建设工程施工合同纠纷调解协议书

PAGEPAGE1建设工程施工合同纠纷调解协议书甲方（建设单位）：________________乙方（施工单位）：________________鉴于甲乙双方在建设工程施工合同履行过程中发生了纠纷，现双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，就纠纷事宜达成如下调解协议：一、纠纷背景1.1甲方与乙方于____年____月____日签订了《建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”），合同编号为：____。1.2乙方在履行施工合同过程中，发生了以下纠纷事项：________________。二、调解协议内容2.1针对上述纠纷事项，甲乙双方经充分协商，达成如下调解协议：a)甲方同意支付乙方工程款人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。b)乙方应在收到上述款项后____个工作日内完成施工合同约定的剩余工程量。c)双方同意对施工合同约定的工期进行相应调整，调整后的工期为：____年____月____日至____年____月____日。d)其他：________________。三、履行与验收3.1乙方按照调解协议约定的工期完成工程后，甲方应在____个工作日内组织验收。3.2验收合格后，甲方应在____个工作日内支付乙方剩余工程款。3.3若验收不合格，乙方应在____个工作日内整改完毕，并重新组织验收。四、违约责任4.1双方应严格按照调解协议的约定履行各自义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。4.2若甲方未按约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：________________。4.3若乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付逾期竣工违约金，违约金计算方式为：________________。五、争议解决5.1本调解协议书经甲乙双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。5.2若双方在履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。六、其他约定6.1本调解协议书一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本调解协议书自双方签字盖章之日起生效。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月____日请注意，本示例仅供参考，具体合同内容请根据实际情况和法律规定进行修改。在签订正式合同前，请务必咨询专业律师意见。2024带目录带附件详细版-建设工程施工合同纠纷调解协议书目录一、调解协议背景及目的二、调解协议双方基本信息三、调解协议正文3.1工程项目概述3.2纠纷事项3.3调解协议内容3.4履行与验收3.5违约责任3.6争议解决3.7其他约定四、调解协议的生效与终止五、调解协议的修改与补充六、调解协议的附件附件一：工程项目清单附件二：工程进度及付款计划附件三：验收标准及程序正文一、调解协议背景及目的1.1本调解协议书（以下简称“调解协议”）由甲方（建设单位）与乙方（施工单位）共同签订，旨在解决双方在履行《建设工程施工合同》（以下简称“施工合同”）过程中发生的纠纷。1.2双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，达成本调解协议，以维护双方的合法权益，确保工程项目的顺利进行。二、调解协议双方基本信息2.1甲方（建设单位）：________________法定代表人（或授权代表）：__________通讯地址：________________邮政编码：________________2.2乙方（施工单位）：________________法定代表人（或授权代表）：__________通讯地址：________________邮政编码：________________三、调解协议正文3.1工程项目概述a)工程名称：________________b)工程地点：________________c)工程内容：________________d)合同金额：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。3.2纠纷事项a)甲方与乙方于____年____月____日签订了施工合同，合同编号为：____。b)乙方在履行施工合同过程中，发生了以下纠纷事项：________________。3.3调解协议内容a)针对上述纠纷事项，甲乙双方经充分协商，达成如下调解协议：i.甲方同意支付乙方工程款人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。ii.乙方应在收到上述款项后____个工作日内完成施工合同约定的剩余工程量。iii.双方同意对施工合同约定的工期进行相应调整，调整后的工期为：____年____月____日至____年____月____日。iv.其他：________________。3.4履行与验收a)乙方按照调解协议约定的工期完成工程后，甲方应在____个工作日内组织验收。b)验收合格后，甲方应在____个工作日内支付乙方剩余工程款。c)若验收不合格，乙方应在____个工作日内整改完毕，并重新组织验收。3.5违约责任a)双方应严格按照调解协议的约定履行各自义务，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，违约金为：人民币（大写）：____元整（小写）：￥____元。b)若甲方未按约定支付工程款，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式为：________________。c)若乙方未按约定完成工程，甲方有权解除合同，并要求乙方支付逾期竣工违约金，违约金计算方式为：________________。3.6争议解决a)本调解协议书经甲乙双方签字盖章后生效，对双方具有法律约束力。b)若双方在履行过程中发生争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向有管辖权的人民法院提起诉讼。3.7其他约定a)本调解协议书一式两份，甲乙双方各执一份。b)本调解协议书自双方签字盖章之日起生效。四、调解协议的生效与终止4.1本调解协议自甲乙双方签字盖章之日起生效。4.2本调解协议在甲乙双方履行完毕各自的义务后终止。五、调解协议的修改与补充5.1本调解协议的修改或补充必须经甲乙双方协商一致，并以书面形式签订。六、调解协议的附件6.1本调解协议的附件包括工程项目清单、工程进度及付款计划、验收标准及程序等。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：____年____月____日签订日期：____年____月附件列表：1.工程项目清单2.工程进度及付款计划3.验收标准及程序法律名词及解释：1.建设工程施工合同：指建设单位与施工单位之间，就建设工程的施工达成一致意见，明确双方权利义务关系的协议。2.纠纷事项：在建设工程施工过程中，双方因合同履行产生的争议或矛盾。3.调解协议：指双方在纠纷解决过程中，通过协商达成一致意见，以书面形式确定的协议。4.违约责任：一方未按照合同约定履行义务，应当承担的责任。5.争议解决：双方在合同履行过程中，因产生纠纷而采取的解决方式，如友好协商、诉讼等。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工程进度延误：可能导致工期延长，影响双方利益。解决办法：及时沟通，分析原因，制定合理的进度计划，确保工程顺利进行。2.工程质量不符合要求：可能导致验收不合格，影响工程款的支付。解决办法：严格按照验收标准进行施工，加强质量监控，确保工程质量。3.工程款支付延迟：可能导致施工单位资金压力增大，影响工程进度。解决办法：加强合同履行监管，确保按约定支付工程款。4.合同变更：可能导致双方权利义务发生变化，需要重新协商签订补充协议。解决办法：在合同中约定变更条款，明确变更程序和责任。5.争议解决：可能导致双方关系恶化，影响工程进度和质量。解决办法：在合同中明确争议解决