建筑装饰装修工程总包与劳务分包协议

建筑装饰装修工程总包与劳务分包协议甲方（总包方）：__________乙方（劳务分包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其建筑装饰装修工程项目的劳务部分分包给乙方施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程范围：包括但不限于室内外装饰装修、水电安装、防水补漏等劳务作业。4.工程面积：__________5.工程期限：自____年__月__日至____年__月__日。二、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程劳务分包价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元。2.支付方式：乙方按月完成工程量及甲方验收合格后，甲方支付乙方已完成工程量的80%；工程全部完工验收合格后，甲方支付乙方至总工程量的95%；剩余5%作为质量保证金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。三、甲乙双方的权利和义务1.甲方权利和义务：（1）负责组织、协调、管理整个工程项目的施工；（2）提供施工图纸、技术规范及质量标准；（3）对乙方施工过程中的质量、安全、进度进行监督、检查；（4）按合同约定支付乙方工程款项。2.乙方权利和义务：（1）严格按照施工图纸、技术规范及质量标准进行施工；（2）负责施工所需的材料、设备、机具的采购、运输、保管；（3）确保施工过程中的质量、安全、进度，并接受甲方的监督、检查；（4）按合同约定向甲方提供工程量报表及支付申请；（5）负责施工过程中的环保、消防、劳动保护等相关事宜；（6）工程完工后，向甲方提供完整的竣工资料。四、违约责任1.甲方未按合同约定支付工程款项的，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金。2.乙方未按合同约定完成工程量或质量不合格的，应承担返工、整改的费用，并按逾期完成工程量或质量不合格部分工程款的万分之五向甲方支付违约金。五、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。六、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程全部完工验收合格、款项结清之日止。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日建筑装饰装修工程总包与劳务分包协议甲方（总包方）：__________乙方（劳务分包方）：__________根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将其建筑装饰装修工程项目的劳务部分分包给乙方施工的相关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.工程名称：__________2.工程地点：__________3.工程范围：包括但不限于室内外装饰装修、水电安装、防水补漏等劳务作业。4.工程面积：__________5.工程期限：自____年__月__日至____年__月__日。二、合同价款及支付方式1.合同价款：本工程劳务分包价款为人民币（大写）：__________元整（小写）：￥__________元。2.支付方式：乙方按月完成工程量及甲方验收合格后，甲方支付乙方已完成工程量的80%；工程全部完工验收合格后，甲方支付乙方至总工程量的95%；剩余5%作为质量保证金，质保期满后无质量问题，甲方一次性支付给乙方。三、甲乙双方的权利和义务1.甲方权利和义务：（1）负责组织、协调、管理整个工程项目的施工；（2）提供施工图纸、技术规范及质量标准；（3）对乙方施工过程中的质量、安全、进度进行监督、检查；（4）按合同约定支付乙方工程款项。2.乙方权利和义务：（1）严格按照施工图纸、技术规范及质量标准进行施工；（2）负责施工所需的材料、设备、机具的采购、运输、保管；（3）确保施工过程中的质量、安全、进度，并接受甲方的监督、检查；（4）按合同约定向甲方提供工程量报表及支付申请；（5）负责施工过程中的环保、消防、劳动保护等相关事宜；（6）工程完工后，向甲方提供完整的竣工资料。四、违约责任1.甲方未按合同约定支付工程款项的，应按逾期支付金额的万分之五向乙方支付违约金。2.乙方未按合同约定完成工程量或质量不合格的，应承担返工、整改的费用，并按逾期完成工程量或质量不合格部分工程款的万分之五向甲方支付违约金。五、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。六、其他约定1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。2.本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程全部完工验收合格、款项结清之日止。3.本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：____年__月__日签订日期：____年__月__日附件：1.工程施工图纸2.技术规范及质量标准3.工程量报表及支付申请样本4.竣工资料清单目录：一、工程概况二、合同价款及支付方式三、甲乙双方的权利和义务四、违约责任五、争议解决六、其他约定附件：1.工程施工图纸2.技术规范及质量标准3.工程量报表及支付申请样本4.竣工资料清单附件列表：1.工程施工图纸2.技术规范及质量标准3.工程量报表及支付申请样本4.竣工资料清单法律名词及解释：1.《中华人民共和国合同法》：规定了合同的订立、履行、变更、解除以及合同纠纷的处理等相关内容。2.《中华人民共和国建筑法》：规定了建筑活动的许可、建筑工程发包、建筑工程监理、建筑工程质量、安全生产等方面的内容。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工程变更：在施工过程中，可能会出现工程变更的情况，双方应签订补充协议，明确变更内容、费用及工期等。2.质量问题：若乙方施工质量不合格，甲方有权要求乙方返工或整改，并承担相应费用。3.工期延误：乙方应按照合同约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担违约责任。4.支付问题：甲方应按照合同约定的支付方式及时支付工程款项，若逾期支付，应按照合同约定支付违约金。5.争议解决：在合同履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向工程所在地的人民法院提起诉讼。解决办法：1.工程变更：签订补充协议，明确变更内容、费用及工期等。2.质量问题：甲方有权要求乙方返工或整改，并承担相应费用。3.工期延误：乙方应加快施工进度，确保按期完成工程；如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照合同约定支付违约金。4.支付问题：甲方应按照合同约定的支付方式及时支付工程款项；如逾期支付，甲方应按