卫生间施工合同_第1页
卫生间施工合同_第2页
卫生间施工合同_第3页
卫生间施工合同_第4页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

卫生间施工合同编写目的卫生间施工合同是为了规范卫生间装修工程施工过程中双方的权利和义务，保障双方的合法权益，避免因施工问题而引发的纠纷和责任纠纷，从而确保卫生间装修工程顺利、安全、高质量地完成。合同双方本合同的双方为甲方和乙方，甲方为施工工程的业主或委托方，乙方为施工单位或个人。工程内容甲方委托乙方进行卫生间装修工程施工。具体工程内容如下：墙面、地面的拆除和处理地面、墙面防潮、抗霉处理水、电、燃气管道的安装和敷设卫生间门、窗安装卫生间洁具（浴缸、马桶、淋浴器等）的安装现场卫生清理工程进度甲、乙双方应根据工程需要协商确定工程进度，并于合同签订后按期进行施工，确保工程的顺利进行和按时完成。若因甲方原因导致施工进度延误或工程质量下降等问题，甲方应承担相关责任和费用。工程质量乙方承诺进行的卫生间装修工程符合国家相关规定和标准，有关法律法规以及施工技术规范和标准，并承诺施工工程质量达到以下要求：施工工程符合设计方案要求施工工程符合施工图纸要求卫生间装修工程的质量达到国家及行业相关标准若发现乙方施工工程质量不符合要求，甲方有权责令乙方进行整改，直到工程质量符合要求为止。施工期限和工程款卫生间施工工程的施工期限为________(填写)，乙方应按协议规定的时限保质保量完成卫生间装修工程，并按照双方协议签订的工程款支付标准及支付时间完成支付。甲方应按协议规定的支付时间向乙方支付工程款，支付标准如下：工程开工前，甲方应支付施工总价款____________（填写）的____%作为预付款。工程进行到相应施工进度时，甲方应按________%的标准向乙方支付相应的工程款。工程全部完成后，甲方应于验收合格后支付剩余工程款。违约和争议解决若甲方和乙方在履行合同过程中存在违约行为，应双方协商解决。若双方协商无果，应提交相关仲裁机构或法院协调解决；若在卫生间装修工程发生争议或纠纷，双方应协商解决，若协商无果也应向相关仲裁机构或法院寻求帮助。合同解除本合同中任何一方发现对方有严重的违约行为，则有权解除本合同。解除本合同后，双方应根据实际施工情况进行赔偿和相关费用的追究。合同生效本卫生间施工合同自双方签字盖章之日起生效，并在卫生间装修工程完成时终止。甲方（签名）：____________乙方（签名）：____________签订日期：____________总结本卫生间施工合同是规范卫生间装修工程施工过程的重要保障，合同双方应遵守相关规定和协议，保障工程

人人文库> 全部分类> 应用文书 > 工作计划

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论