2024年建设工程施工维修分包合同范本-(附加条款版)

2024年建设工程施工维修分包合同范本-(附加条款版)2024年建设工程施工维修分包合同范本-(附加条款版)/2024年建设工程施工维修分包合同范本-(附加条款版)建设工程施工维修分包合同范本根据《合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方将建设工程施工维修项目分包给乙方事宜，达成如下协议：一、工程概况1.1工程名称：_________1.2工程地点：_________1.3工程内容：_________1.4工程规模：_________1.5工程期限：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。二、分包范围及内容2.1乙方按照甲方的要求，承担本工程的施工维修工作，具体分包范围及内容详见附件一。2.2乙方应按照甲方的要求，提供满足工程所需的材料、设备、机具及人员。三、合同价款及支付方式3.1本工程合同价款为人民币（大写）：_________元整（小写）：_________元。3.2乙方应按照本合同约定的工程进度及质量要求完成工程，并按照甲方的要求提交相关工程量清单及支付申请。3.3甲方应在收到乙方提交的工程量清单及支付申请后_________日内进行审核，并按照合同约定的支付方式进行支付。四、工程进度及质量要求4.1乙方应按照甲方的要求，制定合理的工程进度计划，并按照计划完成工程。4.2乙方应保证工程质量符合国家及行业相关标准，确保工程验收合格。五、甲方责任5.1提供施工图纸及技术资料。5.2提供施工现场及施工条件。5.3按照合同约定支付合同价款。六、乙方责任6.1按照甲方的要求，完成施工维修工作。6.2保证工程质量，确保工程验收合格。6.3按照合同约定提交工程量清单及支付申请。七、违约责任7.1任何一方违反本合同的约定，导致合同无法履行或造成对方损失的，应承担违约责任，向对方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。7.2乙方未按照甲方的要求完成施工维修工作，或工程质量不符合国家及行业相关标准的，甲方有权要求乙方进行整改，并追究乙方的违约责任。八、争议解决8.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用法律。8.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。9.3本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_________乙方（盖章）：_________甲方代表（签字）：_________乙方代表（签字）：_________签订日期：_________年_________月_________日附件一：分包范围及内容详情1.施工维修工作内容：_________2.材料及设备清单：_________3.人员配置要求：_________4.工程质量标准：_________5.工程进度计划：_________========本合同更广泛的场景，特设场景及条款========特殊应用场合及增加条款1.国际工程项目增加条款：货币与汇率：明确合同中使用的外币种类，以及汇率波动对合同价款的影响和处理方式。进出口关税：规定进出口材料设备的关税责任和支付方式。国际法律法规遵循：确保双方遵守项目所在国的法律法规，并约定解决法律冲突的机制。语言文本：明确合同文件的官方语言版本，以及翻译误差的解决方法。2.高风险地区工程项目增加条款：风险识别与评估：要求乙方定期进行风险评估，并制定相应的安全措施。保险责任：明确双方应购买的保险类型和责任范围，以及保险理赔的程序。紧急情况应对：制定突发事件（如自然灾害、政治动荡）的应急响应计划。3.环保要求严格的工程项目增加条款：环保标准：规定工程必须遵守的环保法规和标准。环保责任：明确乙方在施工过程中应采取的环保措施，以及违反环保规定的责任。环保监测：要求乙方定期提交环保监测报告，并承担相关费用。4.高新技术工程项目增加条款：技术更新：约定在项目执行期间，如乙方采用新技术、新工艺，应如何处理。知识产权：明确双方在项目中产生的知识产权归属和使用规则。技术培训与支持：规定甲方提供必要的技术培训和现场支持的责任。5.涉及特殊群体的工程项目增加条款：劳动保护：针对特殊群体（如残疾人、未成年人）的劳动保护措施。社会责任：要求乙方遵守社会责任标准，如公平就业、工作环境等。健康与安全：制定特殊群体的健康与安全标准，以及乙方应遵守的程序。附件列表及要求说明1.附件一：分包范围及内容详情详细列出乙方分包的具体工作内容、材料设备清单、人员配置要求、工程质量标准和工程进度计划。要求附件内容准确、完整，并与合同正文中的相关条款保持一致。2.附件二：施工图纸及技术资料提供甲方提供的施工图纸、设计文件、技术规范等技术资料。要求图纸和资料必须是最新版本，且在合同执行期间如有更新，应及时通知乙方。3.附件三：工程量清单及支付申请表用于乙方提交已完成工程的量清单和支付申请。要求清单详细列出工程量、单价、总价等信息，并附有必要的工作量证明。4.附件四：质量验收标准及程序明确工程的质量验收标准和程序，包括验收时间、验收标准、不合格的处理等。要求验收标准符合国家或行业标准，程序公正、透明。5.附件五：变更订单用于记录合同执行过程中的任何变更，包括设计变更、工作量增减等。要求变更订单经双方书面确认，并明确变更后的工期、费用和影响。实际操作问题及解决办法1.问题：工程进度延误。解决办法：设立明确的工程进度时间表，并约定进度延误的处罚措施，如违约金或延长工期。2.问题：工程质量不符合标准。解决办法：建立严格的质量验收程序，约定质量问题的整改责任和费用承担。3.问题：合同价款支付延迟。解决办法：明确支付时间节点和逾期支付的违约责任，同时提供便捷的支付申请流程。4.问题：材料价格上涨。解决办法：在合同中约定材料价格波动的处理方式，如采用固定价格或价格调整机制。5.问题：合同解释和执行产生争议。解决办法：在合同中明确争议解决机制，如协商、调解、仲裁或诉讼，并约定适用的法律和管辖法院。6.问题：乙方人员安全意识不足。解决办法：要求乙方