(完整版)重庆市建设工程施工合同含甲方主导

(完整版)重庆市建设工程施工合同含甲方主导(完整版)重庆市建设工程施工合同含甲方主导(完整版)重庆市建设工程施工合同含甲方主导(完整版)重庆市建设工程施工合同含甲方主导合同编号：_______甲方（发包方）：重庆市_______公司乙方（承包方）：_______公司根据《合同法》、《建筑法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包的重庆市建设工程施工项目达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：重庆市_______建设工程1.2工程地点：重庆市_______区1.3工程内容：_______（具体建设内容）1.4工程规模：_______（建筑面积、层数等）1.5工程承包范围：_______（具体承包范围）1.6工程质量标准：_______（质量标准）二、合同价款2.1合同总价款：人民币_______元（大写：_______元整）2.2合同价款支付方式：_______（支付方式及时间）三、工期3.1工程总工期：_______天3.2开工日期：_______年_______月_______日3.3竣工日期：_______年_______月_______日3.4工期延误：若因甲方原因导致工期延误，乙方有权要求甲方支付逾期费用；若因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金。四、工程质量4.1乙方应按照国家、行业和甲方规定的质量标准进行施工，确保工程质量符合合同约定。4.2乙方应建立健全质量管理体系，对施工过程进行严格的质量控制。4.3甲方可对乙方施工过程进行监督、检查，乙方应予以配合。五、安全生产5.1乙方应严格遵守国家、行业和甲方规定的安全生产法律法规，加强安全生产管理，确保施工安全。5.2乙方应建立健全安全生产责任制度，明确安全生产责任人。5.3甲方可对乙方施工现场进行安全检查，乙方应予以配合。六、合同变更与解除6.1合同变更：若甲方对工程内容、规模、质量标准等进行调整，甲乙双方应签订书面变更协议。6.2合同解除：在履行过程中，如因不可抗力等原因导致合同无法继续履行，甲乙双方可协商解除合同。七、违约责任7.1甲方违约：若甲方未按约定支付合同价款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金。7.2乙方违约：若乙方未按约定完成工程，甲方有权要求乙方支付逾期竣工违约金。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自甲乙双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签字）：__________乙方代表（签字）：__________签订日期：_______年_______月_______日==本合同更广泛的场景，特设场景及条款==一、五种特殊的应用场合及注意事项1.应用场合：家庭装修注意事项：在家庭装修中，合同中的工程内容、规模和质量标准条款需要具体明确，如装修风格、材料品牌等。同时，工期延误条款要考虑到装修期间可能出现的意外情况，如天气原因、材料供应等。2.应用场合：商业办公楼建设注意事项：商业办公楼建设中，合同中的工程质量标准条款要严格把关，确保达到商业办公的需求。同时，安全生产条款要强调乙方加强安全管理，确保施工安全。3.应用场合：市政基础设施建设注意事项：市政基础设施建设中，合同中的工程规模和内容条款要详细列出，如道路长度、绿化面积等。另外，合同变更条款要考虑到政策调整等因素，以便在出现变更时能及时调整合同。4.应用场合：学校、医院等公共设施建设注意事项：学校、医院等公共设施建设中，合同中的质量标准条款要严格把控，确保公共设施的安全性和舒适性。同时，安全生产条款要强调乙方加强安全管理，确保施工安全。5.应用场合：房地产开发注意事项：房地产开发项目中，合同中的工程规模和内容条款要详细列出，如楼栋数量、户型等。另外，合同价款支付方式条款要明确，确保开发商按约定支付款项。二、实际操作过程中遇到的问题及解决办法1.问题：工程变更导致合同纠纷解决办法：在签订合同时，明确变更条款，包括变更程序、费用调整等。一旦出现变更，双方应按照约定进行协商，确保合同的公平性。2.问题：工程质量不达标解决办法：在施工过程中，甲方应加强监督，对乙方施工过程进行定期检查。同时，乙方要建立健全质量管理体系，确保工程质量符合合同约定。3.问题：工期延误解决办法：在签订合同时，明确工期延误的责任和逾期费用。在施工过程中，双方要加强沟通，确保工期按计划进行。4.问题：安全生产事故解决办法：乙方要加强安全生产管理，定期进行安全培训。甲方要对乙方施工现场进行安全检查，发现问题及时整改。三、原始合同所需详细附件1.工程施工图纸：包括平面图、立面图、剖面图等，用于明确工程内容和规模。2.工程量清单：详细列出工程所需的材料、设备、人工等，用于计算合同价款。3.工程进度计划：明确施工各个阶段的起止时间，用于监控工程进度。4.质量验收标准：详细列出工程质量要求，用于确保工程质量达标。5.安全生产措施：包括乙方安全生产责任制度、应急预案等，用于确保施工安全。在签订和履行建设工程施工合同时，双方要遵循公平、诚实、信用的原则，明确合同条款，加强沟通与协作，确保工程顺利进行。同时，要注意合同中可能存在的问题，提前做好风险防范措施，确保双方的合法权益得到保障。施工合同真重要，条款内容要记牢。甲方乙方要分明，工程项目别搞混。工程规模要写清，质量标准不能少。工期进度要明确，违约责任要知晓。家庭装修别马虎，细节条款要列好。商业办公要求高，质量标准严格搞。市政工程要细心，变更条款要周到。公共设施为大众，安全和质量最重要。工期延误要避免，沟通协调要做好。安全生产要重视，培训检查不能少。变更条款要灵活，双方协商来解决。签订合同要慎重，律师咨询不能省。