陕西省建设工程施工合同(示范文本)【重点条款版】

合同编号：_______甲方（发包方）：________乙方（承包方）：________根据《合同法》、《建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方发包，乙方承包陕西省建设工程施工项目事宜，经充分协商，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：陕西省建设工程施工项目。1.2工程地点：陕西省_______市_______区。1.3工程内容：按照甲方提供的施工图纸及说明书，完成陕西省建设工程施工项目的土建、安装、装饰装修等全部施工内容。1.4工程承包范围：包括但不限于土建工程、安装工程、装饰装修工程、室外配套工程等。1.5工程质量标准：按照国家现行施工质量验收规范和标准，达到优良等级。二、合同价款2.1合同价款：本工程合同价款为人民币_______元（大写：_______元整）。2.2合同价款的支付：甲乙双方约定按工程进度分期支付合同价款，具体支付方式和时间详见附件《工程进度付款计划表》。三、工期3.1工期：自本合同签订之日起_______天内完成全部施工内容。3.2工期延误：如因乙方原因导致工期延误，乙方应向甲方支付违约金，违约金计算方法如下：每日违约金=合同价款×0.05%。四、质量保证4.1乙方应按照国家现行施工质量验收规范和标准，确保工程质量达到优良等级。4.2乙方应建立健全质量保证体系，制定质量保证措施，严格按照施工图纸和说明书进行施工。4.3甲方有权对乙方施工过程进行监督、检查，如发现质量问题，乙方应立即整改，直至达到甲方要求。五、安全生产5.1乙方应严格遵守国家安全生产法律法规，制定安全生产措施，确保施工安全。5.2乙方应加强施工现场的安全管理，对施工现场进行定期检查，发现问题及时整改。5.3甲方有权对乙方施工现场进行安全检查，如发现安全隐患，乙方应立即整改，直至达到甲方要求。六、合同变更和解除6.1在合同履行过程中，如因甲方原因需变更或解除合同，甲方应提前_______日通知乙方，并按照乙方已完成的工程量支付相应款项。6.2在合同履行过程中，如因乙方原因需变更或解除合同，乙方应提前_______日通知甲方，并承担由此给甲方造成的损失。七、争议解决7.1本合同履行过程中，如发生争议，双方应协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至工程竣工验收合格之日止。甲方（发包方）：________乙方（承包方）：________签订日期：_______年_______月_______日==本合同更广泛的场景，特设场景及条款==一、五种特殊的应用场合及注意事项1.应用场合：家庭装修注意事项：在家庭装修中，合同双方通常是业主和装修公司。此时，合同中关于工期的约定需要更为具体，比如明确每天的工作时间，以免影响业主的正常生活。同时，质量保证条款要详细说明装修材料的质量标准，确保装修质量。2.应用场合：商业地产开发注意事项：商业地产开发项目中，合同双方是开发商和建筑公司。合同中关于合同价款的支付方式需要根据工程进度进行调整，如设立预付款、进度款、尾款等。质量保证条款要明确商业地产的特殊要求，如消防安全等。3.应用场合：政府公共设施建设注意事项：政府公共设施建设项目中，合同双方是政府部门和建筑公司。此时，安全生产条款尤为重要，要明确政府部门的安全生产责任，确保施工过程中的安全。同时，合同变更和解除条款要考虑政策因素，如政策调整导致项目变更或终止。4.应用场合：学校、医院等公益性项目建设注意事项：在学校、医院等公益性项目建设中，合同双方是项目单位（如学校、医院）和建筑公司。此时，质量保证条款要特别关注环保、节能等方面的要求。同时，合同中要明确项目单位对施工现场的管理权限，确保施工过程不影响正常使用。5.应用场合：农村自建房注意事项：在农村自建房项目中，合同双方通常是房主和施工队。此时，合同要简化，采用更为通俗易懂的语言。同时，质量保证条款要关注农村自建房的常见问题，如地基处理、防水等。二、实际操作过程中可能遇到的问题及解决办法1.问题：工程进度延误解决办法：在合同中明确工期延误的违约责任，如设立违约金制度。同时，甲乙双方要加强沟通，确保施工过程中遇到的问题能够及时解决。2.问题：质量问题解决办法：甲乙双方要明确质量标准，乙方要加强质量管理和自检。甲方要加强对施工现场的检查，发现问题及时提出整改要求。3.问题：安全生产事故解决办法：乙方要制定严格的安全生产措施，加强对施工现场的安全管理。甲方要加强安全检查，确保施工现场符合安全生产要求。4.问题：合同价款支付纠纷解决办法：在合同中明确支付方式和时间，如设立预付款、进度款、尾款等。甲乙双方要严格按照合同约定执行，避免产生纠纷。5.问题：合同变更和解除解决办法：在合同中明确变更和解除的条件和程序，如提前通知期限、赔偿标准等。同时，甲乙双方要保持良好的沟通，共同应对可能出现的变更和解除情况。三、原始合同所需附件1.工程进度付款计划表：详细列出工程进度、付款金额和付款时间，确保双方对工程款项的支付有明确的预期。2.施工图纸及说明书：作为乙方施工的依据，要详细、完整，避免施工过程中出现误解和纠纷。3.工程量清单：详细列出工程项目的名称、规格、数量、单价和总价，作为合同价款计算的依据。4.质量验收标准：明确工程质量的标准和要求，确保工程质量符合规定。5.安全生产措施：详细列出乙方在施工现场应采取的安全生产措施，确保施工过程安全。6.变更和解除合同协议书：在合同变更或解除时，甲乙双方签订的书面协议，明确变更或解除的原因、责任和赔偿等事项。7.工程验收报告：工程完工后，甲乙双方共同对工程进行验收，并出具验收报告，作为工程合格的重要依据。总之，在签订和履行合同过程中，甲乙双方要遵循公平、公正、诚信的原则，加强沟通，确保合同的顺利履行。同时，要关注合同中的特殊条款，根据实际情况进行调整，确保合同的合法性和有效性。施工合同真重要，条款内容要记牢。甲方乙方要平等，自愿公平别搞糟。工程概况要清晰，地点内容要写好。承包范围要明确，质量标准不能少。合同价款别马虎，支付方式要商讨。工期进度要抓紧，延误违约金得掏。质量保证是关键，安全生产要抓牢。发现问题及时改，确保质量和安全。变更解除要谨慎，提前通知别忘掉。争议解决选法院，协商不成也不恼。附件内容要齐全，别让纠纷找你跑。签字盖章生效了，合同履行要记