2024年一级建造师之一建建设工程项目管理题库附答案（a卷）

2024年一级建造师之一建建设工程项目管理题库第一部分单选题(800题)1、沟通过程的要素中，（）是实施沟通过程和提高沟通功效的重要环节。

A.沟通主体

B.沟通客体

C.沟通介体

D.沟通渠道

【答案】：D

2、FIDIC合同中采用的解决合同争议的方式是()。

A.协商

B.调解

C.争端裁决委员会

D.仲裁

【答案】：C

3、根据全面质量管理的思想，工程项目的全面质量管理是指对()的全面管理。

A.工程质量形成过程

B.工程建设各参与方

C.工程建设所需的材料、设备

D.工程质量和工作质量

【答案】：D

4、职业健康与安全管理体系运行是指按照已建立体系的要求实施。下列属于职业健康安全管理与环境管理体系运行重点的是（）。

A.内部审核

B.信息交流

C.管理评审

D.合规性评价

【答案】：B

5、根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程监理单位安全责任的说法，正确的是()。

A.在实施监理过程中，发现情况严重的安全事故隐患，应要求施工单位整改

B.在实施监理过程中，发现情况严重的安全事故隐患，应及时向有关主管部门报告

C.对于情节严重的安全事故隐患，施工单位拒不整改时应向建设单位报告

D.应审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准

【答案】：D

6、采用固定总价合同，承包商需承担一定风险，下列风险中，属于承包商价格风险的是（）。

A.设计深度不够造成的误差

B.漏报计价项目

C.工程量计算错误

D.工程范围不确定

【答案】：B

7、下列建设市场主体中，其工作性质属于业主方项目管理范畴的是()。（2012）

A.设备供货单位

B.工程施工总承包单位

C.建设监理单位

D.工程设计单位

【答案】：C

8、建设工程项目的施工质量计划应经施工企业（）审核批准后，才能提交工程监理单位或建设单位。

A.项目经理

B.法定代表人

C.项目经理部技术负责人

D.技术负责人

【答案】：D

9、下列比率法中，不属于施工成本分析中的比率法的是（）。

A.相关比率法

B.构成比率法

C.指标比率法

D.动态比率法

【答案】：C

10、关于DAB(争端裁决委员会)方式解决争议的说法，正确的是()。

A.DAB的成员一般是工程技术和管理方面的专家

B.DAB提出的裁决具有终局性

C.特聘争端裁决委员会的任期与合同期限一致

D.DAB由合同一方当事人聘请

【答案】：A

11、属于施工项目定期的、经常性的中间成本分析是（）成本分析。

A.竣工

B.月（季）度

C.分部分项工程

D.年度

【答案】：B

12、工程监理合同属于()。

A.行纪合同

B.委托合同

C.中介合同

D.咨询合同

【答案】：B

13、保持施工现场良好的作业环境、卫生环境和工作秩序是指()。

A.文明施工

B.施工现场质量控制

C.施工现场环境保护

D.健康管理

【答案】：A

14、对大中型工程项目，按项目组成编制施工成本计划时，其总成本分解的顺序是（）。

A.单项工程成本→单位（子单位）工程成本→分部（子分部）工程成本→分项工程成本

B.单位（子单位）工程成本→单项工程成本→分部（子）分部→工程成本→分项工程成本

C.分项工程成本→分部（子分部）工程成本→单位（子单位）工程成本→单项工程成本

D.分部（子分部）工程成本→分项工程成本→单项工程成本→单位（子单位）工程成本

【答案】：A

15、下列选项中不属于项目经理管理项目管理的任务的是（）。

A.施工安全管理

B.施工成本控制

C.施工进度控制

D.项目行政管理

【答案】：D

16、对一个建设工程而言，()是项目信息门户的主持者

A.业主方

B.监理方

C.施工总承包方

D.设计方

【答案】：A

17、某按单价合同进行计价的招标工程,在评标过程中发现某投标人的总价与单价的计算结果不一致,原因是投标人在计算时将钢材单价4000元/吨误作为2000元/吨。对此，业主有权()。

A.以总价为准调整单价

B.以单价为准调整总价

C.要求投标人重新提交钢材单价

D.将该投标文件作废标处理

【答案】：B

18、质量控制活动包括：①设定目标；②纠正偏差；③测量检查；④评价分析。正确的顺序是（）。

A.①-②-③-④

B.①-③-④-②

C.③-①-②-④

D.③-④-①-②

【答案】：B

19、项目管理规划作为指导项目管理的纲领性文件，应对项目管理的目标、依据、内容、（）方法、程序和控制措施进行确定。

A.计划.成本

B.职能.任务

C.组织.资源

D.质量.进度

【答案】：C

20、根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326-2017，某工程的风险为一级风险，则表明该工程()。

A.风险等级较高，风险后果严重

B.风险等级最高，风险后果是灾难性的

C.风险等级一般，风险后果一般

D.风险等级较低，风险后果在一定条件下可以忽略

【答案】：B

21、按照钢筋绑扎、混凝土浇筑、砌筑、抹灰等进行领料限制，属于按（）限额领料。

A.工程部位

B.单位工程

C.分项工程

D.分部工程

【答案】：C

22、工程施工质量事故处理的工作包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制定事故处理技术方案，其正确的工作程序是（）。

A.①→②→③→④→⑤

B.①→②→⑤→③→④

C.②→①→③→④→⑤

D.③→①→⑤→④→②

【答案】：B

23、下列建设工程安全隐患的不安全因素中，属于“物的不安全状态”的是()。

A.物体存放不当

B.个人防护用品缺陷

C.未正确使用个人防护用品

D.对易燃易爆等危险品处理不当

【答案】：B

24、根据建设工程项目施工成本的组成，属于直接成本的是()。（2015）

A.工具用具使用费

B.职工教育经费

C.机械折旧费

D.管理人员工资

【答案】：C

25、下列项目各参与方的沟通障碍中，属于组织沟通障碍的是()。

A.机构组织庞大

B.知识、经验水平的差距导致的障碍

C.对信息的看法不同造成的障碍

D.下属对上级的恐惧心理而形成的障碍

【答案】：A

26、在进行建设工程项目总进度目标控制前，首先应()。

A.分析和论证进度目标实现的可能性

B.制定项目进度控制的措施

C.编制施工总进度规划

D.对项目实施进行总体部署

【答案】：A

27、分部分项工程成本分析“三算”对比分析，是指（）的比较。

A.预算成本、目标成本、实际成本

B.概算成本、预算成本、决算成本

C.月度成本、季度成本、年度成本

D.预算成本、计划成本、目标成本

【答案】：A

28、关于施工项目工程质量验收的说法，错误的有()。

A.分项工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收

B.分部工程验收需要对观感质量进行验收，并综合给出质量评价

C.勘察单位、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程验收

D.分部工程验收需对地基基础、主体结构、设备安装分部工程进行见证取样试验或抽样检测

【答案】：A

29、项目人力资源管理的目的是()。

A.提高员工的业务水平

B.建立广泛的人际关系

C.降低项目的人力成本

D.调动所有项目参与人的积极性

【答案】：D

30、某双代号网络计划中，工作M的最早开始时间和最迟开始时间分别为第12天和第15天，其持续时间为5天。工作M有3项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第21天、第24天和第28天，则工作M的自由时差为()天。

A.4

B.1

C.3

D.8

【答案】：A

31、建设工程施工承包合同谈判时，承包人应力争以()来代替业主扣留的质量保证金。

A.投标保证金

B.维修保函

C.履约保函

D.银行保函

【答案】：B

32、关于标前会议，下列说法不正确的是()。

A.招标人按投标须知规定的时间和地点召开的会议

B.标前会议上，可以对招标文件中的某些内容加以修改或补充说明

C.会议结束后，招标人应将会议纪要用书面通知的形式发给每一个投标人

D.招标人不得在标前会议上确定延长投标截止时间

【答案】：D

33、项目质量控制系统涉及的任务范围是()。

A.施工阶段

B.实施全过程

C.设计阶段

D.勘察、设计、施工三阶段

【答案】：B

34、招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标文件，此为()。

A.要约

B.要约邀请

C.承诺

D.承诺生效

【答案】：B

35、某投标人在招标工程开标后发现自己由于报价失误，比正常报价少报18%，虽然被确定为中标人，但拒绝与业主签订施工合同。该投标人所采用的风险对策是（）。

A.风险规避

B.风险减轻

C.风险自留

D.风险转移

【答案】：A

36、下列建设工程施工现场环境保护措施中，属于空气污染防治措施的是（）。

A.禁止在施工现场焚烧油毡

B.禁止将有毒、有害废弃物作土方回填

C.工地临时厕所、化粪池采取防渗漏措施

D.在声源处安装消声器

【答案】：A

37、地方各级安全生产监督管理部门编制的部门应急预案应当由（）审定。

A.上一级安全生产监督管理部门委托的有关专家

B.地方各级安全生产监督管理部门委托的有关专家

C.上一级安全生产监督管理部门

D.地方各级安全生产监督管理部门

【答案】：B

38、（2018年真题）某工作有三项紧后工作，持续时间分为4天、5天、6天，对应的最迟完成时间分别为第18天、第16天、第14天，则该工作的最迟完成时间是第（）天。

A.14

B.12

C.8

D.6

【答案】：C

39、对建设工程项目进行环境影响评价和安全预评价，是建设工程职业健康安全与环境管理在（）阶段的要求

A.项目决策

B.工程设计

C.工程施工

D.项目验收试运行

【答案】：A

40、下列选项中，属于项目设计准备阶段主要工作的是()。

A.编制项目建议书

B.编制项目可行性研究报告

C.初步设计

D.编制设计任务书

【答案】：D

41、某工作持续时间2天，有两项紧前工作和三项紧后工作，紧前工作的最早开始时间分别是第3天、第6天（计算坐标系），对应的持续时间分别是5天，1天。紧后工作的最早开始时间分别是第15天、第17天、第19天，对应的总时差分别是3天、2天、0天。该工作的总时差是()天。

A.8

B.9

C.10

D.13

【答案】：A

42、建设工程项目质量控制系统运行的核心机制是（）。

A.反馈机制

B.持续改进机制

C.动力机制

D.约束机制

【答案】：C

43、如果一个进度计划系统由控制性进度计划、指导性进度计划、实施性进度计划组成。该进度计划系统是由()的计划组成的计划系统。

A.不同深度

B.不同参与方

C.不同功能

D.不同周期

【答案】：C

44、项目目标动态控制的工作包括（1）项目目标的调整；（2）计划值与实际值的比较；（3）项目目标分解；（4）采取纠偏措施进行纠偏。正确的工作程序为（）。

A.（1）→（2）→（3）→（4）

B.（3）→（1）→（2）→（4）

C.（1）→（3）→（2）→（4）

D.（3）→（2）→（4）→（1）

【答案】：D

45、某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元／m3；到月末时己完工程量3000m3，实际单价26元／m3。对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是()。

A.己完成工作实际费用为75000元

B.费用绩效指标>1，表明项目运行超出预算费用

C.进度绩效指标<1，表明实际进度比计划进度拖后

D.费用偏差为-3000元，表明项目运行超出预算费用

【答案】：D

46、下列情况中材料费索赔不能成立的是()。

A.由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费

B.由于客观原因材料价格大幅度上涨

C.承包商管理不善造成材料损坏失效

D.非承包商责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用

【答案】：C

47、某项目需要运用成本分析方法中的比率法寻求降低成本的有效途径，从而需要了解预算成本、实际成本和降低成本的比例关系，应该采用比率法的是（）。

A.相关比率法

B.构成比率法

C.动态比率法

D.静态比率法

【答案】：B

48、单位工程完工后，施工单位自行组织有关人员进行质量检查评定，在具备竣工验收条件后，向（）提交工程验收报告。

A.监理单位

B.建设单位

C.勘察设计单位

D.政府建设工程质量监督部门

【答案】：B

49、建设工程项目质量管理的PDCA循环中，质量检查阶段的主要任务是()。

A.明确质量目标并制定实现目标的行动方案

B.展开工程项目的施工作业技术活动

C.对计划实施过程进行各种检查

D.对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正

【答案】：C

50、建设工程施工合同分析后，应向各层次管理者()。

A.提交分析报告

B.提交合同执行方案

C.报告分析结果

D.作“合同交底”

【答案】：D

51、下列建设工程信息中，属于经济类信息的是()。

A.编码信息

B.质量控制信息

C.工作量控制信息

D.进度控制信息

【答案】：C

52、在成本管理的各类措施中，一般不需增加费用，而且是其他各类措施的前提和保障的是（）措施。

A.合同

B.经济

C.技术

D.组织

【答案】：D

53、下列属于项目实施过程中项目目标的动态控制的第二步的是()。

A.将项目进行分解

B.确定用于目标控制的计划值

C.收集项目目标的实际值

D.定期进行项目目标的计划值和实际值的比较

【答案】：D

54、在我国，业主方主要通过（）的方式选择设计方案和设计单位。

A.委托设计

B.政府指定

C.设计招标

D.方案竞赛

【答案】：C

55、根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法规，对必须招标的项目，招标人行为符合要求的是()。

A.就同一招标项目向潜在投标人提供有差别的项目信息

B.委托两家招标代理机构，设置两处报名点接受投标人报名

C.以特定行业的业绩、奖项作为加分条件

D.限定或者指定特定的品牌

【答案】：B

56、国际上民用建筑项目工程总承包的招标多数采用（）方式。

A.项目功能描述

B.项目构造描述

C.WBS描述

D.OBS描述

【答案】：A

57、某工程施工中，由于施工方在低价中标后偷工减料，导致出现重大工程质量事故，该质量事故兰生的原田属于()。（2013）

A.管理原因

B.社会、经济原因

C.技术原因

D.人为事故原因

【答案】：B

58、业主方项目进度控制的任务是控制（）的进度。

A.项目设计阶段

B.整个项目实施阶段

C.项目施工阶段

D.整个项目决策阶段

【答案】：B

59、重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自受到事故调查报告之日起()日内做出批复。

A.15

B.30

C.45

D.60

【答案】：A

60、若按项目组成编制施工成本计划，项目应按()的顺序依次进行分解。

A.单项工程→单位工程→分部工程→分项工程

B.单项工程→分部工程→单位工程→分项工程

C.单位工程→单项工程→分部工程→分项工程

D.单位工程→单项工程→分项工程→分部工程

【答案】：A

61、关于施工总承包模式，下列说法中正确的是（）。

A.施工总承包模式下，项目质量的好坏取决于业主方对施工总承包单位的监督

B.施工总承包模式的最大缺点在于建设周期较长

C.采用施工总承包模式，业主方在投资控制方面有很大的风险

D.所有施工任务的组织和协调由业主方负责，业主方工作量较大

【答案】：B

62、矩阵组织结构有两个指令源，比较适用于（）的组织系统。

A.地区分散

B.地区集中

C.小

D.大

【答案】：D

63、根据装配式混凝土建筑的质量验收规定，允许出现裂缝的预应力混凝土构件应进行()检验。

A.承载力、挠度和抗裂检验

B.承载力、挠度和钢筋数量检验

C.承载力、挠度和裂缝宽度检验

D.承载力、挠度和保护层厚度

【答案】：C

64、根据政府对工程项目质量监督的要求，项目的工程质量监督档案应按()建立。

A.建设项目

B.单项工程

C.分部工程

D.单位工程

【答案】：D

65、（2019年真题）某工程承包人于2019年5月15日提交了竣工验收申请报告，6月10日工程竣工验收合格，6月15日发包人签发了工程接收证书，根据《建设工程施工合同(示范文本)》通用条款，该工的缺陷责任期、保修期起算日分别为（）

A.6月10日、6月15日

B.5月15日、6月10日

C.5月15日、6月15日

D.6月15日、6月10日

【答案】：B

66、为了实现工程项目进度目标，应选择合理的合同结构，以避免过多的()。

A.参与单位

B.合同交界面

C.资源投入

D.技术风险

【答案】：B

67、下列各项中.不属于劳务分包合同中承包人义务的是()。

A.编制施工组织设计

B.组织编制年、季、月施工计划

C.负责工程测量定位

D.科学安排作业计划

【答案】：D

68、一般逐月从工程付款中扣除，担保金额也相应逐月减少的担保是（）。

A.投标担保

B.履约担保

C.预付款担保

D.支付担保

【答案】：C

69、工程施工质量事故的处理包括：①事故调查；②事故原因分析；③事故处理；④事故处理的鉴定验收；⑤制定事故处理方案；正确的程序是（）（2014）

A.①→②→⑤→③→④

B.①→②→③→④→⑤

C.②→①→③→④→⑤

D.①→②→⑤→④→③

【答案】：A

70、实施性成本计划是在项目施工准备阶段，采用()编制的施工成本计划。2014

A.估算指标

B.概算定额

C.施工定额

D.预算定额

【答案】：C

71、下列工程担保中，以保护承包人合法权益为目的的是()。（2012）

A.投标担保

B.支付担保

C.履约担保

D.预付款担保

【答案】：B

72、某工程安全事故造成960万元的直接经济损失，没有人员伤亡。关于该事故调查的说法，正确的是()。

A.应由事故发生地省级人民政府直接组织事故调查组进行调查

B.必须由事故发生地县级人民政府直接组织事故调查组进行调查

C.应由事故发生地设区的市级人民政府委托有关部门组织事故调查组进行调查

D.可由事故发生地县级人民政府委托事故发生单位组织事故调查组进行调查

【答案】：D

73、下列质量风险对策中,属“减轻”对策的是()。2017

A.设立质量事故风险基金

B.正确进行项目规划选址

C.依法实行联合体承包

D.制定并落实施工质量保证措施

【答案】：D

74、关于职业健康与安全管理体系内部审核的说法，正确的是()

A.内部审核是管理体系接受外部监督的一种机制

B.内部审核是按照上级要求对体系进行的检查和评价

C.内部审核是最高管理者对管理体系的系统评价

D.内部审核是管理体系自我保证和自我监督的一种机制

【答案】：D

75、下列建设项目信息中，属于经济类信息的是()。

A.编码信息

B.质量控制信息

C.工作量控制信息

D.设计技术信息

【答案】：C

76、（2013年真题）建设项目工程总承包的基本出发点是借鉴工业生产组织的经验，实现建设生产过程的()。

A.组织柔性化

B.组织集成化

C.组织扁平化

D.组织高效化

【答案】：B

77、关于施工过程水污染防治措施的说法，错误的是（）。

A.禁止将有毒有害废弃物作土方回填

B.施工现场50人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易有效的隔油池

C.现制水磨石的污水必须经沉淀池沉淀合格后再排放

D.现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理

【答案】：B

78、在建设工程项目管理的基本概念中，“进度目标”对业主而言是项目()的时间目标。

A.竣工

B.调试

C.试生产

D.动用

【答案】：D

79、建设工程项目总进度目标论证的工作包括：①调查研究和收集资料；②项目结构分析；③编制各层进度计划；④进度计划系统的结构分析；⑤项目的工作编码；⑥编制总进度计划等；正确的工作顺序是()。

A.①→②→④→⑤→⑥→③

B.①→②→④→③→⑤→⑥

C.①→②→④→⑤→③→⑥

D.④→①→③→②→⑤→⑥

【答案】：C

80、

采用单价合同对业主的不足之处是()。A.利润没有保证

B.挡加了承包商的对立情绪

C.难以对工程计划进行合理安排

D.施工过程中花费精力多，协调工作量大

【答案】：D

81、根据我国《建筑法》，合同约定由工程承包单位采购的工程建设物资，建设单位可以（）。

A.指定生产厂

B.指定供应商

C.提出质量要求

D.指定具体品牌

【答案】：C

82、项目的信息()是通过对各个系统、各项工作和各种数据的管理，使项目的信息能方便和有效地获取、存储、存档、处理和交流。A.控制

B.管理

C.存储

D.交流

【答案】：B

83、美国建造师学会(AIA)合同文件中，A系列的合同类型主要是用于()。

A.业主与建筑师之间

B.建筑师与咨询机构之间

C.业主与承包人之间

D.国际工程项目

【答案】：C

84、设计方进度控制的任务是依据（）对设计工作进度的要求控制设计工作进度。

A.工程总承包合同

B.业主方进度控制总体方案

C.总进度纲要

D.设计任务委托合同

【答案】：D

85、对于重要的或对工程质量有重大影响的工序，应严格执行()的“三检”制度。

A.事前检查、事中检查、事后检查

B.自检、互检、专检

C.工序检查、分项检查、分部检查

D.操作者自检、质量员检查、监理工程师检查

【答案】：B

86、关于关键工作和关键线路的说法正确的是()。

A.关键线路上的工作全部是关键工作

B.关键工作不能在非关键线路上

C.关键线路上不允许出现虚工作

D.关键线路上的工作总时差均为零

【答案】：A

87、依据《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2013-0201），发包人有权书面通知承包人更换其认为不称职的项目经理，承包人为此应向发包人提出书面改进报告，发包人收到改进报告后仍要求更换的，承包人应在接到第二次更换通知的（）天内进行更换。

A.28

B.20

C.14

D.30

【答案】：A

88、为了实现项目目标,项目人力资源管理的目的是()。

A.调动与项目相关的所有人员的积极性

B.调动所有项目参与人的积极性

C.建立广泛的人际关系

D.降低项目的人力成本

【答案】：B

89、在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9d，该工作有两项紧后工作，他们的最早开始时间分别为第32天和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为()d。

A.3和0

B.3和2

C.5和0

D.5和3

【答案】：D

90、工期延误划分为单一延误、共同延误及交叉延误的依据是()。

A.延误事件之间的关联性

B.延误的原因

C.索赔要求和结果

D.延误工作所在工程网络计划的线路性质

【答案】：A

91、根据应急预案体系的构成，针对脚手架拆除等编制的应急预案属于（）。

A.专项应急预案

B.专项施工方案

C.现场处置方案

D.危大工程预案

【答案】：A

92、下列选项中，属于项目风险识别工作的是（）

A.确定风险因素

B.预测可能发生的风险

C.分析各种风险的损失量

D.确定风险等级

【答案】：A

93、某工程招标文件中，混凝土估计工程量为10000立方米，合同中规定混凝土单价为400元／立方米，若实际完成工程量与估计工程量的变动大于10％时，则进行调价，调价系数为0．9。竣工时实际完成混凝土工程量为15000立方米，则混凝土工程款为()万元。

A.600

B.584

C.580

D.540

【答案】：B

94、建设工程质量管理条例规定：工程监理单位应当依照()。代表建设单位对施工质量实施监理。

A.有关技术标准、设计文件和建设工程承包合同

B.有关技术标准、设计文件和建设工程监理合同

C.有关技术标准、建设工程承包合同和监理合同

D.工程设计文件、建设工程承包合同和监理合同

【答案】：A

95、一个建设项目有不同类型和不同用途的信息，为了有组织地存储信息、方便信息的检索和信息的整理，必须对项目的信息进行（）。

A.编码

B.归类

C.汇总

D.分解

【答案】：A

96、住宅工程质量分户验收由（）组织。-

A.建设单位

B.监理单位

C.施工单位

D.质量监督单位

【答案】：A

97、根据施工现场环境保护的要求，凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间。一般情况下，停止强噪声作业的时间上()。（2013）

A.晚9点到次日早4点之间

B.晚ll点到次日早4点之间

C.晚10点到次日早5点之间

D.晚10点到次日6点之间

【答案】：D

98、管理是由多个环节组成的过程，为了说明组成管理的这些环节可以使用（）。（2013）

A.项目组织设计文件

B.项目任务分期表

C.工作任务分工表

D.管理职能分工描述书

【答案】：D

99、项目进度控制的主要工作环节中，首先应进行的工作是（）。

A.编制进度计划

B.分析和论证进度目标

C.定期跟踪进度计划的执行情况

D.采取纠偏措施

【答案】：B

100、关于安全生产管理制度的说法，正确的有()。

A.安全生产许可证有效期6年，企业应当与期满前6个月办理延期手续

B.1万㎡以下的工程，项目部专职安全人员应不少于2人

C.特种作业人员离开特种作业岗位1年后，应当重新进行培训，经培训合格后方可上岗作业

D.按照“三同时”制度要求，安全设施投资应当纳入建设工程概算

【答案】：D

101、在某工程双代号网络计划中，工作N的最早开始时间和最迟开始时间分别为第20天和第25天，其持续时间为9天。该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第32开和第34天，则工作N的总时差和自由时差分别为（）天。

A.3和0

B.3和2

C.5和0

D.5和3

【答案】：D

102、建设工程项目质量控制系统的服务范围是（）。

A.项目实施的所有责任主体

B.施工单位

C.设计单位与施工单位

D.设计单位、施工单位与监理单位

【答案】：A

103、施工项目的专项成本分析中，“成本支出率”指标用于分析（）。

A.工期成木

B.成本盈亏

C.分部分项工程成本

D.资金成本

【答案】：D

104、《劳动法》规定：新建、改建、扩建工程的劳动安全卫生设施必须与主体工程（）。

A.同时设计、同时施工、同时投入生产和使用

B.同时开工

C.同时验收

D.同时立项

【答案】：A

105、以下关于建设工程项目质量控制系统过程中的事中控制的描述，错误的是()。

A.对质量活动的行为约束与对质量活动过程和结果的检查与监控

B.事中控制要求针对质量控制对象的控制目标、活动条件、影响因素进行周密分析

C.事中控制强调活动主体的自我控制

D.有效进行事中控制，在于创造一种过程控制的机制和活力

【答案】：B

106、下列选项中，不属于项目人力资源管理计划内容的是（）。

A.人力资源需求计划

B.人力资源配置计划

C.人力资源考核计划

D.人力资源培训计划

【答案】：C

107、

关于招标信息的发布与修正，下列说法正确的是()。A.依法必须招标项目的招标公告和公示信息除在发布媒介发布外，招标人或其招标代理机构还应同步在其他媒介公开，并确保内容一致

B.自招标文件或者资格预审文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于7日

C.对于开标后投标人退还设计文件的，招标人应当向投标人退还押金

D.招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间至少7日前发出

【答案】：C

108、关于《项目管理知识体系指南（PMBOK）指南》中项目集和项目组合的说法，正确的是（）。

A.项目组合的管理包括识别、排序、管理和控制项目等

B.项目组合中的项目一定彼此依赖或有直接关系

C.项目集指的是为有效管理，实现战略业务目标而组合在一起的项目

D.项目集中不包括各单个项目范围之外的相关工作

【答案】：A

109、施工单位在开工前应编制测量控制方案，经()批准后实施。

A.项目技术负责人

B.企业技术负责人

C.专业监理工程师

D.总监理工程师

【答案】：A

110、工程管理信息化有利于提高建设工程项目的经济效益和社会效益，以达到（）的目的（2013）

A.为项目建设增值

B.实现项目建设目标

C.实现项目管理目标

D.提高项目建设综合治理

【答案】：A

111、工程施工过程中发生索赔事件以后，承包人首先要做的工作是()。

A.向监理工程师提交索赔证据

B.提交索赔报告

C.提出索赔意向通知

D.与业主就索赔事项进行谈判

【答案】：C

112、根据《质量管理体系》，建设工程质量控制的定义是（）。

A.参与工程建设者为了保证工程项目质量所从事工作的水平和完善程度

B.对建筑产品具备的满足规定要求能力的程度所作的有系统的检查

C.工程项目质量管理的一部分，致力于满足质量要求的一系列相关活动

D.为达到工程项目质量要求所采取的作业技术和活动

【答案】：C

113、某项目在进行资金成本分析时，其计算期实际工程款收入为220万元，计算期实际成本支出为119万元，计划工期成本为150万元，则该项目成本支出率为()。

A.30.69%

B.54.09%

C.68.18%

D.79.33%

【答案】：B

114、对于建设工程项目业主方而言，项目管理的进度目标是指项目（）的时间目标。

A.建安工程完成

B.竣工验收

C.动用

D.保修期结束

【答案】：C

115、关于施工过程中材料费控制的说法，正确的是（）。

A.没有消耗定额的材料必须包干使用

B.有消耗定额的材料采用限额发料制度

C.零星材料应实行计划管理并按指标控制

D.有消耗定额的材料均不能超过领料限额

【答案】：B

116、下列施工合同风险中，属于管理风险的是()。

A.业主改变设计方案

B.对环境调查和预测的风险

C.自然环境的变化

D.合同所依据法律环境的变化

【答案】：B

117、依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送至建设工程所在地的县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。

A.5

B.7

C.14

D.15

【答案】：D

118、下列措施中，属于进度控制的管理措施的是（）。

A.调整进度控制任务分工表

B.进行进度控制会议的组织设计

C.选择承发包模式

D.改进施工方法

【答案】：C

119、施工安全控制程序包括：①安全技术措施计划的落实和实施；②编制建设工程项目安全技术措施计划；③安全技术措施计划的验证；④确定每项具体建设工程项目的安全目标；⑤持续改进。其正确顺序是()。

A.②→④→①→③→⑤

B.④→②→①→③→⑤

C.④→②→③→①→⑤

D.②→③→④→①→⑤

【答案】：B

120、根据《招标投标法》对招标投标的规定，招标、投标、中标的过程实质就是要约、承诺的一种具体方式。下列表示为“承诺”的是()。

A.投标人根据招标文件内容在约定的期限内向招标人提交投标文件

B.招标人和中标人按照中标通知书、招标文件和中标人的投标文件等订立书面合同

C.招标人通过评标确定中标人，发出中标通知书

D.招标人通过媒体发布招标公告，或向符合条件的投标人发出招标邀请

【答案】：C

121、在某双代号网络计划中，工作A的最早开始时间为第10天，其持续时间为6天，该工作有两项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第26天和第31天，最迟开始时间分别为第27天和第33天，则工作A的总时差和自由时差()天。

A.均为11

B.分别为10和9

C.均为10

D.分别为11和10

【答案】：D

122、关于合同计价方式的说法，正确的是()。

A.在固定单价合同条件下，无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调整，因而对承包商来说不存在任何风险

B.当采用变动单价合同时，由于对各种影响因素的变化要进行调整，故承包商的风险就相对较大

C.固定单价合同适用于工期较长、工程量变化幅度较大的项目

D.采用单价合同对业主的不足之处是，业主需要安排专门力量来核实已经完成的

【答案】：D

123、某工程施工中出现了意外情况，导致工程量由原来的2500m3增加到3000m3,原定工期为30天，合同规定工程量变动10%为承包商应承担风险，则可索赔工期为（）天。

A.6

B.5

C.3

D.2.5

【答案】：C

124、未经验收或验收不合格的工程，()。

A.应降级使用

B.不得改变用途

C.不得交付使用

D.不得停止保修

【答案】：C

125、施工合同履行过程中，承包商向指定分包商支付工程款的时间应当是()。

A.分包合同约定的付款时间，不论承包人是否收到了业主支付的工程款

B.业主向承包人支付工程款之前14天

C.业主向承包人支付工程款之前7天

D.承包商收到业主工程款之后

【答案】：D

126、下列工程担保中，以保护承包人合法权益为目的的是（）。

A.投标担保

B.履约担保

C.预付款担保

D.支付担保

【答案】：D

127、下列质量控制工作中，事中质量控制的重点是()。

A.工序质量的控制

B.质量管理点的设置

C.施工质量计划的编制

D.工序质量偏差的纠正

【答案】：A

128、下列针对防范土方开挖过程中的塌方风险而采取的措施，属于风险转移对策的是（）。

A.投保建设工程一切险

B.设置警示牌

C.进行专题安全教育

D.设置边坡护壁

【答案】：A

129、下列选项属于职业健康安全管理体系核心要素的是()。

A.文件

B.协商和沟通

C.文件和资料控制

D.运行控制

【答案】：D

130、施工现场的空气压缩机安装消声器主要是基于（）技术来控制噪声。

A.传播途径

B.声源控制

C.接收者防护

D.噪声传播方式

【答案】：B

131、资格预审在招标投标中是一个重要的过程，程序比较严谨，一般有以下几项程序：（1）编制资格预审文件；（2）出售资格预审文件；（3）对资格预审文件答疑；（4）刊登资格预审通告；（5）报送资格预审文件；（6）评审资格预审文件；（7）澄清资格预审文件；下列排序正确的是()。

A.（1）（2）（3）（4）（5）（7）（6）

B.（1）（4）（2）（3）（5）（7）（6）

C.（1）（4）（3）（2）（5）（7）（6）

D.（1）（4）（3）（2）（5）（6）（7）

【答案】：B

132、某建设工程项目的规模不大，参与单位不多，为提高管理效率，避免出现矛盾指令。宜采用（）模式。

A.线性组织结构

B.混合组织机构

C.矩阵组织机构

D.职能组织机构

【答案】：A

133、按国际工程惯例，当采用指定分包商时，应对分包合同规定的工期和质量目标向业主负责的是（）。

A.设计方

B.监理方

C.指定分包商

D.施工总承包管理方

【答案】：D

134、关于项目进度控制的说法，正确的是()。

A.进度控制直接关系到过程的质量和成本，进度控制必须要保证工程质量和成本

B.进度目标的分析和论证是进度控制的首要工作

C.项目进度控制的依据是实施性进度计划

D.业主方进度控制是控制整个项目施工阶段的进度

【答案】：B

135、建设工程项目质量目标的决定依据是（）。

A.建筑工程的性质

B.业主的需求和施工单位的资质条件

C.建设工程项目各参与方的情况

D.业主的需求和法律法规的要求

【答案】：D

136、业主方委托一个施工单位或由多个施工单位组成的施工联合体或施工合作体进行项目建设的方式作为施工总包单位，称为（）。

A.施工总承包模式

B.分包模式

C.施工总承包管理模式

D.EPC模式

【答案】：A

137、当随机抽样方案合理且样本数量足够大时，在生产能力处于正常、稳定状态，质量特性监测数据趋于（）分布。

A.标准

B.正态

C.均匀

D.正弦

【答案】：B

138、建设工程管理工作的核心任务是为工程的建设和使用增值。下列工作中，属于为工程使用（运行）增值的是（）。

A.确保工程建设安全

B.提高工程质量

C.有利于工程维护

D.有利于进度控制

【答案】：C

139、下列属于专项成本分析的方法的是（）

A.成本盈亏异常分析

B.人工费分析

C.采购保管费分析

D.管理费分析

【答案】：A

140、根据《中华人民共和国劳动法》，施工企业应按规定向劳动者支付工资，但是当企业因暂时生产经营困难无法按规定支付工资时可以延期支付，但最长不得超过()日。

A.60

B.90

C.120

D.30

【答案】：D

141、下列关于政府质量监督实施程序的说法，正确的是()。

A.开工前，施工单位申报手续，监督机构审查合格后，签发质量监督文件

B.施工单位凭工程质量监督文件，向建设行政主管部门申领施工许可证

C.对工程实体质量和工程质量行为进行抽查

D.质量监督档案，经监理机构负责人签字后归档

【答案】：C

142、城市道路上有一个窨井没有盖，既要设防护栏又要设警示牌，既要设照明灯又要设警示红灯。这主要反映安全事故隐患处理原则中的()。

A.单项隐患综合治理原则

B.冗余安全度治理原则

C.重点治理原则

D.动态治理原则

【答案】：B

143、下列工程项目中，适合采用成本加酬金合同的是()。

A.抢险、救灾工程

B.工程量小、工期短的工

C.工程结构简单的工程

D.工程量一时不能明确、具体地予以规定的工程

【答案】：A

144、如按工程进度编制施工成本计划，在编制网络计划时应充分考虑进度控制对项目分解深度的要求，同时还应考虑施工成本支出计划对（）的要求。

A.成本目标

B.项目目标

C.成本分解

D.项目划分

【答案】：D

145、

建设工程管理工作的核心任务是()。A.项目的目标控制

B.为项目建设的决策和实施增值

C.实现工程项目实施阶段的建设目标

D.为工程建设和使用增值

【答案】：D

146、建设工程（）负责主持编制建设工程项目总质量计划，并根据质量控制系统的要求，部署各质量责任主体编制与其承担任务范围相符的质量计划，并按规定程序完成质量计划的审批，作为其实施自身工程质量控制的依据。

A.总监理工程师

B.监理工程师

C.建造师

D.项目管理总组织者

【答案】：D

147、施工项目技术负责人每天在施工日志对当天的施工质量和进度情况进行详细记载，属于项目目标动态控制过程中（）的工作。

A.准备阶段

B.收集项目实际值

C.纠偏环节

D.确定目标计划值

【答案】：B

148、关于施工进度计划调整的说法，正确的是()。(2015真题)

A.当资源供应发生异常时，可调整工作的工艺关系

B.当实际进度计划拖后时，可缩短关键工作持续时间

C.为充分利用资源、降低成本，应减少资源的投入

D.任何情况下均不允许增减工作项目

【答案】：B

149、某工程的混凝土结构出现较深裂缝，但经分析判定其不影响结构的安全和使用，正确的处理方法是（）。（2015）

A.表面密封

B.嵌缝封闭

C.灌浆修补

D.限制使用

【答案】：C

150、对建设工程项目整个实施阶段的进度进行控制是（）的任务。

A.投资方

B.DB总承包方

C.施工总承包管理方

D.项目使用方

【答案】：A

151、进度计划的工作项编码应综合考虑不同层次、不同深度和()的进度计划工作项的需要，建立统一的编码，服务于项目进度目标的动态控制。

A.不同用途

B.不同部门

C.不同系统

D.不同类型

【答案】：A

152、某工程施工检查发现外墙面砖质量不合格，经调查发现是供应商的供货质量问题，项目部决定更换供应商，该措施属于项目目标控制的()。

A.管理措施

B.组织措施

C.经济措施

D.技术措施

【答案】：B

153、施工现场在对人、机、环境进行安全治理的同时，还需治理安全管理措施体现了安全事故隐患的()原则。

A.冗余安全度治理

B.直接隐患与间接隐患并治原则

C.单项隐患综合治理

D.预防与减灾并重治理

【答案】：B

154、关于建设工程项目施工成本管理责任体系的说法，正确的是（）。2017

A.项目经理部的成本管理体现效益中心的管理职能

B.项目经理部的成本管理贯穿于单位投标和实施.结算过程

C.项目经理部的成本管理除生产成本以外，还包括经营管理费用

D.成本管理责任体系包括公司层和项目经理部的成本管理

【答案】：D

155、关于进度计划调整的说法,正确的是()。

A.网络计划中某项工作进度超前,不需要进行计划的调整

B.非关键线路上的工作不需进行调整

C.当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时,只需考虑总工期的限制条件

D.根据计划检查的结果在必要时进行计划的调整

【答案】：D

156、关于招标信息发布的说法，正确的是（）。

A.投资1000万的工程施工招标可以采用不公开的方式发布信息

B.招标公告只能在中国招标投标公共服务平台发布

C.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5天

D.投标人必须自费购买相关招标或资格预审文件，未中标时予以退还

【答案】：C

157、编制成本计划时，应遵循从实际出发的原则，注意避免发生的情况是（）。

A.片面增加劳动强度，加班加点施工

B.降低成本的潜力在于合理组织施工

C.提高机械利用率

D.追逐改善材料供应，降低材料消耗

【答案】：A

158、程序文件除了文件控制程序、预防措施控制、内部审核程序外,不包括()程序。

A.外部审计

B.质量记录管理

C.不合格品控制

D.纠正措施控制

【答案】：A

159、关于安全生产事故应急预案的管理，下列说法中正确的是()。

A.地方各级安全生产监督管理部门的应急预案应报上一级人民政府和同级安全生产监督管理部门备案

B.实行安全生产许可的生产经营单位，其综合应急预案和专项应急预案按照隶属关系报所在地县级以上地方人民政府安全生产监督管理部门和有关主管部门备案

C.生产经营单位的现场处置方案应至少每年组织一次进行安全生产应急演练

D.生产经营单位应每半年组织一次综合应急预案演练

【答案】：B

160、建设工程项目质量是指通过项目实施形成的工程()质量。

A.管理的

B.施工的

C.运行的

D.实体的

【答案】：D

161、建设工程项目施工成本一般以（）为成本核算对象。

A.单项工程

B.分部工程

C.单位工程

D.分项工程

【答案】：C

162、关于国际工程施工承包合同争议解决的说法，正确的是（）。（2014）

A.国际工程施工承包合同中，仲裁实行一裁终局制

B.国际工程施工承包合同中，应首选诉讼作为解决争议的方式

C.国际工程施工承包合同争议解决最有效的方式是协商

D.FIDIC合同中，DAB提出的裁决是强制性的

【答案】：C

163、工程监理机构将尽一切努力进行项目的目标控制，但他不可能保证项目目标一定实现，这是由建设工程监理工作性质的（）决定的。

A.科学性

B.独立性

C.服务性

D.公平性

【答案】：C

164、对防水层进行蓄水或淋水实验，体现了现场质量检查方法中的（）。

A.目测法

B.实测法

C.理化试验法

D.无损检测法

【答案】：C

165、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，符合施工生产安全事故报告要求的做法是()。

A.任何情况下，事故现场有关人员必须逐级上报事故情况

B.重大事故和特别重大事故，需逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门

C.一般事故上报至省级人民政府安全生产监督管理部门

D.单位负责人接到事故报告后，应有组织、有指挥地抢救伤员、排除险情

【答案】：D

166、

发生建设工程重大安全事故时，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告起()日内作出批复。A.30

B.45

C.60

D.15

【答案】：D

167、实施建设工程监理的施工项目，应根据现场工程监理机构的要求，对施工作业质量控制点按照不同的性质和管理要求，细分为()。

A.见证点和待检点

B.旁站点和巡视点

C.见证点和巡视点

D.旁站点和待检点

【答案】：A

168、在单代号搭接网络计划中，工作G的持续时间为4天，紧前工作有D、E工作，工作D—G之间的搭接关系为STF=12天，工作E—G之间的搭接关系为STS=6天，D、E工作的时间参数如下表所示，则G工作的最早开始时间与最早结束时间分别为()。

A.12天和16天

B.14天和18天

C.16天和20天

D.18天和22天

【答案】：C

169、下列关于PDCA循环原理，论述不正确的是()。

A.处置分为纠偏和预防改进两个方面

B.质量计划的职能包括确定质量目标和制定实现质量目标的行动方案两个方面

C.实施职能在于将质量目标值通过生产要素的投入、作业技术活动和产出过程，转化为实际值

D.检查包括作业者的自检、互检和交接检查

【答案】：B

170、下列质量控制工作中，属于施工技术准备工作的是()。

A.明确计量控制责任者

B.完善施工质量控制措施

C.建立施工测量控制网

D.正确安装设置施工机械设备

【答案】：B

171、竣工工程进行现场成本、完全成本核算的目的是分别考核（）。

A.企业经营效益、企业社会效益

B.项目管理绩效、项目管理责任

C.项目管理责任、企业经营效益

D.项目管理绩效、企业经营效益

【答案】：D

172、

对建设工程施工合同中发包人的责任进行分析时，主要分析其()。A.报批责任

B.监督责任

C.合作责任

D.组织责任

【答案】：C

173、

对与施工总承包管理模式来说，下列说法错误的是()。A.在投资控制方面，业主方的风险很小

B.在进度控制方面，有利于缩短建设周期

C.在质量控制方面，有利于质量控制

D.在组织与协调方面，可以大大减轻业主方的工作

【答案】：A

174、建设工程索赔中，承包商计算索赔费用时最常用的方法是()。

A.总费用法

B.修正的总费用法

C.修正的实际费用法

D.实际费用法

【答案】：D

175、按照我国现行规定，某工程项目造成12人死亡，经济损失500万元的事故应属于（）。

A.特别重大事故

B.重大事故

C.较大事故

D.一般事故

【答案】：B

176、关于建设工程项目施工成本的说法，错误的是()。

A.成本计划以货币形式编制的书面方案

B.成本控制贯穿于项目从投标阶段开始直至竣工验收的全过程

C.施工成本核算是通过成本的归集和分配，计算施工项目的实际成本

D.成本偏差的控制，分析是关键，纠偏是核心

【答案】：B

177、工程项目实施过程中，监理人发现工程设计不符合国家颁布的建设工程质量标准，则应当（）。

A.自行对设计进行修改

B.直接要求设计人更正

C.要求承包人提出变更建议

D.书面报告委托人并要求设计人更正

【答案】：D

178、建设工程施工质量不符合要求时，不正确的处理方法是()。

A.经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收

B.经返修或加固的分项、分部工程，能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收

C.经有资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收

D.经返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用

【答案】：D

179、全面质量管理(TQC)的主要特点不包括（）。

A.以顾客满意为宗旨

B.提倡预防为主

C.提倡科学管理

D.不领导参与质量方针的制定

【答案】：D

180、某建设工程由于设计改动，监理工程师下令承包商工程暂停半个月，则承包商可索赔的费用是（）。

A.对于不可辞退的工人，索赔人工上涨费

B.自有机械窝工费一般按台班折旧费和调进调出的分摊费计算

C.现场管理费可按日计算，不可按直接成本的百分比计算

D.总包向业主索赔应包括分包商向总包索赔的费用

【答案】：D

181、企业质量管理体系运行过程中，落实质量管理体系的内部审核程序，有组织有计划开展内部质量审核活动的目的之一是()。

A.向外部审核单位提供体系有效的证据

B.记载关键活动的质量参数

C.反映针对不足所采取的纠正措施及纠正效果

D.证明产品质量达到合同要求及质量保证的满足程度

【答案】：A

182、建设工程质量监督档案按（）建立。

A.单项工程

B.单位工程

C.分部工程

D.检验批

【答案】：B

183、以下关于质量控制的说法，正确的是（）。

A.质量控制是指确定质量方针并对其工作效果进行评价和改进的一系列工作

B.质量控制是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动

C.质量控制的主要任务是工程质量行为的控制

D.质量控制是围绕质量方针采取的一系列活动

【答案】：B

184、施工成本管理就是要在（）情况下，采取相应管理措施，把成本控制在计划范围内。

A.保证工期和确保质量优良

B.保证工期和满足质量要求

C.缩短工期和确保质量优良

D.缩短工期和满足质量要求

【答案】：B

185、某施工现场道路上出现了一个坑，项目经理部不仅设置了防护栏及警示牌，还设置了照明灯及夜间警示红灯，这体现了安全事故隐患治理的()原则。

A.预防与减灾并重治理

B.单项隐患综合治理

C.冗余安全度治理

D.动态治理

【答案】：C

186、关于进度调整的说法，正确的是()。

A.根据计划检查的结果在必要时进行计划的调整

B.网络计划中某项工作进度超前，不需要进行计划的调整

C.非关键线路上的工作不需要进行调整

D.当某项工作实际进度拖延的时间超过其总时差时，只需要考虑总工期的限制

【答案】：A

187、下列不属于八项质量管理原则的是（）。

A.领导的作用

B.与供方互利的关系

C.先进的管理模式

D.以顾客为关注焦点

【答案】：C

188、项目管理目标责任书的编制依据不包括（）。

A.组织的管理制度

B.项目的招标文件

C.项目管理规划大纲

D.组织的经营方针和目标

【答案】：B

189、在建设工程项目进度控制工作中，分析和论证进度目标的目的是分析和论证（）。

A.进度目标的合理性及实现的可能性

B.进度目标实现措施的经济性和可操作性

C.进度目标与成本目标、质量目标的匹配性

D.进度目标与成本目标、质量目标的一致性

【答案】：A

190、建设、勘察、设计、施工、监理单位分别汇报工程合同履约情况及工程施工各环节施工满足设计要求，质量符合法律、法规和强制性标准的情况。这是项目()阶段的工作。

A.施工准备

B.施工

C.竣工预验收

D.正式验收

【答案】：D

191、约束机制取决于各质量责任主体的（）和外部的监控效力。

A.质量控制能力

B.自我约束能力

C.自我经营能力

D.技术创新能力

【答案】：B

192、（2020年真题）某按单价合同进行计价的招标工程，在评标过程中发现某投标人的总价与单价的计算结果不一致，原因是投标人在计算时将钢材单价4000元/吨误作为2000元/吨。对此，业主有权（）。

A.以总价为准调整单价

B.以单价为准调整总价

C.要求投标人重新提交钢材单价

D.将该投标文件作废标处理

【答案】：B

193、成本核算要求的归集“三同步”是指()的取值范围应当一致。

A.形象进度、产值统计、实际成本

B.成本预测、成本计划、成本分析

C.目标成本、预算成本、实际成本

D.人工成本、材料成本、机械成本

【答案】：A

194、关于施工企业劳动用工管理的说法，正确的是()。2017

A.作业人员变更后的14个工作日内，在当地建筑业企业信息管理系统中变更

B.施工企业与劳动者者按相关规定可以订立口头劳动合同

C.劳动合同一式两份，双方当事人各持一份

D.施工企业不得允许未与企业签订劳动合同的劳动者从事施工活动

【答案】：D

195、建筑材料采购合同的标的包括()。

A.物资的名称、品种、型号、规格、技术标准或质量要求

B.物资的名称、数量、型号、规格、技术标准或质量要求

C.物资的名称、品种、型号、规格、技术标准或包装方式

D.物资的名称、数量、型号、规格、技术标准或运输方式

【答案】：A

196、建设工程项目竣工验收应由（）组织。

A.监理单位

B.政府质量监督机构

C.建设单位

D.施工单位

【答案】：C

197、关于国际工程施工承包合同争议解决的说法，正确的是（）。

A.国际工程施工承包合同争议解决中，仲裁实行一裁终局制

B.国际工程施工承包合同争议解决中，诉讼是首选方式

C.国际工程施工承包合同争议最有效的解决方式是协商

D.FIDIC合同中，DAB作出的裁决是强制性的

【答案】：C

198、工程计划工程量3000m3，计划成本15元／m3，实际完成工程量2500m3，实际成本20元/m3，则该分项工程的施工进度偏差为()。

A.拖后7500元

B.提前7500元

C.拖后12500元

D.提前12500元

【答案】：A

199、施工合同的实施中，应由()进行建设工程施工合同交底。

A.项目经理向施工员

B.项目技术负责人向工程小组或分包人

C.项目经理向合同管理人员

D.合同管理人员向工程小组或分包人

【答案】：D

200、关于质量终身责任的说法，错误的是()。

A.建筑工程五方责任主体包括建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位和监理单位。

B.质量终身责任是指在工程设计使用年限内对工程质量承担相应责任。

C.发生投诉或者举报事件，县级住房和城乡建设主管部门应追究项目负责人的质量终身责任。

D.书面承诺是工程质量终身责任制度之一。

【答案】：C

201、关于缺陷责任和保修责任的说法，正确的是()。

A.在全部工程竣工验收前，已经发包人提前验收的单位工程，其缺陷责任起算日期按实际竣工验收日期计算

B.在缺陷责任期，包括根据合同规定延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止书，并退还剩余的质量保证金

C.缺陷责任期内，承包人对已经接收使用的工程负责日常维护工作

D.由于承包人原因造成某项工程设备无法按原定目标使用而需要再次修复的，发包人有权要求承包人相应延长缺陷责任期，最长不得超过24个月

E.因承包人原因造成工程损坏的，发包人有权自行修复，承包人应承担相应费用

【答案】：B

202、成本考核是将成本的实际指标与（）进行对比和考核

A.计划、定额、概算

B.计划、定额、预算

C.目标、决算、产值

D.目标、决算、利润

【答案】：B

203、某分项工程计划工程量3000m3，计划成本15元／m3，实际完成工程量2500m3，实际成本20元／m3，则该分项工程的施工进度偏差为()。

A.拖后7500元

B.提前7500元

C.拖后12500元

D.提前12500元

【答案】：A

204、施工现场宿舍的设置，符合要求的是（）。

A.室内净高于2.2m

B.每间宿舍居住人员18人

C.3层床铺

D.通道宽度1.2m

【答案】：D

205、运用动态控制原理控制建设工程项目进度时，第一步工作是（）。

A.收集工程进度实际值

B.进行进度目标的调整

C.进行工程进度的计划值和实际值的比较

D.进行项目目标分解，确定目标控制的计划值

【答案】：D

206、质量控制是建设工程项目质量管理的一部分，以下对质量控制表述正确的是()。

A.致力于满足质量要求的一系列相关活动

B.确立质量方针

C.实施质量方针的全部职能及工作内容

D.对有关质量工作效果进行评价和改进的一系列工作

【答案】：A

207、（2012年真题）根据《建设项目工程总承包管理规范》(GB/T50358―2005)，不属于工程总承包方项目管理内容的是()

A.任命项目经理

B.组建项目部

C.确定项目建设资金

D.实施设计管理

【答案】：C

208、某工程施工检查发现外墙面砖质量不合格，经调查发现是供应商的供货质量问题，项目部决定更换供应商，该措施属于项目目标控制的（）2015年

A.管理措施

B.组织措施

C.经济措施

D.技术措施

【答案】：B

209、（）是项目管理中的最重要的任务。

A.投资控制

B.合同管理

C.质量管理

D.安全管理

【答案】：D

210、下列工程项目决策阶段策划工作内容中,属于组织策划的()。

A.设计项目管理组织结构

B.制定项目管理工作流程

C.确定项目实施期组织总体方案

D.进行项目管理职能分工

【答案】：C

211、关于安全生产教育培训的说法，正确的是()。

A.企业新员工按规定经过三级安全教育和实际操作训练后即可上岗

B.项目级安全教育由企业安全生产管理部门负责人组织实施，安全员协助

C.班组级安全教育由项目负责人组织实施，安全员协助

D.企业安全教育培训包括对管理人员、特种作业人员和企业员工的安全教育

【答案】：D

212、应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离表示项目进展的()。

A.进度累计偏差

B.进度局部偏差

C.成本累计偏差

D.成本局部偏差

【答案】：C

213、关于施工管理的工作任务分工，下列说法中正确的是（）。

A.编制工作任务分工表之前的准备工作是明确项目经理和各主管的管理职能

B.工作任务分工表主要明确项目经理和各部门各岗位的分工

C.工作任务分工表中主要明确工作任务应由哪些部门负责，哪些部门配合或参与

D.在各项目参与方中，只有业主方和建设项目工程总承包方才需要编制工作任务分工表

【答案】：C

214、某工程每月所需混凝土量相同，混凝土用量为3200ｍ3，计划4个月完成，混凝土综合价格为1000元/ｍ3；实际混凝土用量为5000ｍ3，用时5个月，第1个月至第5个月各月混凝土价格指数（%）为100，115，110，105，115，则根据赢得值法，前3个月的费用偏差为()万元。

A.-30

B.-25

C.-22

D.-20

【答案】：B

215、纠纷审议委员会的委员在建设工程项目开始时就介入项目，目的是()。

A.了解项目管理情况及其问题

B.预防纠纷发生

C.能够正确处理纠纷

D.保护当事人权益

【答案】：A

216、下列施工现场环境保护措施中，属于大气污染防治措施的是（）。（2018年真题）

A.禁止将有毒有害废弃物作土方回填

B.工地临时厕所化粪池采取防渗漏措施

C.禁止在施工现场焚烧各种包装物

D.尽量采用低噪声设备和加工工艺

【答案】：C

217、在项目实施中，由于安全管理人员的经验和能力不足所导致的安全风险，属于()风险。

A.组织

B.工程环境

C.经济与管理

D.技术

【答案】：A

218、下列施工成本管理的措施中，属于组织措施的是()。（2012）

A.加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动消耗

B.确定最佳的施工方案

C.对施工成本管理目标进行风险分析，并制定防范性对策

D.选用合适的合同结构

【答案】：A

219、根据《安全生产许可条例》，施工企业安全生产许可证()。

A.有效期为2年

B.有效期届满时经同意可以不再审查

C.要求企业获得职业健康安全管理体系认证

D.应在届满后3个月内办理延期后续

【答案】：B

220、在FIDIC系列合同中，《EPC交钥匙项目合同条件》的合同计价采用（）。（2014）

A.固定单价

B.变动单价

C.固定总价

D.变动总价

【答案】：C

221、建设工程管理工作的核心任务是（）。

A.质量管理

B.安全管理

C.目标控制

D.增值服务

【答案】：D

222、下列建设工程项目进度控制的措施中，属于经济措施的是()。2016

A.落实资金供应条件

B.选择发承包模式

C.进行工程进度的风险分析

D.优选工程项目的设计、施工方案

【答案】：A

223、如按工程进度编制施工成本计划，在编制网络计划时应充分考虑进度控制对项目划分的要求，同时还应考虑施工成本支出计划对（）的要求。

A.成本目标

B.项目目标

C.成本分解

D.项目划分

【答案】：D

224、项目建设成本分析属于建设工程项目（）阶段的主要工作内容。

A.决策

B.设计

C.动工前准备

D.施工

【答案】：A

225、在某双代号网络计划中，计算工期等于计划工期为52天，所有经过工作P的线路的持续时间分别为46、45、39天，则工作P的总时差为()天。

A.4

B.6

C.12

D.8

【答案】：B

226、索赔是一种正当的()要求。

A.费用

B.利润

C.权利

D.声誉

【答案】：C

227、项目质量控制体系得以运行的基础条件是()。

A.项目合同结构合理

B.组织制度健全

C.人员和资源合理配置

D.程序性文件规范

【答案】：C

228、按建设工程项目成本构成编制施工成本计划时，将施工成本分解为（）等。

A.直接费、间接费、利润、税金

B.单位工程施工成本及分部分项施工成本

C.人工费、材料费、施工机具使用费、措施项目费、企业管理费

D.分部分项工程费、其他项目费、规费

【答案】：C

229、形象进度、产值统计、()“三同步”，即三者的取值范围应是一致的。

A.计划成本统计

B.实际材料费用

C.人.材.机消耗

D.实际成本归集

【答案】：D

230、PDCA循环中，（）是处置阶段的主要任务。

A.明确目标并制定实现目标的计划方案

B.展开工程的技术活动

C.对计划实施过程进行各种管理

D.对质量问题进行原因分析，采取措施予以纠正

【答案】：D

231、下列不属于预警体构成的是()。

A.外部环境预警系统

B.内部管理不良的预警系统

C.预警信息管理系统

D.事故预防系统

【答案】：D

232、论证大型建设工程项目总进度目标时，项目结构分析是指根据编制总进度纲要的需要，将整个项目逐层分解并确定相应的()。

A.计划层标识

B.计划对象标识

C.工作目录标识

D.工作目录

【答案】：D

233、为了履行遵守法律法规要求的()，合规性评价分为公司级和项目组级评价两个层次进行。

A.承诺

B.规定

C.计划

D.活动

【答案】：A

234、项目管理实施规划应由项目经理组织编制，《建设工程项目管理规范》(GB/T50326-2006)对项目管理实施规划的编制工作程序作了规定，其中工作有：(1)熟悉相关法规和文件；(2)分析项目具体特点和环境条件；(3)了解相关方的要求；(4)实施编制活动；(5)履行报批手续；针对上述5项，以下正确的顺序是（）。

A.(5)→(2)→(1)→(3)→(