工程施工合同范本及其要点解析

PAGEPAGE1工程施工合同范本及其要点解析合同编号：_______合同双方：甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______二、合同工期2.1工程开工日期：_______2.2工程竣工日期：_______2.3合同工期总日历天数：_______天三、工程质量3.1工程质量标准：按照国家、行业和地方的相关规定及标准执行。3.2隐蔽工程验收：乙方在施工过程中应按照相关规范进行自检，并通知甲方进行验收。验收合格后方可进行下一道工序的施工。3.3竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，双方共同进行竣工验收。验收合格后，双方签署竣工验收报告。四、合同价款及支付方式4.1合同价款：本合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。4.2支付方式：（1）预付款：甲方在合同签订后_______日内支付乙方合同总价款的_______%作为预付款。（2）进度款：乙方按照合同约定的工程进度向甲方申请支付进度款。甲方应在收到乙方进度款申请后_______日内支付相应款项。（3）结算款：工程竣工并验收合格后，乙方向甲方提交结算资料。甲方在收到结算资料后_______日内完成结算，并支付至结算总价款的_______%。（4）质保金：合同总价款的_______%作为质量保证金，质保期满后，若无质量问题，甲方应在_______日内一次性支付给乙方。五、违约责任5.1甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的_______%作为违约金。5.2乙方未按合同约定完成工程的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的_______%作为违约金。六、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______甲方代表（签字）：_______乙方代表（签字）：_______签订日期：_______2024带目录带附件详细版-工程施工合同范本及其要点解析目录一、合同双方二、工程概况三、合同工期四、工程质量五、合同价款及支付方式六、违约责任七、争议解决八、其他约定九、附件合同双方：甲方（委托方）：_______乙方（承包方）：_______根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方委托乙方进行工程施工的有关事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程内容：_______1.4工程规模：_______二、合同工期2.1工程开工日期：_______2.2工程竣工日期：_______2.3合同工期总日历天数：_______天三、工程质量3.1工程质量标准：按照国家、行业和地方的相关规定及标准执行。3.2隐蔽工程验收：乙方在施工过程中应按照相关规范进行自检，并通知甲方进行验收。验收合格后方可进行下一道工序的施工。3.3竣工验收：工程竣工后，乙方应向甲方提交完整的竣工资料，双方共同进行竣工验收。验收合格后，双方签署竣工验收报告。四、合同价款及支付方式4.1合同价款：本合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。4.2支付方式：（1）预付款：甲方在合同签订后_______日内支付乙方合同总价款的_______%作为预付款。（2）进度款：乙方按照合同约定的工程进度向甲方申请支付进度款。甲方应在收到乙方进度款申请后_______日内支付相应款项。（3）结算款：工程竣工并验收合格后，乙方向甲方提交结算资料。甲方在收到结算资料后_______日内完成结算，并支付至结算总价款的_______%。（4）质保金：合同总价款的_______%作为质量保证金，质保期满后，若无质量问题，甲方应在_______日内一次性支付给乙方。五、违约责任5.1甲方未按合同约定支付款项的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额的_______%作为违约金。5.2乙方未按合同约定完成工程的，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款的_______%作为违约金。六、争议解决本合同在履行过程中，如发生争议，双方应友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：_______乙方（盖章）：_______甲方代表（签字）：_______乙方代表（签字）：_______签订日期：_______附件：1.工程施工图纸2.工程施工方案3.工程施工进度计划4.工程质量保证书5.工程竣工验收报告附件列表：1.工程施工图纸2.工程施工方案3.工程施工进度计划4.工程质量保证书5.工程竣工验收报告法律名词及解释：1.《中华人民共和国合同法》：我国关于合同的基本法律，规定了合同的订立、履行、变更、解除以及违约责任等方面的内容。2.违约金：当一方违反合同约定时，应向另一方支付的一定金额作为违约的赔偿。3.质量保证金：为确保工程质量，甲方向乙方预留的一定比例的款项，待工程质保期满且无质量问题后支付给乙方。4.质保期：工程竣工验收合格后，乙方对工程进行质量保证的一段时间。5.竣工验收：工程完工后，甲乙双方对工程进行验收，确认工程符合合同约定的质量标准。实际执行过程中可能遇到的问题及注意事项：1.工期延误：乙方应合理制定施工计划，确保按期完成工程。若因不可抗力等原因导致工期延误，应及时通知甲方，并协商解决。2.质量问题：乙方在施工过程中应严格按照相关规范和标准进行施工，确保工程质量。若甲方发现质量问题，乙方应及时整改直至达到合同约定的质量标准。3.支付款项延误：甲方应按照合同约定的支付方式和时间及时支付款项。若甲方逾期支付，乙方有权要求甲方支付逾期付款金额的违约金。4.争议解决：合同履行过程中，双方应友好协商解决争议。若协商不成，可依法向合同签订地人民法院提起诉讼。解决办法：1.工期延误：乙方应制定合理的施工计划，预留一定的时间缓冲。若发生工期延误，应及时与甲方沟通，协商解决，必要时可申请延长工期。2.质量问题：乙方应加强施工过程中的质量管理和自检，确保工程质量。若甲方发现质量问题，乙方应积极配合整改，直至达到合同约定的质量标准。3.支付款项延误：甲方应按照合同约定的支付方式和时间及时支付款项。若甲方逾期支付，乙方有权要求甲方支付逾期付款金额的违约金。双方可协商解决支付问题，必要时可签订补充协议。4.争议解决：合同履行过程中，双