安徽省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意

赢了网法律咨询遇到合同纠纷问题？赢了网律师为你免费解惑！访问>>安徽省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意安徽省高级人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的指导意见（二）

(2017年12月23日安徽省高级人民法院审判委员会民事执行专业委员会第32次会议讨论通过)

为正确审理建设工程施工合同纠纷案件，根据《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、《中华人民共和国民事诉讼法》、《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》等法律和司法解释的规定，结合本省民事审判实际，制定本意见。

第一条建筑施工企业的内部人员对外以企业名义承包工程，对内与企业签订承包协议，企业只收取管理费，不在资金、技术、设备、人力等方面提供支持，不承担技术、质量监管和经济责任的，应当认定为借用资质，以建筑施工企业名义与发包人签订的建设工程施工合同无效。

第二条依法必须进行招标的建设工程，招标人与投标人在履行招投标程序前，以签订补充协议等形式对建设工程的施工范围、工期、计价方式、总价款等内容进行约定的，属串通投标，所签订的建设工程施工合同无效。

第三条建设工程的开工日期应依据开工令、开工报告记载的时间予以认定。当事人认为实际开工时间与开工令、开工报告记载的时间不符的，应当承担举证责任。

因发包人原因导致延误开工的，以实际开工时间作为开工日期;因承包人原因导致延误开工的，以开工令、开工报告记载的时间作为开工日期。

既无开工令、开工报告，又无法查明实际开工时间的，依据合同约定的开工日期予以认定。

第四条承包人未能提供顺延工期的签证等书面文件，但能够证明工程当事人主张的总额在中国人民银行公布的同期同类贷款利率或贷款基础利率4倍范围内的，应当综合违约行为的情节、程度，给守约方造成损失的大小等因素进行确定。

当事人主张的总额超出中国人民银行公布的同期同类贷款利率或贷款基础利率4倍范围的，应当举证证明实际损失的数额，人民法院按照《最高人民法院关于适用<;中华人民共和国合同法>;若干问题的解释(二)》第二十九条的规定处理。

第十七条一方当事人主张以自行委托中介机构作出的审核意见作为确定建设工程造价的依据，另一方有异议的，审核人员应当出庭接受质询。审核人员无正当理由拒不出庭的，审核意见不得作为定案依据。

第十八条出具审核意见的审核人员已出庭接受质询，如果审核意见存在《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十七条第一款规定情形，且不能通过该条第二款规定解决，当事人又申请司法鉴定的，可予支持。

第十九条工程价款、质量等需要通过司法鉴定确定，经一审人民法院释明，负有举证责任的当事人无正当理由拒不申请鉴定，或者在人民法院决定委托鉴定后拒不预交鉴定费用的，应当承担举证不能的法律后果。

上述当事人在二审期间又申请鉴定的，应当责令其说明理由，拒不说明理由或者理由不成立的，不予支持。

第二十条人民法院对外委托工程造价鉴定，应当选择具有建设行政主管部门颁发的工程造价资质证书的鉴定机构。

第二十一条鉴定机构出具的鉴定意见，因具有《最高人民法院关于民事诉讼证据的若干规定》第二十七条规定情形，未被采信，当事人可以依据《中华人民共和国民事诉讼法》第七十八条的规定，向鉴定机构要求返还鉴定费用。

第二十二条承包人仅对建设工程占用的土地使用权主张优先受偿权的，不予支持。

第二十三条因发包人原因导致承包人施工期间停窝工产生的工人工资、设备租赁等费用，承包人将该费用与工程价款一并主张优先受偿权的，应予支持。

第二十四条本意见自2017年1月1日起施行。

本意见施行后，法律、行政法规和司法解释作出新规定的，按新规定执行。税后利润分配时还要缴个人所得税吗/l/cs/679812.html钢材热处理加工企业成本要如何核算/l/cs/679811.html编制会计分录小技巧有哪些/l/cs/679810.html为什么会计师事务所的劳动报酬支出高/l/cs/679809.html会计刚入职接手各类假乱错账时要如何处理/l/cs/679808.html关于完善中央与地方出口退税负担机制的通知/l/cs/679807.html小企业的营业外支出主要包括什么/l/cs/679806.html超额累进税率计算/l/cs/679805.html财务分析常用指标及计算公式有哪些/l/cs/679804.html现阶段企业都执行哪些会计制度,这些会计制度都是哪年颁布实施的/l/cs/679803.html关于铁路大修业务继续免征营业税的通知（93）/l/cs/679802.html非累积带薪缺勤的会计与税务处理都有哪些/l/cs/679801.html解析委托代销的主要种类有哪些/l/cs/679800.html有哪些典型的审计方法/l/cs/679799.html关于营业税问题的通知/l/cs/679798.html企业发生亏损时的会计处理方法是什么/l/cs/679797.html意外损失原材料会计分录该书写格式2018/l/cs/679796.html会计常见的作假手法有哪些/l/cs/679795.html审计报告中可能会出现的猫腻/l/cs/679794.html个人取得财产租赁所得应当如何缴纳个人所得税/l/cs/679793.html会计诚信在企业契约履行中有怎样的重要地位/l/cs/679792.html工伤鉴定费怎么做账/l/cs/679791.html劳动合同补偿金扣税吗/l/cs/679790.html增值税发票将废止手写/l/cs/679789.html电话费报销制度及程序/l/cs/679788.html快速编制现金流量表附表的方法是什么/l/cs/679787.html固定资产弃置费用会计与税收如何处理/l/cs/679786.html对应收账款的分析有哪些/l/cs/679785.html关于使用增值税专用发票电子信息审核出口退税有关事项的通知/l/cs/679784.html中小企业建账要注意哪些问题/l/cs/679783.html房地产开发企业契税的纳税辅导之契税的征收/l/cs/679782.html资产减值损失怎样进行结算/l/cs/679781.html关于农药出口退税政策的通知/l/cs/679780.html会计语言存在的必要性分析/l/cs/679779.html增值税/l/cs/679778.html哪些情况海事法院可以扣押当事船舶/l/cs/679777.html什么是借贷记账法/l/cs/679776.html房地产开发企业契税的纳税辅导之契税概述/l/cs/679775.html合并会计报表的概念与特点有哪些/l/cs/679774.html金融资产的核算需要注意哪些事项/l/cs/679773.html会计实战有什么诀窍/l/cs/679772.html关于稀土磷肥征免增值税问题的批复/l/cs/679771.html金融资产不同归类对企业利润的影响差异及利润操纵问题/l/cs/679770.html哪些财务异常易被税务局查账/l/cs/679769.html会计报表审计中应注意哪几方面技巧/l/cs/679768.html出纳工作有哪些内容/l/cs/679767.html库存现金限额是怎么规定(2018)的/l/cs/679766.html向消费型增值税转型中部地区酝酿增值税试点/l/cs/679765.html平衡计分卡在企业经济效益审计中有哪些应用/l/cs/679764.html确保财务报表无误的方法有哪些/l/cs/679763.html卖空调送微波炉为何照样缴增值税/l/cs/679762.html结算备付金的主要账务处理的内容/l/cs/679761.html光船租赁合同的概念/l/cs/679760.html应付职工薪酬的会计分录该怎么做/l/cs/679759.html增值税一般纳税人转正认定/l/cs/679758.html房地产行业会计信息失真的治理对策有哪些/l/cs/679757.html事业单位基金的核算有哪些/l/cs/679756.html报名参加会计专业技术资格考试的人员应具备什么学历/l/cs/679755.html论我国增值税法的改革/l/cs/679754.html企业弥补亏损的方式主要有什么/l/cs/679753.html公司接受研发材料赠送要如何进行账务处理/l/cs/679752.html小企业财务会计制度范本是什么样子的/l/cs/679751.html如何对融资购买无形资产进行核算/l/cs/679750.html会计实用的现金流十大法则/l/cs/679749.html工业企业的财务管理特征是什么/l/cs/679748.html房地产开发企业契税的纳税辅导之契税应纳税额的计算方法/l/cs/679747.html申请海事强制令错误应承担的责任/l/cs/679746.html审计控制的特点是什么/l/cs/679745.html以土地使用权出资如何缴纳契税/l/cs/679744.html企业实收资本的会计处理内容有哪些/l/cs/679743.html非财务人员应掌握的财务预算管理知识有哪些/l/cs/679742.html原始凭证必须具备的内容有哪些/l/cs/679741.html关于提高部分货物出口退税率的通知/l/cs/679740.html新准则下其他货币资金实务如何处理/l/cs/679739.html应收账款抵押是什么/l/cs/679738.html哪些财务危机易导致战略失败/l/cs/679737.html关于娱乐业台球保龄球项目适用营业税税率的通知/l/cs/679736.html检查支票的重点有哪些/l/cs/679735.html（小企业会计制度）的适用范围是什么/l/cs/679734.html现金流量表的编制方法有哪几种/l/cs/679733.html资产负债表日后销售退回会计处理的分析有哪些/l/cs/679732.html如何进行业务预算的编制/l/cs/679731.html企业货币资金管理的分析/l/cs/679730.html关于印发（农业税收会计制度）的通知/l/cs/679729.html财务管理审计的定义是什么/l/cs/679728.html事业单位会计核算有哪些问题/l/cs/679727.html增值税的纳税人有什么/l/cs/679726.html企业财务报表分析的主要对象有哪些/l/cs/679725.html会计如何进行单据的整理/l/cs/679724.html内部控制的一般方法有哪些/l/cs/679723.html资本公积会计核算内容有哪些/l/cs/679722.html资产负债表日后调整事项的处理原则是什么/l/cs/679721.html组织架构内部控制审计实务内容有什么/l/cs/679720.html关于经营免税品业务征收营业税的补充通知/l/cs/679719.html一般贸易出口视同内销货物怎么做会计核算/l/cs/679718.html其他资本公积核算的内容有哪些/l/cs/679717.html如何核销坏账损失/l/cs/679716.html关于严格出口退税审核加快出口退税进度的通知/l/cs/679715.html出纳应该具备的书写技能有哪些/l/cs/679714.html会计错账的处理方法有几种/l/cs/679713.html系统程序使用许可合同/y/fb/958406.html湖北省国内旅游合同/y/fb/958405.html英语教师培训协议书范本2018最新/y/fb/958404.html委托开发合同(格式一)/y/fb/958403.html培训就业安置协议/y/fb/958402.html电信服务协议(格式二)/y/fb/958401.html(中国建设银行)个人住房贷款抵押合同/y/fb/958400.html技术秘密转让合同(格式一)/y/fb/958399.html青海省出境旅游合同(2018版)/y/fb/958398.html云南省国内旅游合同/y/fb/958397.html国内旅游组团合同(格式二)/y/fb/958396.html专利实施许可合同(格式五)/y/fb/958395.html深圳市业主公约/y/fb/958394.html广告代理合同(格式二)/y/fb/958393.html房地产贷款申请审批表(建设银行1996年示范文本)/y/fb/958392.html苏州市前期物业管理委托合同/y/fb/958391.html业主收楼须知与收楼承诺书/y/fb/958390.html进出口货运代理费用结算协议/y/fb/958389.html专利申请权转让协议2018最新/y/fb/958388.html股票发行与上市法律代理合同/y/fb/958387.html出国培训委托协议书范本2018最新/y/fb/958386.html家政服务协议/y/fb/958385.html软件购买合同(格式一)/y/fb/958384.html中外专利技术许可合同(格式一)/y/fb/958383.html经济适用住房预售合同(青岛市商品房出售合同补充条款)/y/fb/958382.html技术服务合同范本2018(格式八)/y/fb/958381.html北京市经济适用住房预售合同/y/fb/958380.html旅游合作协议/y/fb/958379.html技术合作经营企业合同/y/fb/958378.html出口代理协议(格式一)/y/fb/958377.html互联网维护及运营协议/y/fb/958376.html技术转让中介协议/y/fb/958375.html医药投资咨询服务合同范本2018/y/fb/958374.html国内著作权维权专项法律服务协议2018最新/y/fb/958373.html北京市商品房预售合同(2018版)/y/fb/958372.html哈尔滨市房地产抵押合同/y/fb/958371.html委托合同(提供法律服务)/y/fb/958370.html技术服务合同范本2018(格式四)/y/fb/958369.html国际专有技术转让合同/y/fb/958368.html外销商品房预售合同/y/fb/958367.html网络签证培训协议书范本2018最新/y/fb/958366.html技术开发合同(格式五)/y/fb/958365.html技术转让合同/y/fb/958364.html购房专项法律服务合同范本2018/y/fb/958363.html导游员委托管理合同/y/fb/958362.html北京市外销商品房预售契约(1997版)/y/fb/958361.html企业管理咨询服务协议书范本2018最新/y/fb/958360.html房地产中介服务合同范本2018/y/fb/958359.html技术开发委托合同/y/fb/958358.html交通秩序维护人员雇请合同/y/fb/958357.html技术开发合同(格式三)/y/fb/958356.html房屋土地租赁合同(定房合同)/y/fb/958355.html大厦物业租赁合同/y/fb/958354.html上海市房地产代理合同(2001版)/y/fb/958353.html业主公约/y/fb/958352.html石家庄市业主大会议事规则/y/fb/958351.html民事(经济)案件委托代理协议/y/fb/958350.html吴江市散客旅游单项委托服务合同范本2018/y/fb/958349.html北京市业主公约/y/fb/958348.html计算机软件许可证协议书范本2018最新/y/fb/958347.html网络服务合同范本2018(格式二)/y/fb/958346.html技术开发合同(格式一)/y/fb/958345.html非诉讼事务委托代理协议/y/fb/958344.html公司培训协议书范本2018最新/y/fb/958343.html技术转让和合作生产合同/y/fb/958342.html上海市国内旅游合同示范文本(2004--A版)/y/fb/958341.html佛山市国内旅游组团合同/y/fb/958340.html餐饮特许经营合同/y/fb/958339.html网络广告代理协议/y/fb/958338.html物业管理委任契约书/y/fb/958337.html丧葬礼仪服务契约/y/fb/958336.html雷诺士烟草国际(亚太地区)有限公司华美卷烟有限公司技术转让合同/y/fb/958335.html专业销售技能培训协议书范本2018最新/y/fb/958334.html技术咨询合同(格式五)/y/fb/958333.html