级划分为()A、特、一、二、三级B、甲、乙、丙级C、一、二、三级D、甲、乙、丙级和暂定级答案：A58.我国《施工合同》示范文本中规定，索赔事件持续进行时，承包人应当在索赔事件终了后多少天内，向工程师提出最终索赔报告?()A、10天B、20天C、28天D、30天答案：C59.下列关于施工合同文件的解释顺序的说法中正确的是()A、中标通知书、施工合同通用条款、施工合同专用条款、图纸B、中标通知书、图纸、施工合同通用条款、施工合同专用条款C、施工合同专用条款、施工合同通用条款、中标通知书、图纸D、中标通知书、施工合同专用条款、施工合同通用条款、图纸答案：D60.抢险救灾紧急工程应采用下列哪种方式选择实施单位?()A、公开招标B、直接委托C、议标D、邀请招标答案：B61.银行履约保函的金额通常为合同金额的()A、10%B、20%C、30%D、50%答案：A62.招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起多少日内,订立书面合同?()A、15B、30C、45D、60答案：B63.招标程序有∶①成立招标组织。②发布招标公告或发出招标邀请书。③编制招标文件和标底。④组织投标单位踏勘现场,并对招标文件答疑。⑤对投标单位进行资格审查,并将审查结果通知各申请投标者。⑥发售招标文件。则下列招标程序排序正确的是()A、①②③⑤④⑥B、①③②⑥⑤④C、①③②⑤⑥④D、①⑤⑥②③④答案：C64.下列关于招标文件中工程量清单说法正确的是()A、它是竣工结算的依据B、它是总价承包时的工程量器C、它是投标单位计算标价的依据D、它是准确的工程量答案：C65.开通工程施工场地与城乡公共道路的通道,满足施工运输需要的是()A、发包人B、承包人C、工程师D、项目经理答案：A66.下列属于工程造价咨询机构资质等级的是()A、甲级B、特级C、丙级D、暂定局答案：A67.招标投标活动的公开原则首先要公开的是()A、招标活动信息B、评标委员会成员名单C、工程设计文件D、评标标准答案：A68.在建设工程施工过程中,工程师提出对已经隐蔽的工程重新验收,承包商进行剥离后检验合格,则由此引起的费用应由()A、承包人承担B、监理人承担C、发包人承担D、发包人与承包人共同承担答案：C69.具有选择工程分包人确定权的是()A、承包商B、发包人C、设计单位D、监理单位答案：D70.受招标人的委托,代为从事招标活动的中介组织是()A、建设单位B、施工单位C、招标代理D、设计单位答案：C71.施工企业的项目经理指挥失误,给建设单位造成损失的,建设单位应当要求谁赔偿?()A、施工企业B、施工企业的法定代表人C、施工企业的项目经理D、具体的施工人员答案：A72.如果不是法定代表人参加开标会议,一般应持有()A、授权委托书B、营业执照C、法定代表人资格证明书D、资质证书答案：A73.对于紧急工程、抢险救灾工程、国防工程等,适用的合同类型为()A、可调总价B、不可调总价C、单价合同D、成本加酬金答案：D74.下列不属于建设工程招标投标的主体的是()A、建设工程交易中心B、招标人C、投标人D、招标代理机构答案：A75.《建设工程施工合同(示范文本)》规定,因不可抗力事件导致的费用中,应由承包人承担()A、第三方人员伤亡费用B、承包人机械设备损坏费用C、工程所需清理、修复费用D、承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用答案：B76.组织相关单位进行图纸会审和设计交底的是()A、设计单位B、承包商C、发包人D、监理单位答案：C77.招投标活动中建设工程施工招标文件是最重要的()A、技术文件B、合同文件C、评审依据D、法律文件答案：D78.建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同,应自中标通知书发出多少天内签订?()A、15天B、21天C、30天D、35天答案：C79.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的何时公开进行?()A、同一时间B、至少15天后C、后5天内D、后三天内再经研究答案：A80.按照FIDIC合同条件有关规定,下列事件中承包商可以同时得到工期、费用和利润补偿的是()A、承包商依据监理工程师提供的错误数据导致放线错误B、由于传染病导致工期延误C、业主提前占用工程D、业主办理的保险而未能从保险公司获得补偿的部分答案：A81.合同争议的解决顺序为()A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁答案：A82.建设监理合同是由哪两方签订?()A、发包人与监理人B、承包人与监理人C、政府相关部门与发包人D、发包人与承包人答案：A83.招标范围内的工程建设项目,监理服务采购单项合同达到多少万元人民币标准的必须招标?()A、30B、50C、100D、200答案：B84.业主在下列哪种合同中承担的风险最大?()A、可调总价B、不可调总价C、单价合同D、成本加酬金答案：D85.施工中遇到连续10天超过合同约定等级的大暴雨天气而导致施工进度的延误,承包商为此事件提出的索赔,应当()A、由承包商承担风险责任B、给予承包商费用补偿并顺延工期C、给予承包商费用补偿但不顺延工期D、给予承包商工期顺延但不给费用补偿答案：D86.施工合同示范文本规定,下列属于承包方工作的是()A、办理施工临时用地批件B、组织设计图纸会审C、向甲方代表提供现场生活的房屋及设施D、提供施工现场的工程地质资料答案：C87.根据我国《招标投标法》的规定,下列情形中应作废标处理的是()A、投标人所提供的担保有瑕疵B、投标文件中个别地方存在漏项C、投标文件中提供了不完整的技术信息D、投标文件签字人不是投标人的法定代表人答案：D88.项目建议书批准后,应进行的下一步工作是()A、设计B、工程勘察C、可行性研究D、设备、材料采购答案：C89.在建设工程招标中,承包商现场考察的费用由谁承担?()A、业主B、承包商C、监理单位D、业主和承包商共同答案：B90.以下关于投标文件的撤回的说法正确的是()A、投标文件的撤回是投标人收回部分投标文件B、投标文件的撤回是《合同法》中要约的撤销C、投标文件的撤回是投标人放弃已提交的招标文件D、投标文件撤回后,该投标人无权再进行投标答案：B91.保留金的总额一般应限制在合同总价款的()A、2%B、5%C、10%D、15%答案：B92.根据我国《施工合同文本》规定:对于具体工程的一些特殊问题,可通过什么约定承发包双方的权利和义务()A、通用条款B、专用条款C、监理合同D、协议书答案：B93.招标程序有:①成立招标组织；②发布招标公告或发出招标邀请书；③编制招标文件和标底；④组织投标单位踏勘现场,并对招标文件答疑；⑤对投标单位进行资格审查,并将审查结果通知各申请投标者；⑥发售招标文件。则下列招标程序排序正确的是()A、①②③⑤④⑥B、①③②⑥⑤④C、①③②⑤⑥④D、①⑤⑥②③④答案：C94.依法组建评标委员会的是()A、投标人B、招标人C、招标代理机构D、建设工程交易中心答案：B95.下面评标委员会成员中符合《招标投标法》规定的是()A、某甲,由投标人从省人民政府有关部门提供的专家名册的专家中确定B、某乙,现任某公司法定代表人,该公司常年为某投标人提供建筑材料C、某丙,从事招标工程项目领域工作满10年并具有高级职称D、某丁,在开标后,中标结果确定前将自己担任评标委员会成员的事告诉了某投标人答案：C96.中标的承包商将由谁决定?()A、评标委员会B、业主C、上级行政主管部门D、监理工程师答案：B97.在项目招标的评标结束后，退还中标人的投标保证金应当在()A、发出中标通知书后B、完成评标后C、提交履约担保后D、合同履行完毕后答案：C98.根据施工索赔的规定，可以认为索赔是指()A、只限承包商向业主索赔B、业主无权向承包商索赔C、业主与承包人之间的双向索赔D、不包括承包商与分包商之间的索赔答案：C99.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于多少个工作日?()A、10个B、7个C、5个D、3个答案：C100.下列关于工程分包说法正确的是()A、施工总承包人不得将工程主体结构的施工分包给其他单位B、工程分包后,总承包人不再对分包工程承担任何责任C、施工总承包人可以将其承包工程中的专业工程自主分包给分包商D、分包单位可以将其承包的建设工程再分包给其他单位答案：A101.普通的诉讼时效期为()A、1年B、2年C、3年D、4年答案：B102.为了提高中标的可能性和中标后利益，在保证工程质量的前提下，进行合理报价，根据投标报价的原则，对下列哪些项目可以报低价?()A、工期要求急、投标对手少B、施工条件差、投标对手少C、投标对手多、支付条件好D、施工条件差，投标风险大答案：C103.某基础工程隐蔽前已经工程师验收合格,在主体结构施工时因墙体开裂,对基础重新检验发现部分部位存在施工质量问题,则对重新检验的费用和工期的处理表述正确的是()A、费用由工程师承担,工期由承包方承担B、费用由承包方承担,工期由发包方承担C、费用由承包方承担,工期由承发包双方协商D、费用和工期均由承包方承担答案：D104.在工程建设监理活动中,监理单位是()A、业主的代理人B、业主的委托人C、施工合同的当事人D、绝对独立的第三人答案：A105.依据施工合同示范文本,当施工过程中发生不可抗力,致使承包人负责采购的设备运到现场准备安装前造成损失,该损失应由谁承担?()A、发包人B、承包人C、设备供应人D、发包人和承包人答案：A106.施工合同的组成文件中,结合项目特点针对通用条款内容进行补充或修正,使之与通用条款共同构成对某一方面问题内容完备约定的文件是()A、协议书B、专用条款C、标准条款D、质量保修书答案：B107.关于招投标,下列说法不正确的是()A、招标投标法规定招标方式分为公开招标和邀请招标两类。B、只有不属于法规规定必须招标的项目才可以采用直接委托方式。C、建设行政主管部门派人参加开标、评标、定标的活动,监督招投标按法定程序选择中标人;所派人员可作为评标委员会的成员,但不得以任何形式影响或干涉招标人依法选择中标人的活动。D、公开招标中,评标的工作量较大,所需招标时间长,费用高。答案：C108.施工合同示范文本通用条款规定,在施工过程中,因设计变更导致承包人的施工成本增加及工期延误,应当按照下列哪种方式处理?()A、增加的费用由承包人承担,延误的工期不予顺延B、增加的费用由承包人承担,延误的工期相应顺延C、增加的费用由发包人补偿,延误的工期相应顺延D、增加的费用由发包人补偿,延误的工期不予顺延答案：C109.总费用法一般是在下列哪种情况下才采用的计算索赔款的方法?()A、单项索赔B、总索赔C、工期索赔D、费用索赔答案：B110.当出现索赔事项时，承包人以书面的索赔通知书形式，在索赔事项发生后的多少天以内向工程师正式提出索赔意向通知?()A、28天B、21天C、14天D、7天答案：A111.在工程施工中由于什么原因导致的工期延误,承包方应当承担违约责任?()A、不可抗力B、承包方的设备损环C、设计变更D、工程量变化答案：B112.下列属于按索赔的起因分类的索赔的是()A、合同变更B、总索赔C、工期索赔D、总承包人与分包人之间的索赔答案：A113.法定代表人参加开标会议,应持有()A、授权委托书B、营业执照C、法定代表人资格证明书D、资质证书答案：C114.单项金额在多少万元以上的设计项目必须招标?()A、50B、100C、200D、3000答案：A115.下列各项中合同解释排列顺序正确的是()A、协议书——通用条款——专用条款——工程通知单B、图纸——专用条款——通用条款——中标通知书C、工程报价单——专用条款——通用条款——技术规范D、协议书——投标书——专用条款——通用条款答案：D116.合同的标的是合同关系的()A、主体B、客体C、内容D、权利答案：B117.投标在性质上属于()A、要约B、要约邀约C、承诺D、合同答案：A118.在下列几种情形中，可撤销的合同是()A、损害公共利益的B、以合法活动掩盖非法目的的C、恶意串通，损害国家、集体或第三人利益的D、因重大误解而订立的答案：D119.FIDIC系列合同中用于由发包人或由咨询工程师设计的房屋建筑工程的合同条件是()A、施工合同条件B、永久设备和设计-制造合同条件C、EPC交钥匙项目合同条件D、合同的简明格式答案：A120.根据我国《招标投标法》的规定,投标人()A、不得以低于社会平均成本的报价竞标B、可以以低于自己企业成本的报价竞标C、不得以低于自己企业成本的报价竞标D、既不得以低于自己企业成本的报价竞标,也不得以低于社会平均成本的报价竞标答案：C121.某工程施工项目,招标人标的价格约6000万元,招标人在招标文件中要求投标人提交投标保证金,则下列投标保证金数额要求中符合法律规定的是()A、60万元B、100万元C、120万元3.200万元答案：A122.下列关于合同文件的表述,不正确的是()A、专用条款的内容比通用条款更明确具体B、合同文件中专用条款的解释优先于通用条款C、合同文件之间应能相互解释互为说明D、专用条款与通用条款是相对立的答案：D123.自中标通知书发出多少天内,建设单位和中标人签订书面的建设工程承发包合同?()A、15天B、21天C、30天D、35天答案：C124.由于业主提供的设计图纸错误导致分包工程返工，为此分包商向承包商提出索赔。承包商应如何处理？()A、因不属于自己的原因拒绝索赔要求B、认为要求合理C、不予支持，以自己的名义向工程师提交索赔报告D、不予支持，以分包商的名义向工程师提交索赔报告答案：C125.邀请招标的邀请对象的数目不应少于()A、2家B、3家C、5家D、7家答案：B126.当工程分包时，分包单位应该对下列哪个单位负责?()A、设计单位B、总包单位C、建设单位D、监理单位答案：B127.合同争议的解决顺序()A、和解—调解—仲裁—诉讼B、调解—和解—仲裁—诉讼C、和解—调解—诉讼—仲裁D、调解—和解—诉讼—仲裁答案：A128.暂定级是哪种单位的资质等级?()A、招标代理机构B、施工单位C、设计单位D、监理单位答案：A129.承包商从事建设生产,不需具备的条件为()A、注册资本B、专业技术和管理人员C、固定办公场所D、资质证书和营业执照答案：C130.根据专用条款约定的内容和时间,不属于发包人的工作范畴的是()A、办理土地征用,拆迁补偿、平整施工场地等工作,使施工场地具备施工条件,并在开工后继续解决以上事项的遗留问题B、向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料,保证数据真实,位置准确C、提供年、季、月工程进度计划及相应进度统计报表D、确定水准点与坐标控制点,以书面形式交给承包人,并进行现场交验答案：C131.事实上,工程分包都要经过谁的同意后才能进行?()A、承包人B、监理单位C、设计单位D、发包人答案：D132.合同法律关系是指合同法律规范调整的当事人在民事过程中形成的什么关系?()A、债权人与债务人B、代理人与被代理人C、权利与义务D、法人与自然人答案：C133.开标时提交投标文件的投标人少于几家时,招标失败?()A、3B、5C、7D、10答案：A134.《建设工程施工合同（示范文本）》规定,因不可抗力事件导致的费用,应由承包人承担的有()A、第三方人员伤亡费用B、承包人机械设备损坏费用C、工程所需清理、修复费用D、承包人应工程师要求留在施工现场的管理人员费用答案：B135.下列关于联合体共同投标的说法，正确的是()A、两个以上法人或其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标B、联合体各方只要其中任意一方具备承担招标项目的能力即可C、由同一专业的单位组成的联合体，投标时按照资质等级较高的单位确定资质等级D、联合体中标后，应选择其中一方代表与招标人签订合同答案：A136.发包人将建设工程的勘察、设计、施工等每一项工作分别发包签订的是()A、建设工程总承包合同B、建设工程承包合同C、成本加酬金合同D、分包合同答案：B137.根据《招标投标法》,下列关于招标的说法中,错误的是()A、招标方式分为公开招标和邀请招标B、履行审批手续的项目不一定需要招标C、招标应当具备法定的条件方可进行D、依法进行招标的项目必须委托招标答案：D138.投标文件中总价金额与单价金额不一致的,应()A、以单价金额为准B、以总价金额为准C、由投标人确认D、由招标人确认答案：A139.当出现招标文件中的某项规定与招标人对投标人质疑问题的书面回答不一致时,应以什么为准?A、招标文件中的规定B、现场考察时招标单位的口头解释C、招标单位在会议上的口头解答D、发给每个投标人的书面质疑解答文件答案：D140.确定中标人后多少天内,招标人应当向有关行政监督部门提交招标情况的书面报告?()A、15天B、21天C、30天D、35天答案：A141.根据法律规定,定金的数额不得超过合同标的额的()A、5%B、10%C、20%D、25%答案：C142.按约定做好古树名木的保护工作的是()A、承包人B、发包人C、工程师D、项目经理答案：A143.按照国家有关规定，施工合同的估算价在多少万元人民币以上，必须进行招标()A、10B、50C、100D、200答案：D144.建设工程招标代理属于()A、委托代理B、法定代理C、指定代理D、表见代理答案：A145.关于评标委员会成员的义务,下列说法中错误的是()A、评标委员会成员应当客观、公正地履行职务B、评标委员会成员可以私下接触投标人,但不得收受投标人的财物或者其他好处C、评标委员会成员不得透露对投标文件的评审和比较的情况D、评标委员会成员不得透露对中标候选人的推荐情况答案：B146.下列各项中,不属于工程建设施工招标应具备的前提条件的是()A、建设用地征用完毕,施工图纸完成B、概算已经批准,建设项目已正式列入计划C、招标文件已经编制好D、建设资金、建材、设备来源已经落实答案：C147.在施工过程中,由于发包人或工程师指令修改设计、修改实施计划、变更施工顺序,造成工期延长和费用损失、承包商可提出索赔。这种索赔属于什么引起的索赔?()A、地质条件的变化B、不可抗力C、工程变更D、业主风险答案：C判断题1.建设工程招投标的终极原则是公开、公平、公正原则。()A、正确B、错误答案：B解析：（公开、公平、公正原则改为求效、择优原则）2.在实际工程中,索赔是双向的。()A、正确B、错误答案：A3.索赔按目的和要求可以分为工期索赔和费用索赔。()A、正确B、错误答案：A4.施工单项合同估算价在100万元人民币以上的,必须进行招标。()A、正确B、错误答案：B解析：（100万元改为200万元）5.法治性是建设工程招投标这一特殊商品的特殊交易行为顺利进行的基本保障。()A、正确B、错误答案：A6.在投标文件中当单价与合价不一致时，以合价为准。()A、正确B、错误答案：B解析：（单价）7.索赔与反索赔具有同时性。()A、正确B、错误答案：A8.建设工程交易中心是经政府主管部门批准的,为建设工程交易活动提供服务的场所,应对招投标活动负有监督管理职能。()A、正确B、错误答案：B解析：（应对招投标活动负有监督管理职能应为本身不具备监督管理职能）9.评标委员会中的技术经济专家不得多于成员总数的2/3。()A、正确B、错误答案：B解析：不得多于改为不得少于10.固定价格合同适应范围较宽,其风险可以得到合理的分摊。()A、正确B、错误答案：B解析：（将固定价格合同改为可调价格合同）11.无论工程师是否进行验收,当其要求对已经隐蔽验收的工程重新检验时,承包人应按要求进行剥离或开孔,并在检验后重新覆盖或修复。()A、正确B、错误答案：A12.在索赔事件发生后的28天内,承包商必须向监理工程师提出书面索赔意向书,否则就丧失了索赔的权利。()A、正确B、错误答案：A13.投标文件中的总价金额与单价金额不一致的,以总价金额为准。()A、正确B、错误答案：B解析：“总价金额”改为“单价金额”14.编制投标文件的核心工作是计算标价,而标价计算又与施工方案及施工组织计划密切相关,所以在计算标价前必须编制好施工计划。()A、正确B、错误答案：A15.按专用条款的约定做好施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作是发包人的职责。()A、正确B、错误答案：B解析：（发包人的职费改为承包人的职责）16.评标委员会的成员人数为五人以上单数,其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。()A、正确B、错误答案：A17.对震后的救灾工程，宜采用单价合同。()A、正确B、错误答案：B解析：单价改为成本加酬金18.投标保证金一般不得超过招标项目估算价的3%。()A、正确B、错误答案：B解析：3%改为2%19.招标机构的主要职责是拟定招标文件,参与投标、开标、评标和定标工作等。()A、正确B、错误答案：B解析：参与”改为“组织”20.灾后重建项目,宜采用成本加酬金合同。()A、正确B、错误答案：A21.投标文件正本和副本如有不一致之处，以副本为准。()A、正确B、错误答案：B解析：副本改为正本22.固定价格合同适用于工程量不大并且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险较小的项目。()A、正确B、错误答案：A23.采用不均衡法报价时，估计今后会增加工程量的项目，其单价可以降低些。()A、正确B、错误答案：B解析：（提高）24.建设工程施工合同范本由《协议书》、《通用条款》、《专用条款》三部分组成，并附有三个附件。()A、正确B、错误答案：A25.投标文件中的大写金额和小写金额不一致的,以小写金额为准。()A、正确B、错误答案：B解析：(小写改为大写)26.协议书是《建设工程施工合同示范文本》中的总纲性的文件。()A、正确B、错误答案：A27.协调处理施工现场周围地下管线和邻近建筑物、构筑物、古树名木的保护工作,并承担有关费用是承包人的职责。()A、正确B、错误答案：B解析：（承包人改为发包人）28.建设市场的客体一般是指建筑产品。()A、正确B、错误答案：A29.向工程师提供年、季、月工程进度计划及相应统计报表属于承包人的职责。()A、正确B、错误答案：A30.反索赔的内容包括防止对方索赔和反击对方索赔。()A、正确B、错误答案：A31.如果合同一方或双方对索赔处理不满意,都可以按合同规定进行仲裁或诉讼,工程师作为参与者不可以作为见证人提供证据。()A、正确B、错误答案：B解析：（不可以改为可以）32.评标委员会成员人数为5人以上的单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之一。()A、正确B、错误答案：B解析：（三分之二）33.标底是招标人编制的招标项目的预期价格,招标工程的标底按定额编制,反映行业最高水平。()A、正确B、错误答案：B解析：（平均先进）34.索赔管理的重点和主要对象是业主对承包商的索赔。()A、正确B、错误答案：B解析：“业主对承包商”改为“承包商对业主”35.向工程师提供年、季、月进度计划及相应统计报表是承包人的职责。()A、正确B、错误答案：A36.工程师代表在工程师授权范围内向承包人发出的任何书面形式的函件,与工程师发出的函件效力相同。()A、正确B、错误答案：A37.拦标价是招标人编制的招标项目的最高限制价,招标工程的拦标价按定额编制,反映行业最高水平。()A、正确B、错误答案：B解析：“行业最高”改为“平均先进”38.投标有效期是指投标文件开始递交之日起至签发中标通知书这段时间。()A、正确B、错误答案：B解析：至签发中标通知书应改为招标文件中规定的天数的最后一天39.招标单位必须具备法人资格。()A、正确B、错误答案：A40.工程分包解除了承包商的责任和义务。()A、正确B、错误答案：B解析：(不解除)41.建筑法规定:建筑工程开工前,施工单位应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建A、正确B、错误答案：B解析：（建设单位）设行政主管部门申请领取施工许可证。()42.投标有效期是指投标文件开始递交之日起至签发中标通知书这段时间。()A、正确B、错误答案：B解析：“投标文件开始递交之日”改为“投标人提交投标文件截止之日”43.投标文件没有投标人授权代表签字和加盖公章，这属于细微偏差。()A、正确B、错误答案：B解析：细微偏差改为重大偏差44.如果是企业职工利用本单位印章为他人提供保证担保,保证行为无效,但印章单位要承担过错赔偿责任。()A、正确B、错误答案：A45.投标有效期是指从领取招标文件起至中标人公布日止的期限。()A、正确B、错误答案：B解析：(领取招标文件起改为投标文件截止日起)46.向工程师发出索赔意向通知,是承包人向业主索赔程序中的第一步。()A、正确B、错误答案：A47.非经发包人同意,承包人不得将承包工程的任何部分分包。()A、正确B、错误答案：A48.工程招投标坚持自愿、公平、等价、有偿的原则。()A、正确B、错误答案：A49.投标人不同意延长投标有效期的,视为投标截止前的撤回投标,招标人应当退回其投标保证金。()A、正确B、错误答案：A50.发生不可抗力事件以后，承包商运到施工场地用于施工的材料受到了损害，由承包人承担。()A、正确B、错误答案：B解析：（发包人）填空题1.合同形式主要有()和()两种。答案：书面形式|口头形式2.费用索赔中,计算索赔的金额方法通常有总费用法、()和()。答案：修正的总费用法|实际费用法3.一般来说,资格审查可分为()和()。答案：资格预审|资格后审4.在投标文件中,大写金额与小写金额不一致的,以()为准,对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以()为准。答案：大写金额|中文文本5.按照竞争激烈程度,公开招标可分为()和()。答案：国际竞争性招标|国内竞争性招标6.在编制分部分项工程量清单时,应注意工程量的小数位数的保留,一般地,以吨为单位的、应保留（）位小数;以米为单位的,应保留()位小数。答案：三|两7.保证的方式分为（)和（)。答案：一般保证|连带责任保证8.《建设工程施工合同示范文本》由()、()、专用条款三部分组成。答案：合同协议书|通用合同条款9.建设工程招投标中统一原则包括（)、（)和规范必须统一。答案：市场必须统一|管理必须统一10.建筑市场主体主要有()、()和工程咨询服务机构等。答案：业主|承包商11.工程承发包方式,是指()与()双方之间的经济关系形式。答案：发包人|承包人12.广义的建筑市场包括（)和（)。答案：有形建筑市场|无形建筑市场13.建筑市场主体主要有业主、()、()等。答案：承包商|工程咨询服务机构14.广义的工程建设市场包括()和()。答案：有形建筑市场|无形建筑市场15.按施工索赔的处理方式可分为()和()。答案：单项索赔|总索赔16.按索赔的要求进行分类,可以分为()和()。答案：工期索赔|费用索赔17.评标委员会对确定为实质上响应招标文件要求的投标书进行详细评审,详细评审范围分为()标评审和()标评审。答案：技术|商务18.根据《招标投标法》的规定,在招标文件要求的投标文件提交截止时间前,投标人对已提交的投标文件可以修改、()和()。答案：补充|撤回19.我国的建设工程交易中心是按照信息服务功能、()、()三大功能进行构建的。答案：场所服务功能|集中办公功能20.按合同价款的确定方式可将建设工程合同分为成本加酬金合同、()、和()。答案：固定价格合同|可调价格合同21.以产生依据划分,合同形式可分为（)和（)。答案：法定形式|约定形式22.投标文件正本与副本如有不一致之处,以()为准;投标报价中大写金额与小写金额不一致时,以()为准。答案：正本|大写金额23.根据《招标投标法》规定，建设工程招标方式包括()和()。答案：公开招标|邀请招标24.建筑市场中资质管理包括对()和()的资质管理。答案：从业企业|专业人士25.建设工程施工合同的当事人包括()和()。答案：建设单位|施工单位26.常见的评标方法包括()和()。答案：综合评标法|经评审的最低报价中标法27.《建设工程施工合同（示范文本）》附有《承包人承揽工程一览表》()、()三个附答案：《发包方供应材料设备一览表》|《房屋建筑工程质量保修书》件。28.据《工程建设项目自行招标试行办法》的规定,招标人自行办理招标事宜,应具备()和()的能力。答案：编制招标文件|组织评标29.合同的形式有()、()和其他形式。答案：书面形式|口头形式30.根据《招标投标法》规定,建设工程招标方式包括()和()。答案：公开招标|邀请招标31.工程监理企业资质等级分为甲级、()和()。答案：乙级|丙级32.建设工程评标方法有很多种，我国目前常用的评标办法有()、()等。答案：综合评标法|经评审的最低报价中标法33.施工合同的当事人是()和()，双方是平等的民事主体。答案：发包人|承包人34.承包人在索赔事件发生后的()天内,应向工程师正式提出()。答案：28|索赔意向通知书35.建设工程合同按计价方式进行分类可以分为()、()、成本加酬金合同。答案：总价合同|单价合同36.评标按阶段划分，一般可以分为()评审和()评审。答案：初步评审|详细评审37.项目法人责任制又称()，由项目业主对()负责。答案：业主责任制|项目建设全过程38.按索赔的要求分类，索赔可分为()和()。答案：工期索赔|费用索赔39.咨询服务企业包括()、工程造价(测量)咨询单位、招标代理机构、()和工程管理公司等。答案：勘察设计单位|工程监理公司40.开标应由()主持,在()时间进行。答案：招标人或招标代理机构|投标截止时间的同一时间41.评标方法分为()、()两种方法。答案：综合评标法|经评审的最低报价中标法42.工程咨询单位已明确资质等级评定条件的有工程监理、()和()。答案：招标代理|工程造价咨询机构43.建筑市场中资质管理包括两类,一类是对（)的资质管理,一类是（)对的资质管理。答案：从业企业|专业人士44.建筑安全生产管理包括()、()和施工现场三个方面的管理。答案：纵向|横向45.勘察合同履行过程中,由于工程停建而终止合同,勘察人未进行勘察工作的,没收发包人已付的定金,如勘察工作完成50%以内的,发包人应支付勘察人合同预算额的()。完成工作量超过50%的,则应向勘察人支付合同预算额的()。答案：50%|100%46.依据《合同法》,勘察合同、()、()属于建设工程合同。答案：设计合同|施工合同47.索赔要成功,必须符合客观性、()、()三个基本条件。答案：合法性|合理性48.合同争议解决方式有和解、调解、()、()四种。答案：仲裁|诉讼49.FIDIC的施工合同条件分为()和()两部分。答案：通用合同条件.|专用合同条件21.√50.按索赔所依据的理由进行分类,可以分为()、()和道义索赔。答案：合同内索赔|合同外索赔简答题1.某工程项目，因为铁路被洪水冲跨，承包商无法将项目所需的人员和设备运到施工现场，也无法按照合同约定的开工时间准时开工，承包商在合同约定的开工时间前，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。请根据所学的知识，分析工程师将如何处理该事件。答案：(1)铁路被洪水冲垮，是作为一个有经验的承包商无法预见、无法克服的，提出延期要求是合理的。（2）如果承包商在不迟于协议书约定的开工日期前7天，以书面形式向工程师提出延期开工的理由和要求。工程师应在接到延期开工申请的48小时内以书面形式答复承包人。如在规定时间内未答复，视作同意承包人要求，工期顺延。（3）如承包商在迟于开工日期7天提出延期的理由和要求，工期不顺延，由承包商承担开工延期的责任。2.专业人士：答案：获得执业资格并从事工程技术及管理工作的专业工程师称为专业人士。3.为了实施某项目的建设，业主与施工单位按《建设工程施工合同》（示范文本）签订了建设工程施工合同，该项目未投保工程一切险。在施工过程中遭受特大暴风雨袭击，造成相应损失。施工单位及时向工程师提出补偿要求，并负有相关的详细资料和证据。施工单位认为遭受暴风雨袭击时因非施工单位原因（属于不可抗力）造成的损失，故应由业主承担赔偿责任，主要补偿要求包括∶1）给已建部分工程造成破坏损失18万元，应有业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。2）施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用费用和补偿金总计3万元，业主应予以赔偿。3）施工单位进场的正在使用的机械设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。4）工人窝工费3.8万元，业主应予以支付。5）因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天。6）由于工程损坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予以支付。问题∶（1）不可抗力包括哪些因素?（2）因不可抗力事件导致的费用损失与延误的工期由双方按什么原则分别承担？（3）请逐一说明工程师对施工单位提出的补偿要求如何处理。答案：（1）不可抗力包括战争、动乱、空中飞行物体坠落或其他非可归责于发包人、承包人的原因造成的爆炸、火灾以及专用条款约定的风、雨、洪、震等自然灾害。（2）因不可抗力事件导致的费用损失与延误的工期由双方承担的原则为：A工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失、运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害，由发包人承担；B发包人、承包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应的费用；C承包人的机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；D停工期间，承包人应工程师要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；E工程所需清理、修复费用，由发包人承担；F延误工期相应顺延。（3）1）给已建部分工程造成破坏损失18万元，应有业主承担修复的经济责任，施工单位不承担修复的经济责任。（同意补偿费用18万元）2）施工单位人员因此灾害数人受伤，处理伤病医疗费用费用和补偿金总计3万元，业主应予以赔偿。（不同意补偿）3）施工单位进场的正在使用的机械设备受到损坏，造成损失8万元，由于现场停工造成台班费损失4.2万元，业主应负担赔偿和修复的经济责任。（不同意补偿）4）工人窝工费3.8万元，业主应予以支付。（不同意补偿）5）因暴风雨造成现场停工8天，要求合同工期顺延8天（同意工期延长8天）6）由于工程损坏，清理现场需费用2.4万元，业主应予以支付。（同意补偿费用2.4万元）4.简述施工合同的特征。答案：（1）合同标的特殊性；（2）合同履行期限的长期性；（3）合同内容的多样性和复杂性；（4）合同监督的严格性。5.承包商：答案：是指拥有一定数量的建筑装备、流动资金、工程技术经济管理人员及一定数量的工人，取得建设行业相应资质证书和营业执照的、能够按照业主的要求提供不同形态的建筑产品并最终得到相应工程价款的建筑施工企业。6.某工程设计已完成，施工图纸具备，施工现场已完成三通一平工作，已具备开工条件。在招投标过程中，发生了如下事件∶招标阶段∶招标代理机构采用公开招标方式代理招标，编制了标底（800万元）和招标文件。要求施工总工期365天。按国家工期定额规定，该工程工期应为400天。通过资格预审参加投标的共有A、B、C、D、E等5家施工单位。开标结果这五家投标单位的报价均高出标底价近300万元，这一异常引起了招标人的注意。为了避免招标失败，业主提出由代理机构重新复核标底。复核标底后，确认是由于工作失误，漏算了部分工程项目，致使标底偏低。在修正错误后，代理机构重新确定了新的标底。A、B、C等3家单位认为新的标底不合理，向招标人提出要求撤回投标文件。由于上述问题导致定标工作在原定的投标有效期内一直没有完成。为早日开工，该业主更改了原定工期和工程结算方式等条件，指定了其中一家施工单位中标。问题∶（1）根据工程的具体条件，造价工程师应向业主推荐采用何种合同?为什么?（2）上述招标工作存在哪些问题?答案：答：（1）应推荐采用总价合同，因该工程施工图纸齐备，现场满足开工条件，工期为1年，风险较小。（2）问题2∶招标工作存在以下问题∶①开标以后，又重新确定标底；②投标有效期内没有完成定标工作；③修改招标文件的合同工期；④直接指定中标单位；⑤更改招标文件的工程结算条件。7.简述建设工程施工合同的组成文件。答案：答：（1）施工合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标书及其附件；（4）施工合同专用条款；（5）施工合同通用条款；（6）标准、规范及有关技术文件；（7）图纸；（8）工程量消单；（9）工程报价单或预算书；（10）双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为协议书的组成部分。8.简述建筑产品的特点?答案：答∶建筑产品的特点有（1）建筑产品的固定性和生产过程的流动性；（2）建筑产品的单件性；（3）建筑产品的整体性和分部分项工程的相对独立性；（4）建筑生产的不可逆性；（5）建筑产品的社会性。9.建设工程施工合同：答案：简称施工合同，是工程发包人为完成一定的建筑、安装工程的施工任务与承包人签订的合同，由承包人负责完成以定的工程任务，发包人提供必要的施工条件并支付工程价款。10.某建设工程，工期拖延5个月，按合同约定工期每拖延一天，扣罚3万元，这拖延的原因有业主因拆迁问题不能提供现场的因素，但承包商在整个施工期没有提出过任何工期顺延的请求，没有及时提出索赔，结算时，审计以工期落后5个月扣罚承包商450万元。问题∶（1）承包商能否获得索赔，为什么?（2）审计以工期落后5个月扣罚承包商450万元的做法是否合理，为什么?答案：（1）答：承包商不能获得索赔，因为索赔事件发生后，索赔的提出应当及时，索赔的处理也应当及时。索赔事件发生28内，承包商应向工程师发出索赔意向通知。发出索赔意向通知后28天内，向工程师提出发出索赔报告及有关资料。（2）答：审计以工期落后5个月扣罚承包商450万元，这种做法合理，这是由于施工方未及时发出索赔意向通知，和未向工程师发出索赔报告及有关资料。11.评标:答案：评标:评标是指评标委员会和招标人依据招标文件规定的评标标准和方法对投标文件进行审查、评审和比较的行为。12.招标控制价:答案：招标控制价:招标人根据国家或省级、行业建设主管部门颁发的有关计价依据和办法,以及拟定的招标文件和招标工程量清单,结合工程具体情况编制的招标工程的最高投标限价。13.合同无效的情形有哪些?答案：《合同法》规定，有下列情形之一者，合同无效：(1)一方以欺诈、胁迫的手段订立合同，损害国家利益；(2)恶意串通，损害国家、集体或者第三人利益；(3)以合法形式掩盖非法目的；(4)损害社会公共利益；(5)违反法律、行政法规的强制性规定。14.合同无效：答案：是指虽经当事人协商订立，但因其不具备或违反了法定条件，国家法律规定不承认其效力的合同。15.简述建设工程招标投标的原则。答案：建设工程招标投标的原则(一)合法原则主体资格要合法.活动依据要合法.活动程序要合法.对招标投标活动的管理和监督要合法(二)统一.开放原则(1)统一原则:市场必须统一;管理必须统一;规范必须统一。(2)开放原则(三)公开.公平.公正原则(四)诚实信用原则(五)求效.择优原则(六)招标投标权益不受侵犯原则16.国际有限招标:答案：国际有限招标：一种有限竞争招标，即对参加般标的人选有一定的限制，不是任何对发包项目有兴趣的承包商都有机会投标，其限制条件和内容各有差异。17.工程中常见的索赔原因有哪些?答案：施工索赔的原因分析（1）现代承包工程的特点是工程量大、投资多、结构复杂、技术和质量要求高、工期长。工程本身和工程的环境有许多不确定性,它们在工程实施中会有很大变化；（2）承包合同在工程开始前签订,是基于对未来情况预测的基础上；（3）业主要求的变化导致大量的工程变更；（4）工程参加单位多，各方面技术和经济关系错综复杂，互相联系又互相影响；（5）合同双方对合同理解的差异造成工程实施中行为的失调，造成工程管理失误；（6）在国际承包工程中，由于合同双方来自不同的国度，使用不同的语言，适应不同的法律参照系，有不同的工程习惯。18.简述建设工程招标投标的特点。答案：答：（1）竞争性；（2）合理性；（3）法治性；（4）公正性；（5）规范性。19.什么是细微偏差?评标委员会应怎么处理细微偏差?答案：答:细微偏差:是指投标文件在实质上响应了招标文件要求,但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况,并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他投标人造成不公平的结果。细微偏差不会影响投标文件的有效性。对于细微偏差,评标委员会应当书面要求存在细微偏差的投标人在评标结束前予以补正。拒不补正的,在详细评审时可以对细微偏差作不利于该投标人的量化,量化标准应当在招标文件中规定。20.简述承包人索赔成立必须具备的条件。答案：（1）客观性：与合同相比较，事件造成了承包人的额外费用的增加或工期的损失；（2）合法性：费用增加或工期损失的原因是非承包人的原因引起的；（3）合理性：即索赔要求合情合理，符合实际情况；21.建筑市场客体:答案：建筑市场客体:建筑市场的客体即建筑产品,是建筑市场交易的对象,它既包括有形建筑产品也包括无形建筑产品。22.简述建设工程招标范围。答案：答∶（1）关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目；（2）关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目；（3）全部或者部分使用国有资金投资的项目；（4）国家融资的项目；（5）使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目。23.简述固定总价合同适用范围。答案：固定价格合同是指合同总价或单价在工程实施期内，在合同约定的风险范围内不可调整。这类合同适用于工程量不大且能精确计算、工期较短、技术不太复杂、风险较小的项目。24.简述招标文件的主要内容答案：招标文件包括下列内容：(1)投标须知及投标须知前附表；(2)合同条款；(3)合同文件格式；(4)工程建设标准；(5)图纸；(6)工程量清单；(7)投标文件投标函部分格式；(8)投标文件商务部分格式；(9)投标文件技术部分格式；(10)投标文件综合部分格式：（11）评标标准及方法。25.工程咨询服务机构:答案：工程咨询服务机构：是指具有一定的注册资金，一定数量的工程技术、经济、管理人员，取得建设咨询证书和营业执照，能对工程建设提供估算买量、管理咨询、建设监理等智力型服务并获取相应费用的企业。26.简述常用的投标报价技巧。答案：投标报价的方法和技巧(1)灵活报价法;(2)不平衡报价法;(3)突然袭击法;(4)低价投标夺标法;(5)联保法和捆绑法;(6)多方案报价法。27.什么是公开招标?它有什么优点?答案：答:公开招标:又叫竞争性招标,即由招标人土报刊、电子网络或其他媒体上刊登招标公告,吸引众多投标人参加投标竞争,招标人在其中择优选择中标单位。公开招标的优点:(1)是能有效地防止腐败。(2)为潜在的投标人提供均等的机会,能最大限度地引起竞争。(3)达到节约建设资金、保证工程质量、缩短建设工期的目的。28.简述建设工程招标人的权利。答案：答：（1）自行组织招标或委托招标的权利；（2）进行投标资格审查的权利；（3）择优选定中标人的权利；（4）享有依法约定的其他各项权利。29.要式合同：答案：如果法律要求必须只备一定形式和手续的合同，称为要式合同。30.简述不平衡报价的意义和具体做法。答案：不平衡报价的意义在于:在不影响报价的竞争力的前提下，谋取最大的经济利益，但各项目调整需要掌握在合理范围内，以免引起招标人反感，确定为废标，遭受不应有的损失。具体做法:（1）估计工程量将来增加的分项工程；单价应报高一些（2）能先获得付款的项目，单价应报高一些，否则报低一些；（3）对做法明确的分项工程，单价可高一些，反之，图纸不明确或有错误，估计将来要修改的分项工程，单价可低一些，一旦图纸更改可以重新定价；（4）没有工程量的，只填单价的项目，单价适当报高一-些；（5）暂定施工内容要具体分析，将来肯定要做的单价定得高一些;如果工程分标，该施工内容可能由其他承包商施工时，则不宜报高价。31.招标文件的组成有哪些?答案：投标须知及投标须知前附表；合同条款、合同文件格式；评标标准及方法；工程量清单、工程建设标准；投标文件格式、图纸。32.邀请招标：答案：也称有限竟争性招标，即由招标单位选择一定数目的企业，向其发出投标邀请书，邀请它们参加招标竞争。33.合同条款空缺：答案：是指合同生效后，当事人对合同条款约定的缺焰，依法采取完善或妥善处理的法律行为。34.简述建设工程交易中心的运行原则。答案：答：（1）信息公开原则；（2）依法管理原则；（3）公平竞争原则；（4）属地进入原则；（5）办事公正原则。35.简述建设工程招标应具备的条件。答案：建设工程招标应具备的条件(1)按照国家有关规定需要履行项目审批手续的,已经履行审批手续;(2)工程资金或者资金来源已经落实;(3)有满足施工招标需要的设计文件及其他技术资料;(4)法律.法规.规章规定的其他条件。36.与公开招标相比,邀请招标具有哪些优缺点?答案：（1）缩短了招标有限期；（2）节约了招标费用；（3）提高了投标人的中标机会；（4）由于接受邀请的单位才是合格的投标人，所以有可能排除了许多更有竞争实力的单位；（5）中标价格可能高于公开招标的价格。37.简述竣工工程必须符合的基本要求。答案：竣工交付使用的工程必须符合下列基本要求：①除发包人统一的甩项工作和缺陷修补工作外，合同范围内的全部工程以及有关工作均已完成，并符合合同要求；②已按合同约定编制了甩项工作和缺陷修补工作清单以及相应的施工计划；③已按合同约定的内容和分数备齐竣工资料。38.开标：答案：招标人依据招标文件规定的时间和地点，在投标人出席的情况下，当众开启各，公开宣布各投标人的名称投标报价和投标文件中的其他主要内容的行为。39.简述仲裁的原则。答案：仲裁的原则（1）自愿原则。（2）公平合理原则。（3）依法独立进行原则。（4）一裁终局原则。40.简述承包人索赔成立必须具备的条件。答案：（1）客观性：与合同相比较，事件造成了承包人的额外费用的增加或工期的损失；合法性：费用增加或工期损失的原因是非承包人的原因引起的；（2）合理性：即索赔要求合情合理，符合实际情况；（3）41.法人:答案：法人法人是具有民事权利能力和民事行为能力、依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。42.某建设单位准备建一座图书馆，建筑面积5000m2，预算投资400万元，工期为10个月。工程采用公开招标的方式确定承包商。按照《招标投标法》和《建筑法》的规定，建设单位编制了招标文件，并向当地的建设行政主管部门提出了招标申请，得到批准。建设单位依照有关招标投标程序进行公开招标。由于该工程设计上比较复杂，根据当地建设局的建议，对参加投标单位的要求是不低于二级资质。拟参加此次投标的五家单位中ABD单位为二级资质，C单位为三级资质，E单位为一级资质，而C单位的法定代表人是建设单位某主要领导的亲戚。建设单位招标工作小组在资格预审时出现了分歧，正在犹豫不决时，C单位准备组成联合体投标，经C单位的法定代表人的私下活动，建设单位同意让C与A联合承包工程，并明确向A暗示，如果不接受这个投标方案，则该工程的中标将授予B单位。A单位为了中标，同意了与C组成联合体承包该工程。于是A和C联合投标获得成功，与建设单位签了合同，A与C也签订了联合承包工程的协议。问题：（1）在上述招标过程中，作为该项目的建设单位其行为是否合法？为什么？（2）A和C组成投标联合体是否有效？为什么？答案：（1）答：作为该项目的建设单位的行为不合法。因为作为建设单位，为了照顾某些个人关系，指使A和C强行联合，并最终排斥了BDE可能中标的机会，构成了不正当竞争，违反了《招标投标法》中关于不得强制投标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争的强制性规定。（2）答：A和C组成的投标联合体无效。根据联合体各方应符合相应资格条件，按照资质等级较低的单位资质作为联合体资质等级的规定，A和C组成的联合体的资质等级应为三级，不符合招标对投标人资质等级的要求，所以是无效的。：43.简述施工索赔的含义及特点。答案：答∶含义∶在施工过程中，承包商根据合同和法律的规定，对并非由于自己的过错所造成的损失，或承担了合同规定之外的工作所付的额外支出，向业主提出在经济或时间上要求补偿的权利。特点∶（1）索赔时一种合法的正当的权利要求；（2）索赔是双向的；（3）施工索赔的目的是补偿索赔方在工期和经济上的损失；（4）施工索赔属于经济补偿行为，而不是惩罚。44.国有资金投资依法必须公开招标的某建设项目，采用工程量清单计价方式进行施工招标，招标控制价为3568万元，其中暂列金额280万元。A、B、C、D、E五个投标人参加了投标，其总报价（万元）分别为∶3489、3470、3358、3209、3542。评标过程中，评标委员会发现投标人B的暂列金额按260万元计取;发现投标人E报价中混凝土梁的综合单价为700元/m³,招标清单工程量为520m³,合价为36400元。其他投标人的投标文件均符合要求。招标文件中规定的评分标准如下∶商务标中的总报价评分占60分，有效报价的算术平均数为评标基准价，报价等于评标基准价得满分（60分），在此基础上，报价比评标基准价每下降1%，扣1分;每上升1%，扣2分。问题∶（1）针对投标人B、投标人E的报价，评标委员会应分别如何处理?并说明理由。（2）计算各有效报价投标人的总报价得分。（计算结果保留两位小数）答案：（1）将B投标人按照废标处理。暂列金额应按280万元计取。将E投标人按照废标处理。E报价中混凝土梁的综合单价为700元/m³合理，招标清单合价为36400元计算错误，应当以单价为准修改总价。混凝土梁的总价为700x520=364000元。364000-36400=327600=32.76万元，修正后E投标人报价为3542+32.76=3574.76万元，让E投标人书面签字确认，不签字按照废标处理，签字后超过了招标控制价3568万元，按照废标处理。（2）评标基准价=（3489+3358+3209）+3=3352万元A投标人：3489÷3352=104.09%，得分60-（104.09-100）×2=51.82C投标人：3358÷3352=100.18%，得分60-（100.18-100）×2=59.64D投标人：3209÷3352=95.73%，得分60-（100-95.73）×2=55.7345.简述施工合同订立应具备的条件。答案：施工合同的订立应具备如下条件:(1)初步设计已经批准;(2)工程项目已经列入年度建设计划;(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料;(4)建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实;(5)招标工程中标通知书已经下达。46.简述投标人参与投标应具备的条件。答案：投标人应具备的基本条件(1)与招标文件要求相适应的人力、物力和财力;(2)招标文件要求的资质证书和相应的工作经验与业绩证明;(3)法律、法规规定的其他条件。47.合同变更：答案：合同变更合同变更,是指合同依法成立后，在尚未履行或尚未完全履行时,当事人依法经过协商，对合同的内容进行修订或调整，并达成变更协议。48.某建设项目实行公开招标，招标过程出现了下列事件。事件1、招标方于5月8日起发出招标文件，文件中特别强调由于时间较紧要求各投标人不迟于5月23日之前提交投标文件（即确定5月23日为投标截止时间），并于5月10日停止出售招标文件，6家单位领取了招标文件。事件2、招标文件中规定，投标人可以用抵押方式进行投标担保，并规定投标保证金额为投标价格的5%。事件3、中标单位签订合同后，将中标工程项目中的三分之二工程量分包给某未中标人E，E又将其转包给外地的农民施工单位。问题∶分别指出事件1、事件2、事件3中的不正确之处。答案：事件1中：招标文件发出之日起至投标文件截止时间不得少于20日，招标文件发售之日至停售之日时间最短不得少于5个工作日。事件2中：投标保证金数额一般为投标报价的2%左右，一般不得超过80万元人民币。投标保证金有效期应当超出投标有效期30d。事件3中：中标人的分包做法及后续的转包行为是错误的。49.施工索赔工作的处理过程包括哪几个步骤?答案：施工索赔工作的处理过程包括以下几个步骤:(1)提出索赔要求;(2)报送索赔资料和索赔报告;(3)工程师审核索赔报告;(4)工程师确定合理的工期和费用补偿额;(5)发包人审查索赔处理决定;(6)承包商对最终索赔处理的回应。50.简述确定变更价款的方法。答案：变更合同价款按以下方法进行：①合同中已有适用于变更工程的价格,按合同已有的价格变更合同价款；②合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款；③合向中没有适用或类似于变更工程的价格，由承包人提出适当的变更价格，经工程师确认后执行。51.建设工程施工合同订立应具备的条件是什么?答案：施工合同的订立应具备如下条件:(1)初步设计已经批准;(2)工程项目已经列入年度建设计划;(3)有能够满足施工需要的设计文件和有关技术资料;(4)建设资金和主要建筑材料设备来源已经落实;(5)招标工程中标通知书已经下达。52.简述不可抗力事件所造成损失的承担原则。答案：答：（1）工程本身的损害、因工程损害导致第三方人员伤亡和财产损失、运至施工场地用于施工的材料和待安装设备的损害、由发包人承担；（2）发包人、承包人的人员伤亡由其所在单位负责，并承担相应的费用；（3）承包人的机械设备损坏及停工损失，由承包人承担；（4）停工期间，承包人应工程师要求留在施工现场的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担；（5）工程所需清理、修复费用，由发包人承担；（6）延误工期相应顺延。53.诺成合同：答案：诺成合同是当事人意思表示一致即可成立的合同。54.简述固定总价合同适用范围。答案：答:固定总价合同适用范围为:(1)招标时的设计图纸完整齐全,已达到施工要求,项目范围与工程量计算依据确切,合同履行中不会出现较大的设计变更;(2)规模较小,技术不太复杂的中小项目;(3)合同工期短,大约为一年以内。55.简述建设工程招标的范围。答案：（1）关系社会公共利益、公众安全的基础设施项目；（2）关系社会公共利益、公众安全的公用事业项目；（3）使用国有资金投资项目；（4）国家融资项目；（5）使用国际组织或者外国政府资金的项目。56.简述合同的基本条款。答案：合同的基本条款（1）当事人的名称或者姓名和场所；（2）标的；（3）数量和质量；（4）价款或者酬金；（5）履行期限、地点和方式；（6）违约责任条款；（7）解决争议的方法。57.投标文件一般包括哪些内容?答案：招标文件包括以下内容：(1)封面；（2）投标文件清单；（3）投标书；（4）投标一览表；（5）投标分项报价表；（6）货物说明一览表和技术规格偏离表；（7）商务条款偏离表；（8）投标保证金；（9）法人代表授权书；（10）相关声明；（11）其他