建设工程施工合同范本空

建设工程施工合同范本空建设工程施工合同范本空建设工程施工合同范本空【建设工程施工合同】甲方（委托方）：__________乙方（承包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行建设工程施工的有关事宜，经充分协商，达成如下合同条款：第一条工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程范围：__________1.4工程面积：__________1.5工程质量：__________1.6工程造价：__________1.7工程期限：__________第二条合同价款2.1本工程合同价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元。2.2付款方式：__________第三条工程施工3.1乙方应按照甲方提供的施工图纸、技术规范和施工组织设计进行施工。3.2乙方应按照合同约定的工程期限完成施工任务。3.3乙方应保证工程质量，符合国家相关标准和甲方的要求。3.4乙方应自行承担施工所需的材料、设备、劳务等一切费用。第四条工程变更4.1在施工过程中，如甲方要求变更工程内容，应书面通知乙方，乙方应按照甲方的要求进行变更。4.2工程变更导致合同价款增加的，乙方应按照实际发生的费用向甲方提出支付申请，甲方应予以审核确认。4.3工程变更导致合同价款减少的，乙方应按照实际减少的费用退还甲方。第五条工程验收5.1工程完成后，乙方应向甲方提交竣工报告，甲方应在收到报告后__________日内组织验收。5.2验收合格的，甲方应支付合同约定的价款；验收不合格的，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至验收合格。第六条违约责任6.1甲方未按照约定支付合同价款的，应按照中国人民银行同期贷款利率支付滞纳金。6.2乙方未按照约定完成施工任务或工程质量不合格的，应承担违约责任，并按照合同价款的__________%向甲方支付违约金。第七条争议解决7.1本合同在履行过程中发生的争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第八条其他约定8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________甲方代表（签名）：__________乙方代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________附件：__________=====本合同可使用更广泛的场景，特设增加场景及条款=====特殊应用场合及增加条款：1.特殊应用场合：高风险地区施工增加条款：-安全措施：乙方应制定详细的安全施工方案，并确保所有施工人员熟悉并遵守。-风险评估：乙方应在施工前进行风险评估，并向甲方提交评估报告。-应急预案：乙方应制定应急预案，以应对可能发生的自然灾害或安全事故。2.特殊应用场合：环保要求严格的工程增加条款：-环保标准：乙方应遵守国家及地方环保法规，确保施工过程中不造成环境污染。-环保措施：乙方应采取有效措施减少噪音、粉尘和其他污染物的排放。-环保监测：乙方应定期进行环保监测，并向甲方报告监测结果。3.特殊应用场合：涉及文化遗产保护的工程增加条款：-保护方案：乙方应制定文化遗产保护方案，并经相关文化部门批准后实施。-保护措施：乙方在施工过程中应采取措施保护文化遗产不受损害。-监督检查：乙方应接受文化部门的不定期监督检查，并配合完成保护工作。4.特殊应用场合：国际工程项目增加条款：-法律遵守：乙方应遵守工程所在国的法律法规，并承担因法律变动导致的额外费用。-货币结算：双方约定使用特定货币进行结算，并承担汇率波动的风险。-语言文本：合同文本应以双方同意的官方语言为准，并附有双方语言的翻译版本。5.特殊应用场合：政府投资或PPP项目增加条款：-审计监督：乙方应接受政府审计部门的审计监督，并按照政府要求提供相关资料。-价格调整：如遇政策变动导致成本增加，乙方有权根据合同约定向甲方提出价格调整申请。-合同解除：政府有权根据公共利益的需要解除合同，并按照合同约定给予乙方补偿。附件列表及要求说明：1.附件一：施工图纸和技术规范要求：必须是经甲方审核批准的最新版本，乙方应严格按照图纸和规范进行施工。2.附件二：工程量清单和造价明细要求：详细列出所有工程量及相应的造价，包括材料、人工、机械等费用。3.附件三：施工组织设计和施工方案要求：乙方应根据工程特点和实际情况制定，包括施工方法、工艺流程、安全措施等。4.附件四：质量保证书和材料合格证要求：乙方提供所有材料和构件的质量保证书和合格证，确保材料符合国家标准。5.附件五：竣工验收标准和验收程序要求：明确验收标准和程序，包括验收组织、验收内容、验收标准等。实际操作过程中的相关问题及解决办法：1.问题：工程变更导致成本增加或减少。解决办法：根据合同约定，乙方应及时向甲方提出变更申请，双方协商确定变更后的价格和工期。2.问题：施工过程中出现质量问题。解决办法：乙方应立即停工整改，并承担因此造成的损失和延误。甲方有权要求乙方重新施工或更换不合格的材料。3.问题：甲方未按时支付合同价款。解决办法：乙方有权要求甲方支付滞纳金，并按照合同约定暂停施工或解除合同。4.问题：乙方未能按期完成工程。解决办法：乙方应支付违约金，并承担因此造成的甲方损失。甲方有权要求乙方加快施工进度或采取其他补救措施。5.问题：合同履行过程中发生争议。解决办法：双方应首先通过友好协商解决争议。协商不成的情况下，可依法向合同签订地的人民法院提起诉讼。6.问题：施工过程中遇到不可抗力因素。解决办法：根据合同约定，双方应协商确定是否延长工期，并评估不可抗力因素对工程成本的影响，必要时调整合同价款。7.问题：乙方在施工中侵犯了第三方的知识产权。解决办法：乙方应立即停止使用侵权材料或技术，并承担因此产生的所有法律责任。甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。8.问题：工程验收不合格。解决办法：乙方应根据甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。如因乙方原因导致多次验收不合格，甲方有权解除合同，并要求乙方支付相应的违约金。9.问题：乙方在施工过程中发生安全事故。解决办法：乙方应立即启动应急预案，采取必要措施控制事故，并及时通知甲方。乙方应承担因此造成的一切损失和责任，并按照合同约定和法律法规接受相应的处罚。10.问题：合同履行过程中，乙方的主要管理人员或技术人员发生变动。解决办法：乙方应及时通知甲方，并确保接替人员具备相应的资质和能力。如因人员变动导致工程质量或进度受到影响，乙方应承担相应的责任。11.问题：甲方在施工过程中提出新的要求或变更，影响原定施工计划。解决办法：乙方应评估甲方要求的影响，包括工期、成本和质量等方面，并与甲方协商确定变更后的合同价款和工期。必要时，双方应签订补充协议明确新的要求和条件。12.问题：乙方在施工中发现地下障碍物或文物，需暂停施工。解决办法：乙方应立即通知甲方，并按照相关法律法规和甲方的要求进行处理。由此产生的额外费用和工期延误，双方应按照合同约定进行协商解决。注意事项：-在签