2023年一级建造师《建设工程法规相关知识》模考试卷4

精品文档-下载后可编辑年一级建造师《建设工程法规及相关知识》模考试卷42023年一级建造师《建设工程法规及相关知识》模考试卷4

单选题（共70题，共70分）

1.根据《建设工程安全生产管理条例》，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当（），将保证安全施工的措施报送有关部门备案。

A.在开工报告批准同时

B.自开工报告批准之日起10日内

C.自开工报告批准之日起15日内

D.在开工报告批准前

2.建设工程招标项目，下列选项在满足招标项目范围的要求下，属于必须招标的是()。

A.施工单价合同估算价为300万

B.重要设备单价合同估算价为150万

C.勘察合同估算价为50万

D.监理合同估算价为100万

3.按照《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列属于施工单位承揽业务不良行为的是（）。

A.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的

B.偷工减料

C.恶意拖欠或克扣劳动者工资

D.出借、转让资质证书

4.行政机关作出的下列决定中，当事人不能申请行政诉讼的是（）。

A.罚款、没收非法财物等行政处罚决定

B.不服行政机关对民事纠纷作出的调解

C.限制人身自由的行政强制措施决定

D.对于行政复议的结果不服

5.下列属于行政强制措施的是（）。

A.排除妨碍、恢复原状

B.拍卖查封的场所

C.限制人身自由

D.划拨存款

6.有关和解和调解的说法，正确的是（）。

A.诉讼阶段双方达成和解协议，诉讼程序终止

B.仲裁调解书经双方签收后具有强制执行力

C.诉讼中调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的，应重新进行诉讼

D.调解和好的离婚案件，人民法院应制作调解书

7.施工单位本身不具备所承揽项目的资质，为了中标，借用了甲单位的资质。2022年8月，施工单位所承建的工程竣工。但是，建设单位以施工单位违法借用资质为名，提出所签订的合同无效，不予支付工程款，对此，下列说法中正确的是（）。

A.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款

B.所签的合同无效，建设单位可以不支付工程款

C.所签的合同无效，如果该工程经验收合格，建设单位参照合同约定支付工程款

D.所签的合同有效，建设单位必须支付工程款

8.某扩建工程竣工后，建设单位于1月15日未经检验而使用该工程，1月20日承包人提交了竣工验收报告，1月25日建设单位组织验收，1月30日工程竣工验收合格，则该工程实际竣工日期为（）。

A.1月15日

B.1月20日

C.1月25日

D.1月30日

9.施工单位在签订施工合同的时候胁迫建设单位负责人，将工程合同金额上调500万，后建设单位起诉至法院，法院判决撤销该合同，则施工合同（）之时起没有法律约束力。

A.当事人发现可撤销

B.订立时

C.被撤销时

D.当事人向法院提出撤销合同请求

10.在房地产纠纷案件的审理中，关于承包人的建设工程价款优先受偿权，下列说法中正确的是（）。

A.承包人的优先受偿权优于抵押权和其他债权

B.承包人的优先受偿权可以对抗已经交付全部房款的商品房买受人

C.承包人因发包人违约所造成的损失，在工程拍卖款中优先受偿

D.承包人行使优先受偿权的期限为建设工程竣工之日或者建设工程合同约定的竣工之日6个月内

11.下列合同条款中，不属于劳动合同必须具备的条款是（）。

A.工作时间和休息时间

B.工作地点

C.劳动合同期限

D.福利待遇

12.甲公司和乙施工企业订立一份合同，其条款核心要点为：甲公司按照乙施工企业指定的型号和技术要求购进一套机械设备提供给乙施工企业使用，乙施工企业按期交纳租金，租赁期满设备归乙施工企业所有。根据《民法典》，此合同为（）。

A.租赁合同

B.融资租赁合同

C.买卖合同

D.租买合同

13.施工单位租赁一台塔吊，租赁期间租赁公司将塔吊出售给了甲公司，租赁公司通知施工单位租赁期间届满，塔吊直接移交给甲公司，这种交付方式称为（）。

A.占有改定

B.拟制交付

C.指示交付

D.简易交付

14.属于建筑工程一切险承保的是（）

A.因自然灾害导致工地内原有建筑物的损毁

B.设计错误引起的损失

C.因原材料的缺陷引起的保险财产本身的损失

D.因意外事故导致的工程损毁

15.某建设单位与某施工企业签订了施工合同，约定开工日期为2022年4月10日，并于同年4月5日与保险公司签订了建筑工程一切保险合同，保险单中列出的保险起始时间和终止时间为2022年8月1日-2022年8月1日，同年7月20日施工企业将建筑材料运至工地。实际开工日期为同年8月10日。该建筑工程一切险责任的起始日期为（）。

A.2022年4月10日

B.2022年8月1日

C.2022年7月20日

D.2022年8月10日

16.甲乙双方签订的买卖合同总价款为100万元，约定由甲公司支付定金40万元。由于资金周转困难，经与乙公司协商，甲公司交付了30万元的定金，乙公司予以签收。后来由于乙公司未能履行合同，则甲公司最多可以要求乙公司返还（）万元。

A.45

B.50

C.55

D.60

17.在下列担保方式中，只能由债务人而非第三人提供担保的是（）。

A.抵押

B.保证

C.质押

D.留置

18.《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解释》中规定发生安全事故，应当被认定为“发生重大伤亡事故或者其他严重后果”的情形是（）。

A.造成重伤2人

B.造成直接经济损失80万

C.造成间接经济损失120万

D.造成死亡人数2人

19.某建筑工地脚手架连接件存在安全隐患，工人及时向现场负责人王某提出更换要求，王某没有及时处理，导致施工过程中脚手架坍塌，造成5名工人死亡的严重事故。此事件中，王某构成（）。

A.重大责任事故罪

B.重大劳动安全事故罪

C.工程重大安全事故罪

D.强迫职工劳动罪

20.根据《企业所得税法》，下列企业中属于非居民企业的是（）。

A.在成都市工商局登记注册的企业

B.在日本注册但实际管理机构在上海的外资独资企业

C.在英国注册的企业设在上海的办事处

D.在北京市工商局注册但在非洲开展工程承包的企业

21.下列个人所得中，应当按照综合所得，适用于3%-45%的超额累进税率的是（）。

A.劳务报酬所得

B.经营所得

C.财产租赁所得

D.偶然所得

22.甲乙进行房屋买卖交易，甲购买乙名下的一套房产，1月1号签订了购房合同，2月10号进行房屋变更登记，下列说法正确的是（）。

A.1月1号物权发生变动

B.2月10号之前合同不成立

C.2月10号进行房屋登记，合同发生效力

D.2月10号房屋物权发生变更

23.施工单位在施工过程中，因操作不当，塔吊倒塌致路人受重伤，产生的债称为（）。

A.合同之债

B.侵权之债

C.无因管理

D.不当得利

24.在施工过程中，施工企业与甲材料供应商订立材料买卖合同，但施工企业误将应支付给甲材料供应商的货款支付给了乙材料供应商，关于该货款处理的说法，正确的是（）。

A.只能由法院确定归属

B.施工企业可以要求乙材料供应商返还不当得利

C.甲材料供应商应当向乙材料供应商进行索赔材料款

D.施工企业不再承担材料款责任

25.某单位拟拆除环境噪声污染的防治措施，下列说法中，正确的是（）。

A.需要向县级以上环境保护部门备案

B.需要县级以上环境保护部门批准

C.需要向县级以上建设行政主管部门备案

D.需要向县级以上人民政府批准

26.《环境噪声污染防治法》规定，建筑施工过程中使用机械设备，可能造成噪声污染的，（）必须在工程开工15日前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报。

A.建设单位

B.施工单位

C.监理单位

D.设计单位

27.某建设单位2022年1月1日领取了施工许可证，由于特殊原因不能按期开工，故向发证机关申请延期。根据我国《建筑法》的规定，下列关于延期的说法中，正确的是（）。

A.领取施工许可证后不能延期

B.有效期为6个月，到期不能延期

C.延期以两次为限，每次不超过2个月

D.超过延期时限没有办理延期，施工许可证自行废止

28.标准分为国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准，下列关于工程建设标准说法错误的的是（）。

A.强制性国家标注的“GB”

B.施工企业制定的企业标准可以比强制性标准低一点

C.对于保证人身健康和生命财产安全的，应当制定国家强制性标准

D.制定国家标准的工作程序应按准备、征求意见、送审和报批四个阶段进行

29.某小区工程在验收时，发现屋面楼板出现裂缝，后经鉴定确认由于设计混凝土配筋不符合要求造成的，则()。

A.应由施工单位承担维修责任，施工单位维修后，向设计单位索赔

B.应由建设单位负责维修，再向设计单位索赔

C.应由设计单位负责维修和承担费用

D.应由施工单位负责维修，再通过建设单位向设计单位索赔

30.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有（）。

A.完成建设工程设计和合同约定的各项内容

B.有完整的技术档案和施工管理资料

C.有工程使用的全部建筑材料，建筑构配件和设备的进场试验报告

D.有监理单位和施工单位共同签署的质量合格文件

E.有建设单位签署的工程保修书

31.建设单位应当自工程竣工验收合格之日起（）内,依照法律规定,向工程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。

A.7日

B.10日

C.15日

D.30日

32.下列关于施工单位责任的说法，正确的是（）。

A.对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位不负责返修

B.施工单位必须按照工程设计图纸和施工技术标准施工，不得偷工减料，如果发现错误可以修改工程设计

C.施工单位未经过教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业

D.涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的20％

33.甲施工单位承包一个建筑工程，将其中的幕墙工程分包给乙施工单位，和乙施工单位合同中约定，乙单位的一切质量问题与甲施工单位无关，全部由乙施工自己承担，乙施工单位在施工中，违章操作，导致工程损失30万，建设单位起诉到法院，说法错误的是（）。

A.乙单位违章操作，和甲单位没有关系，建设单位不能起诉甲单位

B.建设单位可以要求乙承担30万费用

C.建设单位可以要求甲承担30万费用

D.建设单位可以同时起诉甲乙

34.某工程部位隐蔽前，施工单位急于赶工，未通知监理单位前来验收，后监理单位要求检验，但检验后发现质量达到合同约定的要求，则由此增加的费用和延误的工期由()承担。

A.施工单位

B.建设单位

C.监理单位

D.施工单位与监理单位共同

35.《建设工程质量管理条例》规定，施工人员对于涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应当在（）监督下见证取样，并送具有相关资质等级的质量检测单位进行检测。

A.勘察单位

B.设计单位

C.建设单位或者工程监理单位

D.工程质量监督机构

36.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，未取得安全生产许可证的企业不得（）。

A.进行项目开工

B.参与项目投标

C.从事建筑施工活动

D.办理工程竣工验收

37.关于投标文件的说法，正确的是（）。2022

A.通常投标文件中需要提交投标担保

B.投标文件在对招标文件的实质性要求作出响应后，可另外提出新的要求

C.投标书只需要盖有投标企业公章或企业法定代表人名章

D.投标书可由项目所在地的企业项目经理部组织投标，不需要授权委托书

38.在工程建设中，建设单位对在建工程的权利是（）。

A.债权

B.所有权

C.担保物权

D.用益物权

39.关于民事诉讼普通程序举证期限的说法，正确的是（）。

A.举证期限只能由法院指定

B.举证期限可以由当事人协商确定，不需要法院认可

C.当事人在举证期限内不提交证据的，承担举证不能的后果

D.当事人在举证期限内提交证据确有困难的，可以在举证期限届满后申请延长

40..下列有关施工企业资质证书的延续和变更，正确的是（）。

A.资质证书有效期为3年，期满前3个月提出延续申请

B.企业在资质证书有效期内名称发生变更的，应在办理资质证书变更手续后1个月内在工商部门办理变更手续

C.跨地区承揽业务活动中，可以不提供建筑企业资质证书原件，只提供建筑企业资质证书复印件

D.在申请日期前1年至资质许可决定作出前，发生过质量安全事故的不予批准资质升级和增项申请

41.建设单位于2022年3月15日接到施工单位提交的列入城建档案馆接收范围的工程竣工验收报告，4月15日竣工验收顺利通过，建设单位最晚应于（）前向城建档案馆移交该工程项目档案文件。

A.2022年6月15日

B.2022年7月15日

C.2022年3月30日

D.2022年4月30日

42.下列属于特别法人的是（）。

A.有限责任公司

B.基金会

C.事业单位

D.农村集体经济组织法人

43.关于转代理的说法，正确的是（）。

A.法定代理人死亡后可以转代理

B.复代理人和代理人均为被代理人选定

C.转代理不成立的，代理人对自己所转托的人负民事责任

D.为了保护被代理人的利益而转托他人代理的，可以不取得被代理人的同意

44.同一债权既有保证又有物的担保的，当债务人不履行债务时，如果当事人之间没有约定担保责任的承担方式，关于债权人债权实现的说法，正确的是（）。

A.第三人提供物的担保的，债权人应当先就该物的担保实现债权

B.债务人自己提供物的担保的，债权人可以就物的担保实现债权，也可以要求承担保证责任

C.债权人放弃物的担保的，保证人在债权人放弃权利的范围内免除保证责任

D.提供物的担保的第三人承担担保责任后，有权向保证人或债务人追偿

45.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2022年5月1日。同年2月10日，该建设单位与保险公司签订了建筑工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月10日。该建筑工程一切险保险责任的生效日期为（）

A.2022年2月10日

B.2022年4月20日

C.2022年5月1日

D.2022年5月10日

46.建设单位领取施工许可证后，因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果的说法，正确的是（）。

A.发证机关核验施工许可证

B.发证机关收回施工许可证

C.施工许可证自行废止

D.施工企业重新办理施工许可证

47.根据《建设工程质量管理条例》，建设单位在申领施工许可证之前，应当按照有关规定办理（）。

A.开工报告手续

B.工程质量监督手续

C.监理单位的委托手续

D.保证安全施工措施的审批手续

48.甲施工企业违反行政法规规定，行政机关拟对其作出吊销资质证书的处罚，下列说法正确的是（）。

A.行政机关应当告知甲有要求举行听证的权利

B.即使甲不要求听证，为保证处罚决定的公正性，行政机关也应该组织听证

C.因为处罚关系到甲切身利益，甲法定代表人应该自己参加听证，而不能委托他人代理参加听证

D.甲应当承担行政机关组织听证的费用

49.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，关于对个人挂靠行为处罚的说法，正确的是（）。

A.处以一定比例的罚款

B.不得再担任项目负责人

C.有执业资格证书的，吊销其执业资格证书，5年内不予执业资格注册

D.造成重大质量安全事故的，吊销其执业资格证书，5年后可以重新注册

50.关于投标保证金的说法，正确的是（）。

A.投标保证金有效期应当与投标有效期一致

B.投标保证金不得超过招标项目估算价的10%

C.实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第一阶段提出

D.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金，但无需支付银行同期存款利息

51.按照《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可以（）。

A.降低资质等级

B.撤回资质证书

C.吊销资质证书

D.处以相应罚款

52.下列关于建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的责任承担，说法正确的是（）。

A.应由施工单位承担全部责任

B.应由建设单位承担全部责任

C.应由建设单位和施工单位承担连带责任

D.建设单位和施工单位证明自己没有过错,在任何情况下都无需承担赔偿责任

53.甲施工企业与乙公司订立钢材加工合同，后因供电局无故断电，乙公司无法按时完成生产任务致使交货延迟，给甲施工企业造成了损失。关于该案责任承担的说法，正确的是（）。

A.供电局向甲施工企业承担责任

B.乙公司向甲施工企业承担责任

C.供电局与乙公司向甲施工企业承担连带责任

D.乙公司可以要求供电局向甲施工企业承担责任

54.关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（）。

A.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的,不受仲裁时效期间的限制

B.双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解,调解不成的,才可以向劳动仲裁委员会申请仲裁

C.劳动争议申请仲裁的时效期限为2年

D.仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算

55.某工程需租用钢管，双方约定租赁期限为8个月，则下列关于该租赁合同的说法，错误的是（）。

A.应以书面方式订立

B.若以口头方式订立，则租赁期视为6个月

C.若以口头方式订立，出租人可随时解除合同

D.若以口头方式订立，承租人可随时解除合同

56.根据《城镇污水排入排水管网许可管理办法》，关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是（）。

A.城镇排水主管部门实施排水许可以收取一定的收费

B.施工作业需要排水的，由施工企业申请领取排水许可证

C.排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况确定

D.排水户应当按照实际需要的排水类别、总量排放污水

57.位于甲省的某项目产生大量建筑垃圾，经协商可转移至乙省某地填埋，但需要途经丙省辖区。关于该固体废物转移的说法，正确的是（）。

A.应当向甲省环保部门报告并经丙省环保部门同意

B.应当向甲省环保部门报告并经乙省环保部门同意

C.应当向乙省环保部门报告并经丙省环保部门同意

D.应当向丙省环保部门报告并经甲省环保部门同意

58.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于应当注销安全生产许可证情形的是（）。

A.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的

B.安全生产许可证颁发管理机关超越法定职权颁发安全生产许可证的

C.安全生产许可证颁发管理机关对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的

D.安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的

59.关于建筑施工企业负责人施工现场带班制度的说法，正确的是（）。

A.建筑施工企业负责人每月带班检查的时间不少于该月的25%

B.建筑施工企业负责人带班检查时形成的检查记录仅在工程项目上存档备查即可

C.超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查

D.对于有分公司的企业集团，集团负责人因故不能到现场的，必须书面委托集团公司所在地分公司负责人进行带班检查

60.根据《劳务派遣暂行规定》，被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害，关于申请工伤认定的说法，正确的是（）。

A.用工单位申请，劳务派遣单位协助

B.被派遣劳动者申请，劳务派遣单位协助

C.劳务派遣单位申请，用工单位协助

D.被派遣劳动者申请，劳动行政部门协助

61.根据《特种设备安全法》，特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员不履行岗位职责，违反操作规程和有关安全规章制度，造成事故，其应承担的法律责任是（）。

A.处以一年年收入30%的罚款

B.处以一年年收入40%的罚款

C.降级、撤职处分

D.吊销相关人员资格

62.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）。

A.建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明

B.安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书

C.施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查

D.建筑起重机械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收

63.下列关于工程建设标准的说法，正确的是（）。

A.工程建设国家标准的制订程序分为准备、征求意见、送审和报批四个阶段

B.工程建设行业标准均为推荐性标准

C.复审一般在国家标准实施后3年进行1次

D.公布国家标准后，原有的行业标准可以继续实施

64.施工企业在施工过程中发现工程设计图纸存在差错的，应（）。

A.经建设单位同意，由施工企业负责修改

B.由施工企业负责修改，经监理单位审定

C.经建设单位同意，由设计单位负责修改

D.经监理单位同意，由建设单位负责修改

65.在工程建设中建筑材料的说法，正确的是（）。

A.对于建设单位负责供应的建筑材料，在使用前施工单位应当按照规定对其进行检验并试验合格，在工程上使用后被证实不合格，建设单位与施工单位承担连带责任

B.建设单位负责供应的建筑材料经施工企业检验不合格的，施工单位应该予以退还

C.为了保证工程质量，对于有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂家

D.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用或者安装

66.关于竣工工程质量问题处理的说法，正确的是（）。

A.因发包人提供的设计有缺陷，造成建设工程质量缺陷的，发包人不承担责任

B.因承包人的过错造成的质量问题，发包人可以直接减少支付工程价款

C.未经竣工验收，发包人擅自使用建设工程的，工程质量责任全部由发包人承担

D.工程竣工时发现质量问题，无论是建设单位责任还是施工企业责任，施工企业都有义务进行修复或返修

67.根据国务院公安部门规定，大型的人员密集场所和其他特殊建设工程竣工后，建设单位应当（）

A.提请公安机关消防机构进行抽查

B.在验收后报公安机关消防机构备案

C.向公安机关消防机构申请消防验收

D.向公安机关消防机构申请消防认可文件

68.某地建设行政主管部门检查某施工企业的施工工地，发现该施工企业没有按照施工现场管理规定设置围挡，依法责令其停止施工。该建设行政主管部门对该施工企业采取的行政行为属于（）。

A.行政裁决

B.行政处分

C.行政强制

D.行政处罚

69.在仲裁程序中，当事人对仲裁协议的效力有异议的，应当在（）提出。

A.答辩期内

B.仲裁案件庭审结束前

C.仲裁案件裁决作出前

D.仲裁庭首次开庭前

70.根据《关于民事诉讼证据的若干规定》，当事人申请证据保全的，应在（）提出。

A.举证期限届满前

B.首次开庭前15日

C.不迟于举证期限届满前7日

D.一审法庭辩论终结前

多选题（共29题，共29分）

71.建筑施工企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产许可证所承担的法律责任为()。

A.吊销安全生产许可证

B.3年内不得再次申请安全生产许可证

C.构成犯罪的，依法追究刑事责任

D.给予警告，1年内不得申请安全生产许可证

E.没收违法所得，处10万元以上50万元以下的罚款

72.下列安全生产条件中，属于建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件是（）。

A.对危险性较大的工程有监控措施和应急预案

B.管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格

C.特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书

D.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备兼职安全生产管理人员

E.有职业危害应急救援预案，并配备必要的应急救援器材和设备

73.总承包单位应当承担的法定安全生产责任包括()。

A.与分包单位对整个工程的安全生产承担连带责任

B.负责向有关部门上报生产安全事故

C.自行完成建设工程主体结构的施工

D.将工程分包给具有经验的个人

E.统一组织编制建设工程生产安全应急救援预案

74.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，划分事故分级的要素有（）。

A.事故发生地点

B.人员伤亡数量

C.事故发生时间

D.社会影响程度

E.直接经济损失数额

75.某市住建部职员李某因涉嫌侵害他人财产被公安机关拘留、处以1000元罚款，没收其全部违法所得财产。市住建部知道此事后将李某开除，李某不服公安机关和住建部的做法，就以下事项提出行政复议，其中属于行政复议范围的事项是()。

A.被拘留

B.被罚款1000元

C.被质量监督站开除

D.被没收违法所得

E.不能进行行政复议

76.关于我国仲裁基本制度，表述正确的是（）。

A.仲裁实行一裁终局的制度

B.当事人没有仲裁协议而申请仲裁的，仲裁委员会可以受理

C.当事人达成有效仲裁协议，双方可以申请仲裁或者诉讼

D.仲裁协议效力确定，只能有仲裁委员会进行确定

E.仲裁具有专业性、快捷性、保密性的特点

77.建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押，应当符合的规定有（）

A.应当向登记机构申请变更登记

B.当事人应当采取书面形式订立相应的合同

C.商业用地使用权届满，自动续期

D.附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施分开处分

E.使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限

78.设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对（）等方面的事项制定地方性法规。

A.城乡建设与管理

B.环境保护

C.犯罪和刑罚

D.历史文化保护

E.税收制度

79.下列属于《刑法》中主刑范畴的有（）。

A.有期徒刑

B.没收财产

C.罚金

D.管制

E.拘留

80.下列选项中，属于行政处罚的是（）。

A.没收财产

B.没收违法所得

C.罚金

D.罚款

E.拘役

81.根据《民事诉讼法》规定，不适用诉讼时效的情形是（）

A.王某在马路上被车撞伤的赔偿

B.李某在银行存款本金返还请求

C.张某购买的国债兑换请求

D.施工单位请求支付工程款的请求权

E.某公司国际货物买卖争议

82.根据《建设工程质量管理条例》，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的法律

责任的说法，正确的有（）。

A.分包单位应当按照分包合同约定对其分包工程的质量向总承包单位负责

B.总承包单位有权按照合同约定要求分包单位对分包工程质量承担全部责任

C.总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任

D.分包单位对全部工程的质量向总承包单位负责

E.分包单位不服从总包指挥管理导致的质量问题，分包单位承担全部责任

83.关于租赁合同的说法，正确的有（）。

A.租赁必须转让所有权

B.租赁期限超过20年的部分无效

C.租赁期限六个月以上的，应当采用书面形式

D.交付租赁物是租赁合同的成立要件

E.当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁

84.下列工程施工过程中，属于侵权责任的情形有（）。

A.施工单位未按合同约定支付项目经理李某的奖金

B.施工单位违约造成供货商重大损失

C.工地的塔吊倒塌造成行人黄某被砸伤

D.施工单位将施工废料倒入邻近鱼塘造成大量鱼苗死亡

E.分包商在施工时操作不当造成公用供电设施损坏

85.根据《环境噪声污染防治法》，关于对产生环境噪声污染的企业事业单位监管的说法，正确的有（）。

A.产生环境噪声污染的企业事业单位，拆除或者闲置环境噪声污染防治设施的，必须事先报批

B.在噪声敏感建筑物集中区域内造成严重环境噪声污染的企业事业单位，限期治理

C.产生环境噪声污染的单位，应当采取措施进行治理，并按照国家规定缴纳超标准排污费

D.征收的超标准排污费可以用于污染的防治

E.限期治理由省级人民政府按国务院规定的权限决定

86.下列关于表见代理的说法，正确的有（）。

A.表见代理是无效代理

B.表见代理是特殊的无权代理

C.表见代理的行为人没有代理权

D.第三人有理由相信行为人有代理权

E.表见代理对本人产生有权代理的效力

87.关于工程建设中债的说法，正确的有（）。

A.监理单位要求存在重大隐患的工程暂停施工构成侵权之债

B.投标人给招标人巨额贿赂骗取中标成不当得利之债

C.劳务人员按照规定维修施工工具构成无因管理之债

D.施工中的建筑物上坠落的砖块造成他人损害构成侵权之债

E.施工企业向设备商租赁起重机械构成合同之债

88.某建设单位委托某设计院进行一个建设工程项目的设计工作，合同中没有约定工程设计图的归属。设计院委派张某等完成了这一设计任务。对此，下列说法正确的有（）。

A.对于建设单位和设计院而言，该设计图纸属于委托作品

B.对于建设单位和设计院而言，该设计图纸著作权属于设计院

C.对于设计院和张某等设计人员而言，该设计图纸属于单位作品

D.对于设计院和张某等设计人员而言，该设计图纸属于职务作品

E.张某等设计人员只享有署名权，著作权的其他权利由设计院享有

89.下列关于地役权的说法，正确的有（）。

A.地役权属于用益物权

B.土地上已设立土地承包经营权,土地所有权人仍可自行决定是否设立地役权

C.地役权自地役权合同生效时设立

D.地役权未经登记,不能设立生效

E.供役地以及供役地上的建设用地使用权部分转让时,转让部分涉及地役权的地役权对受让人具有约束力

90.根据《建筑工程施工转包违法分包等违法行为认定查处管理办法（试行）》，施工企业有转包、违法分包违法行为，应承担的法律责任有（）。

A.给予警告，限期整改

B.责令改正，没收违法所得